还剩29页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
保证法律关系只有两方参加A.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益B.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理C.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务D.、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中〃不利物质条件〃的是（）战争58o A.地震B.台风C.水文条件D.、关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中〃进度款付款证书〃的说法，正确59的是（）o监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书A.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款B.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作C.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正D.、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）60非银行金融机构A.国家机关B.企业C.公民D.、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿61的事件是（）o大雨造成现场档案资料毁损A.雷电击毁现场施工用配电柜B.设计错误导致部分工程拆除重建C.施工机械过度磨损需要停工检修D.、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内62未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函A.7H,3H日，日B.283个月，日C.37个月，日D.
67、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工63不是由同一承包人承担的小型项目A.6B.12C.
18、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一D.2464直有效下列关于履约担保说法不正确的是（）由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担A.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效C.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担D.、某工程项目的承包人具有设计资质承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准65后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改则该事件的损失应由0审查单位与监理单位共同承担A.承包人与审查单位连带承担B.承包人全部承担C.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失D.、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）66o单价计算的结果与总价不一致，以单价为准A.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准B.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值D.、按合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是（）67ECCA.选项A带有分项工程表的标价合同B.选项B带有工程量清单的标价合同C.选项C带有分项工程表的标价合同D.选项D带有工程量清单的目标合同、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）68发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致A.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务B.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力C.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务D.、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务时，由于某种原6930%因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为0设计院没收建设单位支付的定金A.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的B.30%建设单位支付合同设计费的C.50%设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的、某招标项目在中标通知书发出后，D.50%70招标人提出降价要求对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（）招标人的要求应当接受A.可以接受B.应当拒绝C.可以拒绝D.、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列71有关说法正确的是（）承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担A.停工损失由发包人承担B.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担C.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金D.、较高强度活动相当于能量消耗为（）体重72kcal/kg/min施工合同文本有个不同计价模式，其中选项是指（）73NEC6E带有分项工程表的标价合同A.带有工程量清单的目标合同B.成本补偿合同C.管理合同D.、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）74增加了交易成本A.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性B.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性C..有利于当事人履行合同的规范和顺畅D、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）75雷电引起火灾A.洪灾引起的沉降B.台风导致脚手架坍塌C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）76o伴随服务属于辅助服务A.伴随服务属于必然发生的服务B.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围C.提供伴随服务不得收费、（）专项施工方案需要进行人以上专家论证方案的安全性和可D.775靠性高空作业工程A.地下暗挖工程B.大爆破工程C.深水作业工程D.、科学研究表明食物储存温度在（）国一般是非安全温度，不能杀灭细菌78A.0〜4B.-10-0C.5-10D.10-
65、某材料采购招标项目，项目估算价为万元，则投标保证金额不得超过（）万79200OA.2B.4C.10D.80（年真题）根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的
80.2015影响，仅适用于工程量清单中的（）部分单价支付A.工程材料费用B.总价支付C.人工费用D.、发包人在（）,向承包人返还质量保证金81申请竣工验收的同时A.竣工验收合格后B.保修期到期后C.缺陷责任期到期后D.、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）82o政府机关A.企业法人B.项目监理机构C.社会团体D.、采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格83这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（）的日期承包人第一次提交竣工验收报告A.承包人修改后再次提交竣工验收报告B.最终验收合格C.办理竣工验收手续D.、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正84确的是（）不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费A.完成的工作量在以内时，应支付预算额的勘察费；完成的工作量超过时，应全B.50%50%50%额支付勘察费完成的工作量在以内时，定金不退；完成工作量超过时，依据工作量支付勘察费C.50%50%不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费、下列不属于中标D.85通知书中应写明的内容的是（）o承包的施工标段A.缺陷责任期B.工程质量标准C.中标人的项目经理名称、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）D.86抵押人依法有权处分的国有土地使用权A.抵押人使用的宅基地B.抵押人拥有的股票C.学校设施D.A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务B.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务C.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务D.、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）
