土方工程施工合同

土方工程施工合同土方工程施工合同「篇一」发包方（全称）（以下简称为甲方）承包方（全称）（以下简称为乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土方工程施工事项经协商达成一致，订立本合同

一、工程概况

1、工程名称公馆土方工程

2、工程地点饭店以北，北路以东

3、建设单位置业有限公司

4、设计单位市建筑设计研究院有限公司

5、监理单位浙江工程管理有限公司

6、甲方项目总经理徐

二、工程承包范围与承包方式

1、承包范围开挖深度从自然地坪起，至地下室垫层底标高处，包括基坑土方挖运、人工清理与弃土，人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高，坑内土方回填（包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下

四、工期要求:以项目总进度计划确定合同施工工期，乙方必须满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方计划工期内完成施工任务而造成建设方的处罚以及相关罚款一律由乙方承担

五、管理责任

1.乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起壹个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内帐户户名_____帐号

2.乙方不得转让，转包该合同，否则一经发现即行解除合同，并扣除履约保证金

3.乙方现场安排专业管理人员根据工程设计图纸来开挖土方，并服从甲方管理人员的现场管理若乙方未按照甲方要求造成损失，甲方有权另行安排机械，并由乙方承担一切损失费用，并从保证金中扣除

4.乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行「5万元罚款

5.如果土方运土过程中，因乙方原因造成停工，基础土方工程量不予结算，并且没收全部保证金

六、付款方式

1.本工程不支付预付款，根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付

2.每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的增值税发票

3.土方工程完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金

4.土方工程量计算根据双方签字的《原始地面高程图》作为工程量计算的依据，经签字后不作任何调整

七、安全施工及环境保护

1.乙方应遵守工程施工安全生产的相关规定，加强对参与施工人员的安全教育，指派专人负责安全事项，检查施工机械运行情况，禁止带病作业，严防机械事故及人身伤害因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方承担全部经济损失，若造成人员伤亡，乙方除承担经济赔偿外，必须承担由此造成的法律责任

2.渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定，不得超载、超速行驶，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故，由乙方承担全部经济损失和法律责任事故性质严重的，甲方有权解除合同

3.乙方应注意保护环境卫生，甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担

4.渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、随意倾倒渣土事件，造成相关部门的罚款全部由乙方承担

八、双方的权利与义务

1.甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜;

2.甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项；

3.开工前，乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，在土方外运、倾倒等作业中，如出现安全事故，一概由乙方负责；

4.乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局；

5.工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费

6.乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人员安排，或造成甲方停工整顿等事宜，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金

7.乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担

九、争议解决如双方发生争议，由双方协商解决，协商不成任何一方可向人民法院诉讼解决本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效甲方（章）乙方（章）日期年月日土方工程施工合同「篇五」发包方（以下称甲方）:承包方（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同第一条、工程项目

一、工程名称安装工程

二、工程地点

三、承包方式包工、包机械、包安全第二条、工程期限合同工期总日历天数天第三条、工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组元/组（一组块电池板）

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算

4、费用支付，施工结束后，甲方日内支付相关工程费用第四条、甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于cm

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修第五条、安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的.费用，由乙方承担第六条、奖惩责任

1、如月日前安装达到光伏板安装，则按元标准进行结算

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的％向守约方支付违约金第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼第八条、附则本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方代表签字甲方:乙方代表人代表人电话电话日期年月日日期年月日土方工程施工合同「篇六」发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行

一、工程概况工程名称珠海长隆国际海洋度假区一期工程地点珠海市横琴岛工程内容土方开挖回填运输

二、承包方式及价款PC200挖机元/台班，共计两台（包括进退场费用）；

三、工程负责人甲方派同事为驻现场负责人，乙方派同事为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事宜

四、工伤事故乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担，乙方不得因此影响工程施工进度

五、工期本合同全部工程于年—月开工至一年一月竣工，共一个月在施工过程中，除遇下列情况外，工期不予顺延

1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的；

2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的

六、工程质量乙方必须严格按照甲方现场管理人员的要求，在指定位置、指定标高保质保量完成;

七、双方责任甲方责任

1、按本合同约定的期限支付工程款（含进度款和结算款）；

2、负责现场施工的协调指挥，派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查，办理签证中间工程的验收手续；

3、在开工前，就本工程及相关项目向乙方进行技术交底；

4、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续；

5、核查乙方进场人员安全教育证，培训上岗证；乙方责任

1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理；

2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理；接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚、对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责；

3、按时组织施工，保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用；

4、制定妥善的工程质量和安全保证措施；

5、对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故

6、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担

7、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃

八、结算以及付款方式

1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算；

2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80旅

九、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式份，双方各持一份甲方（公章）乙方（公章）年一月―日土方工程施工合同「篇七」甲方乙方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土方工程分包施工事项协商一致，订立本合同

