还剩37页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程勘察设计合同-建设工程勘察设计合同-「篇一」委托方(甲方)____________________地址______________________________邮码:_______________________________电话______________________________法定代表人________________________职务______________________________承包方(乙方)____________________地址______________________________邮码:_______________________________电话______________________________法定代表人________________________职务______________________________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表
5.
2.3勘察过程中,根据场地地形、地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续
5.
2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察,根据委托任务书提出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责
5.
2.5讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的要求
5.
2.6补充协议中乙方应负的其它责任第六条违约责任
6.1甲方不履行合同时,无权要求返还定金;乙方不履行合同时,双倍赔还定金
6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过一日,应减收勘察费千分之一
6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计技术要求时,勘察费用由乙方承担第七条本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决协商不成时,当地人建设行政主管部门调解;调解不成时,双方同意由仲裁委员仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)第八条其它事宜第九条本合同未尽事宜,由双方当事人及时协商签订补充协议,有关协议电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力第十条本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政管部门规定的审查部门审查双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门请鉴证双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止本合同正本一式八份,双方各执四份委托方单位名称_____________________承接方单位名称(盖章)(盖章)法定代表人_____________________法定代表人单位地址单位地址邮政编码邮政编码电话电话电传电传传真传真开户银行开户银行:银行帐号____________________银行帐号:建设工程勘察设计合同-「篇四」项目名称_________________________项目建设地点_____________________合同编号_________________________(由承接方编填)委托方___________________________承接方___________________________签订日期_________________________建设部国家工商行政管理局制定委托方(以下简称甲方)承接方(以下简称乙方)甲方委托乙方进行勘察任务根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守第一条工程勘察范
1.1本工程项目勘察委托文号、日期
1.2工程建设地点
1.3技术要求
1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料项目名称文件资料份数提供日期一年—月—日
一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数一年—月—日
3.1勘察成果规定提交4份,超过4份另行计算
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延第四条取费标准及拨付办法
4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定
4.2本工程勘察费估算为元,合同生效后天内,甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金,(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内,结清全部费用
4.3双方委托银行代付、代收有关费用第五条双方责任
5.1甲方
6.
1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危及人身安全时,其责任由甲方负责
7.
1.2若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作
5.
1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件如征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用
5.
1.4勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用
5.
1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施,甲方不向乙方收取费用当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方临时设施费
5.
1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费
5.
1.7工程完工后,在15天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据
5.
1.8维护乙方提交的勘察结果,不得擅自修改、转让
5.
1.9由于甲方原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费
5.
1.10补充协议中甲方应负的其他责任
5.2乙方
5.
2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,确定勘察手段、勘察工作量,编制工程预算
5.
2.2在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计
5.
2.3勘察过程中,根据场地地形、地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续
5.
2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察,根据委托任务书提出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责
5.
2.5讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的要求
5.