8788、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）【相关知识点新教材已删除】设计招标文件无法限定项目的工作范围A.设计投标文件应按工程量清单填报报价B.设计评标应按投标报价高低排定次序C.设计评标时主要关注设计方案优劣、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了D.89需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）o承包人提交竣工验收申请报告之日A,整修和完善工作完成日B.承包人重新提交竣工验收报告的日期C.工程接收证书颁发日D.、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料当用于空心砖90墙体外保温时，下列构造措施错误的是（）保温板采用胶黏剂进行粘贴A.保温板采用锚栓进行辅助加固B.保温板外贴玻纤网布以防裂缝C.保温板用于高层时应设置托架D.、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）91o确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性A.有助于保证交易安全B.增加了交易成本C.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性D.、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款合同92履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款采购方行使的是（）同时履行抗辩权A.后履行抗辩权B.先诉抗辩权C.不安抗辩权D.、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应93为（）o提交竣工验收申请报告日A,竣工验收合格日B.签发工程接收证书日C.转移占有建设工程日D.、材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是（）94（新教材删除该知识点，题目仅供参考）理论换算法A.衡量法B.经验鉴别法C.查点法D.、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进95行剥露检验经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）给承包人顺延工期并追加合同价款A.给承包人顺延工期，但不追加合同价款B.给承包人追加合同价款，但不顺延工期C.工期延误和费用损失均由承包人承担D.、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供96A.发包人施工承包人B.监理人C.设计单位D.、儿童维生素缺乏时的临床表现不包括（）97C o腹泻A.易激惹B.呕吐C.体重增加D.、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不98够而不能保证工程进度，则工程师（）有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担A.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度B.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担C.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度D.、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人99姓名及其授权范围A.职能分工及监理权限B.监理权限C.职能分工D.、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投100标报价上进行扣减形成评标价交货期晚于招标文件规定的交货时间A.可以减少招标文件说明的预付款金额B.投标材料性能高于标准C.交货期早于招标文件规定的交货时间D.参考答案与解析、答案1D本题解析本题考查的是解决合同争议的方式在施工合同中，没有诉讼这种解决办法，最终的方式FIDIC是仲裁（本知识点新教材已经删除）、答案2D本题解析因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起天内发出开始工作通知，承包人有权提出价90格调整要求，或者解除合同、答案3D本题解析本题考查的是建设工程勘察、设计合同履行管理选项错误，发包人、施工承包人、监理人D均不得修改建设工程勘察、设计文件参见教材P
72、答案4A本题解析本题考查的是订购产品的交付产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间、答案5A本题解析安装、调试中合同设备运行需耍的用水、用电、原材料，由买方承担卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作，或提供技术服务由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任、答案6C本题解析教材2021P7本题考查的是合同法律关系的构成作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力、答案7D本题解析本题考查的是包装、标记、运输和交付（设备采购合同）选项除专用合同条款另有约定外，A,卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记选项对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注〃重心〃和〃起吊点〃B,以便装卸和搬运选项如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危C,险品，则应在包装箱上标明危险品标志、答案8C本题解析（）开工通知发出后，如果工程尚不具备开工条件，以开工条件具备的时间为开工日期:但因承2包人原因导致开工时间推迟的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期、答案9D本题解析教材2021P21本题考查的是工程建设涉及的主要险种选项按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约A,定承保团体人员的以上，且投保人数不低于人；选项团体意外伤害保险合同的保险责75%5B,任一般包括身故保险责任和伤残保险责任；选项凡年满周岁（含周岁，下同）至C,161665周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人、答案10D本题解析版教材2020/2021P127本题考查的是承包人提交实施项目的计划监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准、答案11C本题解析本题考查的是竣工验收管理监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需28进行的工作内容、答案12B本题解析版教材2020/2021P16-18招标人最迟应当在书面合同签订后日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同5期存款利息、答案13A本题解析版教材2020/2021P13-16本题考查的是担保方式同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:⑴抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;⑵抵押权已登记的先于未登记的受偿;⑶抵押权未登记的，按照债权比例清偿抵押物已登记的先于未登记的受偿因银行的万元已登记，故偿还银行万元，剩余B2000B20001000万元用于偿还银行A、答案14D本题解析教材2021Pill知识点缺陷责任期管理缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利、答案15B本题解析本题考查的是施工进度管理在《标准施工合同》中“异常恶劣的气候条件〃造成停工，若导致工期延误，给予工期补偿；若不影响工期，则工期不必顺延参见教材P100＞答案16D本题解析根据《建筑设计防火规范》，需要设置甲级防火门的部位为设置丙类液体中间储罐的房间门条款、
5.