一、工程范围楼土方开挖外运工程

二、施工工期天

三、单价（不含税）本工程的土方挖运，单价按一元/立方米，—建筑垃圾—元/立方米该单价只包括机械挖土（预留20cm以内），不含配合人工清底、修边等费用如产生额外机械费用按台班大型挖机260元/小时，中型挖机按200元/小时，小型挖机按140元/小时另行结算

四、付款方式乙方在完成本工程机械挖运后3天内一次性付清，按实结算

五、安全文明施工乙方在施工过程中，严格按照安全操作规程文明施工，如产生一切安全责任事故，由乙方自行承担

六、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效甲方（盖章）乙方（盖章）年月日土方工程施工合同「篇八」发包方（甲方）______________________________承包方（乙方）:_______________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致；达成下列条例签订本合同第一条工程概况

1、工程名称:一切土方的回填）等，工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积，土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定，超挖部分不计工程量

2、承包方式本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包

三、合同工期

1、土方开工日期暂定为年8月15日（挖土开始之日，乙方必须在当天出具开工报告，否则视当天为开工日期）如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求，开始挖土的日期不同，则工期分别计算

2、工期要求按施工总进度计划，南区一层地下室第一层挖土工期为10日历天（从挖土开始到第一道围护梁施工），第二层挖土工期为15日历天（从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工）；北区两层地下室第一层挖土工期为10日历天（从挖土开始到第一道围护梁施工），第二层挖土工期为20日历天（从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工），第三层挖土工期为15日历天（从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工）；联通口挖土工期为5日历天（从挖土开始到地下室底板垫层施工，联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后）

四、质量标准

1、工程质量标准保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程按规范和图纸要求施工，并服从施工监理及甲方的要求

2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担因挖土不按规范施工，造成桩基小应变检测为不合格，或桩位偏差，由乙方承担

2、工程地址

3、工程内容

4、据见图纸据详见图纸，土方量约万立方米；工程内容包括（挖土、运土）第二条施工期限开工日期暂定年一月—日前，完工日期年—月底共约需日左右（由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延）第三条承包方式

1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期第四条工程造价

2、施工场地土方量约万立方米，按平面的最高点测量第五条甲方责任范围

1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作

2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用

3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电

4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度

5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复

6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工；

7、负责竣工审核结算

8、遇到乙方借故拒绝或拖延甲方工程师的指令时，有权视情节对乙方作出处罚，严重时将终止合同，造成的损失由乙方承担

9、甲方负责地质和地下杂物勘测，提供给乙方，如挖到电缆、管线，煤气管道或其它，全由甲方负责第六条乙方责任范围

1、依据甲方提供的图纸及要求进行土方挖掘，施工及运输，以确保工程质量和工期，施工方案需经甲方审核批准，方可施工

2、乙方应接受甲方的监督，对于乙方造成的质量事故或未达到质量要求，甲方视情节给予处罚外，有终止合同，造成的损失由乙方承担

3、乙方所需的一切施工工具自理

4、乙方自行负责进场人员的人身财产及施工机械的保险

5、进场时应及时相关人员办理有关手续，所发生的费用由乙方承担

6、乙方不得对工程进行分包或转包，一经发现，发包方有权终止合同，造成的责任及经济损失由乙方负责

7、乙方确保工人工资按时支付，因工作工资不依时支付造成的停工窝工由乙方负责

8、装运平、路上掉泥自行处理第七条工程质量要求验收及付款方式

1、乙方工人及机械设备到场开工，甲方应先支付预付款万元；

2、开工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方实际完成的工程量支付90%的款项，余下10%留在下15天期的总量中支付

3、每隔15天均应按完成工程量的总值的90%支付工程款，并将上期留下10%一并支付

4、工程全面完后，乙方必须向甲方提交《竣工报表》，经甲方确认（甲方需在乙方提交《竣工报表》后的一周内确认，过期视为合格）甲方在核实后一个月内付完总工程款95%,剩余5%三个月内付清

2、乙方必须严格按照安全规范进行施工，一切服从工程技术人员及现场管理人员的管理，在施工期间乙方发生的任何安全事故，一概由乙方负责第八条违约责任

1、因甲方没有及时支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窝工的，甲方应视为违约，甲方须结清该项目已完成的工程款，按总款项的1%每日支付滞滞纳金，并赔偿因停工、窝工所造成的乙方损失

2、如乙方因施工质量不能满足图纸要求及自身原因造成施工进度延迟，给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿，但最多不超过总款项的20%第九条其他事项