2.6补充协议中乙方应负的其他责任第六条违约责任
6.1甲方不履行合同时,无权要求返还定金;乙方不履行合同时,双倍返还定金
6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过1日,应偿付未支付勘察费的1%逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过1日,应减收勘察费1%
6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计技术要求时,其勘察费用由乙方承担第七条本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决协商不成时,由当地建设行政主管部门调解;调解不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)第八条其他事宜第九条本合同未尽事宜,由双方当事人及时协商签订补充协议,有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力第十条本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止本合同正本1式8份,双方各执4份委托方单位名称承接方单位名称(盖章)(盖章)法定代表人法定代表人单位地址单位地址邮政编码邮政编码电话电话电传电传传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号签订合同代表(签字)签订合同代表(签字)日期年月日日期年月日建设行政主管部门工商行政管理部门审查意见鉴证意见(盖章)(盖章)审查号鉴证号审查日期鉴证日期年______月______日年________________月______日建设工程勘察设计合同-「篇五」甲方____________________乙方____________________依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件略)第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的.规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件甲方乙方日期日期建设工程勘察设计合同-「篇六」建设工程勘察合同-范文建设工程勘察合同-范文正文建设单位(甲方)________________________________地址邮码电话法定代表人职务勘察单位(乙方)________________________________地址邮码电话法定代表人职务为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守第一条工程名称、规模、投资额、建设地点O第二条勘察的范围、进度和质量0第三条甲方的义务
1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件
2.在签订合同时,甲方必须在年—月—日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件建设工程勘察设计合同-「篇二」发包人(全称)有限公司(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依照中华人民共和国民法的、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称第一城联排别墅、双拼别墅工程地点__________________工程内容第一城楼的土建及安装工程
二、工程承包范围承包范围按甲方提供之所有的图纸所示内容
三、合同工期
1、开工日期年月一日竣工日期年月—日其中年月日前完成主体结构单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责
3.甲方必须在年—月一日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)
4.甲方必须在年—月—日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便勘察施工中必须的,民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果
2.乙方应于年一月一日进入现场勘察,年—月―日提交全部勘察资料,提交测量透明图一份,提交工程地质报告书一式一份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上,工期可顺延第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费,总价预计为元自本勘察合同生效后日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金勘察工作开工后,甲建设工程勘察设计合同-「篇七」第一条根据《中华人民共和国经济民法典》的有关规定,结合实行建设工程勘察设计合同制的经验,特制定本条例第二条建设工程勘察设计合同是委托方与承包方为完成一定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系的协议第三条建设工程勘察设计合同的双方必须具有法人地位委托方是建设单位或有关单位,承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单位第四条建设工程勘察设计合同,必须符合国家规定的基本建设程序勘察合同,由建设单位、设计单位或有关单位提出委托,经双方同意即可签订设计合同,须具有上级机关批准的设计任务书方能签订小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订如单独委托施工图设计任务,应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订第五条勘察设计合同应具备以下主要条款
一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点
二、委托方提供资料的内容、技术要求及期限承包方勘察的范围、进度和质量;设计的阶段、进度、质量和设计文件份数
三、勘察、设计取费的依据,取费标准及拨付办法
四、违约责任第六条勘察设计合同在当事人双方经过协商取得一致意见,由双方负责人或指定的代表签字并加盖公章后,方为有效第七条按规定收取费用的勘察设计合同生效后,委托方应向承包方付给定金勘察设计合同履行后,定金抵作勘察、设计费勘察任务的定金为勘察费的‘百分之三十,设计任务的定金为估算的设计费的百分之二十委托方不履行合同的,无权请求返还定金承包方不履行合同的,应当双倍贩还定金第八条一般建设工程(特殊专业工程除外)勘察设计合同双方的责任是
一、委托方
1、向承包方提供开展勘察设计工作所的需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责委托勘察工作的,在勘察工作开展前,应提出勘察技术要求及附图委托初步设计的,在初步设计前,应提供经过批准的设计任务书、选厂报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料委托施工图设计的,在施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件
3、委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加
4、按照国家有关规定付给勘察设计费
5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改,不得转让给第三方重复使用
二、承包方
1、勘察单位应按照现行的标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果
2、设计单位要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提交设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由设计单位负责原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收第九条建设工程的设计任务由两个以上的设计单位配合设计,如委托其中一个设计单位总包时,可以签订总包合同总包单位和各分包单位应签订分包合同总包单位对委托方负责,分包单位对总包单位负责第十条委托方或承包方违反合同规定造成损失的,应承担违约的责任
一、因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由勘察设计单位继续完善勘察、设计任务,并应视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费对于因勘察设计错误而造成工程重大质量事故者,勘察设计单位除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金