4.14,下同；防火墙上的门、、
559、
6.
1.5；与中庭相连通的H
5.
3.2；地下、半地下商店防火分区间联通的防烟楼梯间的门
5.
3.5；设置在其他建筑内，与剧场、电影院、礼堂分隔的门547；锅炉房、变压器室等与其他部位之间，以及锅炉房与其储油间之间防火隔墙上的门5412；柴油发电机及其储油间的防火隔墙上的门5413；超高层建筑中避难层开向避难区的管道井和设备间门5523；高层病房楼避难间的门
5.
5.24；通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门627；疏散走道在防火分区处的□
6.
4.10；防火隔间的门
6.
4.13；防火分区至避难走道的防烟前室的门6414；消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间防火隔、答案17D本题解析教材2021P16知识点担保方式收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金、答案18D本题解析本题考核的是竣工阶段的缺陷责任期缺陷责任期自实际竣工日期起计算在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导致应由监理人与发包人和承包人共同查明原因，分清责任对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长任何一项缺陷或损坏修复后经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能.承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担、答案19A本题解析投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料
10、答案20D本题解析教材P10本题考查的是代理关系在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）5买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电A.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料B.卖方应负责合同设备的安装、调试工作C.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任D.、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力6完全民事行为A.限制民事行为B.与合同履行相适应的民事行为C.一般民事行为D.、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）7o除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记,保A.证不污染设备本身对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注〃小心，轻放〃以便装卸和B.搬运如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上C.标明〃此端朝上，请勿倒置〃标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定D.、某项目监理人于月日发出开工通知，承包人于月日收到该通知，通知中说明开工8710711日期为月日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至月日才具备开工条件，则81820该项目的开工日期应为月日A.710月日B.7U月日C.81月日D.
820、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）9施工企业必须为全体职工办理A.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任B.年龄的施工人员均可作为被保险人C.18-60停工期间保险人不承担保险责任D.、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是（）10承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划A.监理人应在专用条款约定的期限内批复B.批准的计划作为〃合同进度计划〃C.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施D.、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收11申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容、答案21A本题解析本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人选项属于勘察人的一般义务发包BCD,人义务
（1）遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；
（2）发出开始勘察通知发包人应按约定向勘察人发出开始勘察通知；
（3）办理证件和批件法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察人应给予必要的协助法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办理的勘察所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助；
（4）支付合同价款发包人应按合同约定向勘察人及时支付合同价款;
（5）提供勘察资料发包人应按约定向勘察人提供勘察资料；
（6）其他义务发包人应履行合同约定的其他义务参见教材P
77、答案22C本题解析教材2021P26本题考查的是招标准备阶段的工作公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标、答案23A本题解析版教材2020/2021P97-98本题考查的是承包人的义务承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求,测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批、答案24C本题解析教材2021P105本题调价公式惩罚违约者原则，承包人违约则就低原则、答案25D本题解析本题考查的是委托代理在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等、答案26D本题解析本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析银皮书规定，承包商应在开工日期后天内向业主提交一份进度计划参见教材28P
160、答案27A本题解析教材2021P127知识点开始工作监理人获得发包人同意后应提前天向承包人发出开始工作通知；因发7包人原因造成监理人未能在合同签订之日起天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调90整要求，或者解除合同、答案28C本题解析考核建设工程勘察合同履行管理发包人代表应在临时书面指示发出后小时内发出书面确认24函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示参见教材、P78o29答案B本题解析本题考查的是标准施工招标文件组成及适用范围行业标准施工招标文件和招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的〃申请人须知〃（申请人须知前附表除外）、〃资格审查办法〃（资格审查办法前附表除外）,以及《标准施工招标文件》中的〃投标人须知〃（投标人须知前附表和其他附表除外）、〃评标办法〃（评标办法前附表除外）参见教材P
39、答案30D本题解析可朴偿内容F号款4要内容-----------------1----------------1---------工期费用利涧126未按合同约定及时支付18付款.进度款3V，异常恶劣的气候条件13IL4V一,-一1|,I.卜.H12・2发包人原因的仞停解工3V V发包人原因无法按时复工IS
12.