1、必须做好施工记录，每周向甲方报告本周的是施工进度及下的施工计划

2、凡施工期间发生的施工质量、安全事故、概由乙方负责并应立即报造甲方有关部门，以配合处理

3、甲方委托为驻工地代表，监督检查工程质量进度及其它事宜

4、乙方委派为驻工地代表，负责工程质量进度和安全施工事宜

5、各方驻工地代表，必须提前三个工作日通知对方

6、甲方需负责处理好当地村民，工业园关系工作，把工程顺利进行施工

7、本合同未尽事宜，双方可协商解决并签订补充协议，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力

8、本同正副本各二份，双方各执两份，经双方签字后生效发包方（公章）承包方（公章）年月日土方工程施工合同「篇九」发包方（甲方）承包方（乙方）甲方现将土石方挖、运工程发包给乙方施工依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同第一条、工程项目

（一）工程名称

（二）工程地点

（三）工程内容

（四）承包范例按照甲方提供的施工图纸，以及甲方提供的施工技术交底及施工方案进行施工具体包括

1、土石方工程

（1）土方开挖、开挖后基面平整

（2）余泥渣土排放证办理（费用由乙方承担）

（五）承包方式包挖、包运、包机械进退场、包施工中所需的配合等一切费用以及向有关专业主管部门报批、办理所需相关费用等综合包干形式

（六）承包价格

1、按甲方工程范围及施工方案施工完成所有工作内容按每立方米元单价综合包干形式承包，以上造价含税金，含余泥渣排放费，工程结算时按实际立方乘以每立方米综合单价结算土石方工程的计算方法按现场丈量尺寸计算

2、施工中，由于工程修改（已施工的）变更而发生的费用或调整办法以现场签证送现场施工员审查，项目预算员审核，项目经理审批，公司预算部审定

3、乙方已了解并认同现场施工环境条件，并已在报价中难度予以综合考虑，在施工过程中，不得以施工条件等任何因素为理由降低施工质量、延长工期和调高单价第二条、工期

（一）根据甲方要求的工期完成全部所有承包工作内容

（二）乙方延迟工期，应承担甲方的一切经济损失

（三）如遇下列情况经甲方公司签证后，工期可顺延

（1）甲方未能按合同约定履行责任⑵施工期间重大设计变更，必须延长工期的⑶不可抗拒的因素第三条、工程质量标准和保修期（-）工程质量标准按国家现行的施工验收规范进行施工及验收并按照国家现行验收规定《GB50204-20xx》中有关规定执行

（二）乙方按施工图纸施工，严格控制设计标高，不得超挖和少挖第四条、材料设备供应

（一）工程材料价差的处理方法，不再另行调整

（二）乙方自带机械，机械维修、机械进退场费用自理第五条、工程款支付和结算

（一）工程款结算方式乙方按该工程施工图纸、施工方案及现场技术交底完成所有工作内容，按现场实际发生丈量计算土方量

（二）工程款支付方式乙方每完成1万立方，甲方支付完成工程款50%给乙方，依此类推土方全部完工付80%,余款在世纪风情一期工程完工至六层后一个月内全部付清第六条、双方责任

（一）甲方责任

1、开工前向乙方提供开挖方案

2、向乙方提供施工报建、办证等手续所需的相关资料

3、协助乙方组织有关单位参加的施工图纸交底会审，督促和配合乙方做好图纸会审纪录

4、向乙方提供生产生活用水用电，费用由乙方自理

5、审核乙方完成工程量结算书，作为向乙方支付款的依据

6、对乙方在施工通知后二天内会同设计单位进行处理

7、委派人员为现场管理代表，监督工程质量、进度、负责设计图纸和变更、施工期间的质量验收及其它事宜

8、组织工程竣工验收，办理竣工结算

（二）乙方责任

1、乙方必须接受甲方和监理人员的全面监督，遵守工地规章制度

2、乙方接到甲方进场通知后乙方在24小时内自行组织人员机具进场，以及妥善保管机具，派工地代表进驻现场

3、乙方应按施工图纸、施工说明和国家现行（施工及验收规范）及甲方有关部门审定施工方案，确保质量和工期

4、乙方应确保施工安全和第二者安全，若因乙方施工不当，违章操作造成施工伤亡事故，乙方必须负全责并进行赔偿

5、施工中因乙方原因造成的停工、返工、成品的破坏市政道路的损坏等以及由于施工质量原因造成的一切经济损失和法律责任等均由乙方承担

6、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方

7、乙方自行做好材料、设备的保管和保护工作

8、在施工过程中，乙方因施工不当，违反操作规程而造成人员伤亡、设备损坏，乙方要承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失，与其他工程冲破突时由甲方协调解决