二、由于变更计划,提供的资料不准确,未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用因委托方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费
三、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金偿付办法与金额,由双方按照国家有关规定协商,在合同中订明第十一条建设工程勘察设计合同发生纠纷时,双方应及时协商解决协商不成时,双方属于同一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一个部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉第十二条对于建设工程设计任务书以前的工作(包括可行性研究、选厂勘察、代编设计任务书等)以及咨询、技术服务等其它工作的委托与承包可以参照本条例执行第十三条与建设工程勘察设计合同有关的其他问题,均按照《中华人民共和国经济民法典》的规定执行第十四条国务院有关部门可根据《中华人民共和国经济民法典》及本条例的规定制订本部门的实施办法第十五条本条例自发布之日起施行建设工程勘察设计合同-「篇八」建设工程勘察设计合同-范文建设工程勘察设计合同-范文正文委托方(甲方)_________________________________________地址邮码电话法定代表人职务承包方(乙方):__________________________________________地址邮码电话法定代表人职务依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件第三条甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的、复制件,并安排好现场工作条件委托初步设计应提出以下资料
①经过批准的设计任务书;
②选址报告;
③规划要求;
④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;
⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;
⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料
2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件
4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加
5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任
6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费第四条乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量需增加设计文件的份数时另行收费需复制供应标准图时另行收费
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)建设工程勘察设计合同-「篇九」建设工程勘察合同(范本)工程名称工程地点:合同编号(由勘察人编填)勘察证书等级发包人勘察人签订日期中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局建设工程勘察合同发包人勘察人发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务根据〈中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任、协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程建设地点
1.3工程规模、特征
1.4工程勘察任务委托文号、日期
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求任务是满足施工图设计需要,技术要L6承接方式
1.7预计勘察主要工作量按业主提供的钻孔布置平面图实施取样;试验孔XX个钻孔,普通鉴别孔XX个,孔距不大于XX米,取样试验孔孔深XX XXM;普通鉴别孔孔深XX XXM,〜〜根据现场实际深度调整,但所有孔深不得小于XXM;同时必须达到国标取样的要求第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、等批件(复印件)
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
2.5发包人不能向勘察人提供上述资料,由勘察人自行收集,发包人可以配合
2、封顶,年_____________月—日前完成外墙装饰,年__________________月―日竣工合同工期总日历天数天
四、质量标准工程质量标准优良并达到甲方指定的样板工程哈尔滨世纪广场的质量标准
五、合同价款金额(大写)RMB元¥元
六、付款方式开工后连续施工15天内付人民币万元,以后每月按当月完成工作量的70%支付工程款,工程竣工时付至合同总价的70%,竣工验收合格后半年内付至95%,留取5%的工程保修金,在交付使用满两年后支付
七、组成合同的文件组成本合同的文件包括
1、本协议书
2、合同条件
3、招标文件及招标答疑纪要
4、投标书
5、国家和长春市有关标准、规范及有关技术文件
6、图纸
7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
八、本协议书中有关词语含义与本合同条件中分别赋予它们的定义相同第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份,电子版一份发包人要求增加的份数另行收费求按照国标和X X地方标准要求和勘察组织设计执行第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.
1.1本工程的勘察工作定于月日开始,天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告;由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理
4.
1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延,费用不增加
4.2收费标准及付费方式本工程勘察费总包干价为元整(¥元),固定包干内含税(提供甲方财务认可的发票)、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用;钻机进场当日,发包人向勘察人支付/元,提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后日内支付合同固定总包干价中的,主厂房基础工程验收合格后支付10%,主体工程竣工验收合格支付5%(基础验收支付10%不可更改,主体工程验收合格支付5%,如谈判不能执行,可在基础验收合格时支付,同时要求施工方主体验收提前盖章)第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料
5.
1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任
5.
1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口(施工用水、用电及管线费用由乙方承担)问题
5.
1.4负责组织勘察成果资料审查
5.2勘察人责任
5.
2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责
5.
3.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格若勘察人无力补充完善,需委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金
5.
2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料
6.
2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续
7.
2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务
8.
2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任
5.