4.2M7M・1—―6131,3发包入触――^———■—■^―■—■一考前黑钻押题，金考典软件考前更新,下载链接www.jinkaodian.com因导致工程展发谖册3V、答案31C本题解析本题考查的是材料采购合同的违约责任除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下卖方延迟交付违约金延迟交付违约金二延迟交付材料金额延迟交货天数买xOQ8%x方延迟付款违约金延迟付款违约金二延迟付款金额延迟付款天数x
0.08%x、答案32D本题解析教材2021P15知识点担保方式选项抵押物可以是不动产和特殊的大型的动产选项抵押物不转移占A,B,有，由抵押人保管选项抵押人转让抵押物，要通知抵押权人，须经抵押权人同意CD,本题解析版教材2020/2021P121本题考查的是设计施工总承包合同模式下的监理人设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的小时内向总监理工程师48提出书面异议，总监理工程师应在小时内对该指示予以确认、更改或撤销
48、答案34A本题解析本题考查的是评标投标报价万元，工期提前优惠，减去万元，则评标价为
50001505000.150二万元，合同价应该是投标价而不是评标价，所以是万元（本知识点新教材已经48505000删除）、答案35C本题解析通过详细审查申请人的数量不足个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接3招标通过详细审查的申请人不少于个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行3评分通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序答案36C本题解析本题考查的是分包工程变更管理承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令（本知识点新教材已经删除）、答案37C本题解析教材P107承包人的安全责任包括严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具等、答案38B本题解析国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，应当公开招标，应当确定排名第一的中标候选人为中标人排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标、答案39B本题解析当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的.应当办理抵押登记抵押权自登记时设立本题解析本题考查的是保险合同管理在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑安全、服务、成本这三项因素、答案、、、41B C D E本题解析人体内的必需氨基酸共种，分别是亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、9色氨酸、缴氨酸和组氨酸、答案42B本题解析保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为、答案43C本题解析维生素缺乏病主要发生在气温偏低、日光照射不足的地区D答案44A本题解析修正的价格经投标人书面确认后具有约束力投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标、答案45A本题解析为了保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标、答案46A本题解析版教材2020/2021P13-16本题考查的是担保方式当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权,海域使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记抵押权自登记时设立当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立、答案47A本题解析版教材2020/2021P93本题考查的是基准日期通用条款规定的基准日期指投标截至日前第天规定基准日期的作28用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任、答案48B本题解析［考点］招标准备阶段的工作标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底若招标项目设有标底，应当在开标时公布标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件、答案49D本题解析版教材2022/2021P145卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%、答案50B本题解析本题考查的是检验和验收合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金参见教材P144o、答案51B本题解析本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成合同文件的解释顺序合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要、其他合同文件、答案52B本题解析本题考查的是变更管理已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价参见教材P
95、答案53B本题解析知识点:缺陷责任期缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担本题是施工质量问题，所以由承包人承担教材P
117、答案54B本题解析教材2021P123本题考查的是设计施工总承包合同文件承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内、答案55B本题解析教材2021P158知识点《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务银皮书合同文件的组成及其优先次序是
（1）合同协议书；
（2）专用合同条件；
（3）通用合同条件；
（4）业主要求；
（5）明细表；
（6）投标书；
（7）联合体保证（如投标人为联合体）；
（8）其他组成合同的文件答案56C本题解析考核施工合同标准文本预付款担保采用的是无条件担保形式自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止黑钻押题，，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减参见教材P
76、答案57C本题解析保证法律关系至少必须有保证人、被保证人（债务人）和债权人三方参加连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的债权人既可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任；一般保证的债权人只有在主合同纠纷经审判或者仲裁，且债务人财产依法强制执行仍不能履行债务时，才能要求保证人承担保证责任连带责任保证更能保护债权人利益债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任、答案58D本题解析版教材2020/2021P108-110本题考查的是变更管理〃不利物质条件〃属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件、答案59B本题解析教材P107本题考查的是工程款支付管理选项错误，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的A支持性证明文件后的天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持14性材料经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书;选项B正确,监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额,如扣除质量不合格部分的工程款等；选项CD错误，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除、答案60B本题解析