9、施工过程中，乙方须认真执行合同各项条款，否则甲方有权单方终止合同，并应赔偿由此造成的一切经济损失

10、工程竣工验收后，施工单位人员、机械必须在3天内撤离施工现场第七条、工程验收

（一）工程验收以施工图及说明书、图纸地审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据

（二）工程施工中，隐蔽工程必须具备隐蔽工程验收签证，检验符合施工规范要求

（三）经甲方确认各项工程具备验收条件，方能办理竣工验收手续第八条、违约责任

（一）乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工的，按合同中第二条第

（二）款向甲方偿付违约金，并承担因工期质量问题造成的经济损失

（二）遇不可抗拒自然灾害，造成的经济损失，报有关部门规定第九条、其他约定条款（-）乙方不得将甲方发包给乙方施工的工程再进行分包

（二）乙方应严格按照施工规范甲方的方案进行施工

（三）本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协方议，补充协议作为本合同的副件，与原合同具有同等法律效力

（四）合同执行过程中如发生争议，双方应及时协调解决，协商不成时任何一方均可向南昌市仲裁委员会申请仲裁第十条、合同生效及合同份数

（一）合同自甲、乙双方签字或盖章生效

（二）本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，均具有同等效力工程款付清本合同自行失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年—月―日土方工程施工合同「篇十」发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行

一、承包项目本工程地块土方的开挖、运弃、平整

二、承包方式包挖、包运、平整，不得转包

三、承包价格开挖、运输土方元3（石砂）

四、工期要求按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平

五、质量与施工要求

1.基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内

3、乙方必须做好基坑围护紧急预案，该预案必须经监理及甲方认可，有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊

五、合同价款

1、本合同内所有工程量按土方开挖前的密实体积计算，土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定，超挖部分不计工程量

2、本工程土方综合单价为闭口包干价，包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容综合价为

41.50元/3该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的费用，竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整综合单价包含了完成该项目土方施工所需的全部施工工序内容，且按图纸、规范及合同要求有关工作等所有费用

3、结算方式土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价结算价=土方综合单价

41.50元/立方米—开挖土方总量

4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计，该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用

5、不管土方的工程量如何变动，上述综合单价均不作调整

六、付款方式

2.做好水沟和排水设施达到位置、尺寸和标高符合设计要求

3.回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求

4.土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用

六、安全要求

1.开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录

2.严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工否则出现安全事故，概由乙负责

3.遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理

4.开挖的土方应按指定的地点堆放保证施工道路畅通

5.雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板

6.发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施

七、结算方式采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款

八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日

1、挖土全部完成（包括南区地下室、北区地下室的全部挖土，不包括连通口的挖土），且桩小应变检测完成后一周内，支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;

2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清；发包方（全称）置业有限公司（以下简称为甲方）承包方（全称）建工股份有限公司（以下简称为乙方）甲方乙方年月日年月日土方工程施工合同「篇二」发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据发、承包双方签订的《残疾人体育训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾工程施工合同》（合同编号CGF-1999-0201,以下简称〃原合同〃）的约定，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原合同做出如下补充说明

一、补充协议条款

1、承包方式包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料

2、工程固定总价（小写147万元大写壹佰肆拾柒万圆）

3、验收及保修

（1）乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请；

（2）甲方接到乙方竣工验收申请后，应于七天内组织验收，验收不合格的，乙方无条件调整至合格如甲方在七日内不组织验收，视为本工程合格+

（3）本工程质保期一年，接到甲方维修通知24小时内到达现场进行维修；

4、施工期限至开工报告生效后，50历天完成，除假期和施工条件不允许，及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延

5、工程款结算与付款签订本合同生效之日起10个工作日内，甲方支付至本合同总价的30%,灯具主材进场后开始安装，甲方支付至本合同总价的50%,工程进度达到80%（即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕），经验收合格后，甲方支付至本合同总价的70%,全部工程完毕，验收合格后，甲方支付至本合同总价的95%,剩余5%款项作为质保金，在保修期满后15日内结清

二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行；

三、本补充协议存在冲突，以本协议为准；

四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的委托人签字并加盖公章后生效；

五、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年—月―日土方工程施工合同「篇三」甲方（发包方）乙方（承包方）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同第一条工程概况

（一）工程名称

（二）工程地点

（三）工程范围本合同土方工程量约为立方米

（四）工程总造价经双方确定本合同综合单价为，全部工程造价为人民币万元，大写第二条工程期限根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延第三条工程质量乙方根据甲方提供的’图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行第四条工程价款结算

（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算

（二）工程价款结算与拨付办法第五条双方责任（-）甲方责任

1、甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等

3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收

（二）乙方责任

1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工

2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工

3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打J,如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）

1、提交仲裁委员会

2、依法向当地人民法院起诉第七条附则（-）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效

（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份第八条附加条款发包方（章）承包方（章）地址地址:法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话:土方工程施工合同「篇四」签约时间电话年月日甲方:乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款

一、工程名称

二、工作范围项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作

三、合同价款

1.基坑土方外运根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积（自然方）为准计价元/m,弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加15元保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还此单价为综合包干价，以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工）

2.在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价（包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容

3.综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》，并承担产生的全部费用。