2.7在工程建设过程中按国家规定勘查人应参与基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续,同时确保勘察设计图纸顺利通过图审第六条违约责任
5.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质情况不符,不能满足技术要求时,其勘察返工费用由勘察人承担,并承担因此给甲方造成的损失
6.2合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付/元的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付/元的勘察费
6.3由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费1肌如延期超过10日,甲方有权单方面解除合同,乙方赔偿甲方因此造成的损失第七条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或定调解不成时,发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉第八条其它约定事项勘察人应重视安全工作,因勘察人原因造成的安全事故,由勘察人负责;
2.勘察人提供的勘察报告,需有勘察人的报告专用章;
3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户,不得现金支付;
4.每次付款前,勘察人需提供与所付款等额的正规发票第九条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止本合同一式陆份,发包人肆份、勘察人贰份发包人名称勘察人名称(盖章)(盖章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)住所电话开户银行开户银行银行帐号银行帐号签订时间:签订时间建设工程勘察设计合同-「篇十」发包人___________________________设计人_______________________签订日期_________________________中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局发包人______________________设计人____________________发包人委托设计人承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
1.3建设工程批准文件第二条本合同设计项目的内容名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第五条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见下表说明
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议
4.本合同履行后,定金抵作设计费第六条双方责任
6.1发包人责任
6.
1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间
6.
1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费
1.
1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费
6.
1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件
7.
1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔
8.2设计人责任
1.
2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责
6.
2.2设计人采用的主要技术标准是
7.
2.3设计合理使用年限为年
8.
2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件
9.
2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定
10.
2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔第七条违约责任
10.
1.合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付
11.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按
7.1条规定支付设计费
12.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的虬
13.由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用
9.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉
8.8本合同一式______份,发包人一份,设计人一份
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力
8.12其他约定事项发包人名称(盖章)—年—月—日设计人名称(盖章)年月日
九、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项H■*一■、违约责任
1.甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期一天后,每逾期一天乙方向甲方支付—元违约金
3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任
4.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责
5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责
十二、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商或若协商不成时,可以按照本协议约定向—区仲裁委员会申请仲裁;人民法院提起诉讼
十三、协议的变更和解除
1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款
2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议
3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可
十四、附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙—把交乙方施工队负责人保管工程竣工验收时,甲方负责提供新锁一套,由乙方当场负责安装交付使用
2.本协议签订后,工程不得转包
十五、本协议书一式六份,其中正本二份,甲乙双方各执一份,副本四份,甲乙双方各执二份
十六、合同生效合同订立时间年月—日合同订立地点_______________本合同双方约定签字盖章后生效发包人(公章)承包人(公章)住所____________住所____________法定代表人法定代表人电话____________电话____________传真______________传真:__________开户银行___________开户银行___________账号____________账号___________邮政编码___________邮政编码__________建设工程勘察设计合同-「篇三」项目名称____________________项目建设地点合同编号____________________(由承接方编填)委托方____________________承接方____________________签订日期____________________委托方(以下简称甲方)承接方(以下简称乙方)甲方委托乙方进行勘察任务根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守第一条工程勘察范围
1.1本工程项目勘察委托文号、日期
1.2工程建设地点
1.3技术要求第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料
一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果
3.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费?
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延第四条取费标准及拨付办?
4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用国家规定的取费准中没有规定的收费项目,由双方另行议定
4.2本工程勘察费估算为一元,合同生效后一天内,甲方向乙预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘验收、交付成果后15天内,结清全部费用
4.3双方委托银行代付、代收有关费用第五条双方责任
5.1甲方
5.
1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察和编制工程预算的基本要求若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危害人身安全时,其责任由甲方负责
5.
1.2若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作
5.
1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决察现场条件如征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行公路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用
5.
1.4勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用
5.
1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施,甲方不向乙方收取费用当甲方不能提供述条件时,甲方应支付乙方临时设施费用
5.
1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费
5.
1.7工程完工后,在15天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方便写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据
5.
1.8维护乙方提交的勘察成果,不得擅自修改、转让
5.
1.9由于甲方原因造成乙方窝工,除工期顺延外,甲方应支付窝工费
5.
1.10补充协议中甲方应负的其它责任
5.2乙方
5.
2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,决定勘察手段、勘察工作量,编制工程预算
5.
2.2在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0