3、保证人的资格
（1）具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人
（2）以下组织不能作为保证人
①（绝对不能）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体
②（绝对不能）企业法人的职能部门
③（相对不能）企业法人的分支机构但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证
④（相对不能）国家机关经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外、答案61B本题解析本题考查的是工程建设涉及的主要险种选项均属于建设工程一切险的除外责任参见教ACD材P16o、答案62D本题解析教材2021P149知识点材料采购合同履行管理如由于买方原因在最后一批合同设备交货后个月内未能开6始考核，则买卖双方应在上述期限届满后日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款7支付函考前黑钻押题，金考典软件考前史新，下载跳接答案63B本题解析本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件简明标准施工招标文件适用于工期不超过个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
12、答案64D本题解析版教材2020/2021P126如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担、答案65C本题解析因承包人具有设计资质并合法地承担了设计任务，则设计错误引起的责任应由承包人承担工程师对承包人.设计的认可，不能解除承包人的设计责任、答案66D本题解析教材2021P74知识点设备评标方法中的以设备寿命周期成本为基础的评标价法选项该方法考虑寿命期D,内的运营费用和寿命期末的残值、答案67C本题解析版教材2020/2021P162选项带有分项工程表的标价合同;选项带有工程量清单的标价合同;选项带有分项工程表A:B:C:的目标合同;选项带有工程量清单的目标合同；D:、答案68D本题解析本题考查的是施工合同管理有关各方的职责选项错误，监理人无权免除或变更合同约定的D发包人和承包人权利、义务和责任参见教材P
77、答案69C本题解析在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付、答案70C本题解析《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日内，按30照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议降价是对合同实行性的改变，所以应当拒绝、答案71D本题解析承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由发包人承担停工损失、承包人人员伤亡和其他财产损失由承包人承担、答案72A本题解析较高强度活动是指快速的运动身体（如打网球、慢跑、举重和团体性运动一一棒球、篮球、足球等运动过程中），相当于能量消耗为体重
0.06kcal/kg/min、答案73C本题解析版教材2020/2021P162本题考查的是英国NEC合同文本选项A带有分项工程表的标价合同；选项B带有工程量清单的标价合同；选项C带有分项工程表的目标合同；选项D带有工程量清单的目标合同；选项E成本补偿合同；选项F管理合同、答案74D本题解析根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于
（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；
（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；
（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；
（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；
（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督;
（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益、答案75D本题解析本题考核的是建筑工程一切险的除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:⑴设计错误引起的损失和费用；
（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等；⑶因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；
（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；
（5）维修保养或正常检修的费用；
（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；
（7）盘点时发现的短缺；⑻领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；
（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失（）除非另有约定，10在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分、答案76A本题解析教材P71本题考查的是伴随服务选项正确，伴随服务，系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的A辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务；选项错误，提供货物组装和/或维修所需的工具属于伴随服务的范围；选项错误，卖CD方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中如果卖方提供伴随服务的费用未含在采购货物的合同价内，双方应事先就此达成协议，但其费用不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行价格、答案77B本题解析版教材2020/2021P97-98本题考查的是承包人的义务在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案对于前项危险性3较大的分部分项工程的专项施工，还需经人以上专家论证方案的安全性和可靠性
5、答案78D本题解析科学研究表明，温度在回是非安全温度，细菌容易滋生10〜
65、答案79B本题解析材料/设备采购招标的投标保证金一般不得超过项目估算价的但最高不超过万元2%,
80、答案80A本题解析本题考查的是工程款支付管理通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整、答案81D本题解析知识点:工程款支付管理暂估价和暂列金额均属于签约合同价范围内的金额监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还质量保证金，发包人应在14天内核实情况并返还教材P
105、答案82C本题解析教材P7本题考查的是合同法律关系的构成合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人项目监理机构即为监理公司设立的监理项目部、答案83B本题解析本题考查的是竣工验收管理重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期参见教材P
136、答案84B本题解析本题考查的是勘察费用的支付合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在以内时，发包人应向勘察人支付预算额的勘察费；完成的工作量超过时，则应50%50%50%向勘察人支付预算额的勘察费100%、答案85B本题解析本题考查的是施工合同订立中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明承包的施工标段、中标价、工期、工程质量标准和中标人的项目经理名称、答案86A本题解析债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件这类财产不会轻易灭失可以作为抵押物的财产包括
①抵押人所有的房屋和其他地上定着物；
②抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产;
③抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；
④抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；
⑤抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；
⑥依法可以抵押的其他财产下列财产不得抵押A.7B.14C.28D.
5612、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息A.3B.5C.7D.
15、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为万元该施工企业从银行贷款万元、135000A3000从银行贷款万元，并与银行办理了抵押登记后该施工企业无力还款，经诉讼后拍B2000B卖办公楼，取得售楼款万元用于清偿、银行债务、银行债权的分配数额应为（）3000A BA Bo银行万元，银行万元A.A1000B2000银行万元,银行万元B.A1800B1200银行各万元1500银行万元,银行万元D.A2000B
1000、（）以后承包人就失去索赔的权利14工程颁发接收证书A.竣工结算B.颁发缺陷责任终止证书C.颁发结清证书D.、根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）15o一定可以给予工期补偿A.可给予工期补偿B.可给予费用补偿C.一定可以补偿工期、费用补偿D.、关于防火门窗设置的要求，正确的是（）16舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门A.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗B.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门C.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门D.
17、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）o合同中支付的预付款可按定金处理A.债务人履行债务后定金必须收回B.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金C.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金D.
①土地所有权；
②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；
③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；
④所有权、使用权不明或者有争议的财产；
⑤依法被查封、扣押、监管的财产;
⑥依法不得抵押的其他财产股票等权利凭证不能作为抵押物项股票是权利凭证，只能质押，不能抵押c、答案87C本题解析教材2021P13知识点担保方式保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为、答案88D本题解析［考点］工程设计招标概述选项错误，设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到AB的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人C不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审、答案89A本题解析竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期、答案90A本题解析将泡沫混凝土保温板粘到墙体的材料通常为聚合物水泥砂浆、答案91B本题解析根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于
（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；
（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；
（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；
（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；
（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督;
（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益、答案92B本题解析本题考查的是后履行抗辩权后履行抗辩权包括当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定时，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求（本知识点新教材已经删除）、答案93D本题解析暂无解析、答案94B本题解析本题考查的是交货检验数量验收的方法包括衡量法、理论换算法和查点法，其中衡量法是指根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等交货数量检验方法a交货质量检验方法“衡量法；理论换算法°经验鉴别法°,物理试验法°e查点法•化学分析“e、答案95D本题解析版教材2020/2021P102-104本题考查的是施工质量管理承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担、答案96A本题解析发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活等方便条件、答案97D本题解析儿童维生素缺乏时表现为易激惹、体重不增，可伴有低热、呕吐、腹泻等C、答案98C本题解析版教材2020/2021P103
（五）对承包人施工设备的控制承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时,监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担、答案99A本题解析总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人、答案100B本题解析交货期晚于招标文件规定的交货时间，将在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比提前交货不考虑降低评标价材料性能高于标准的，不考虑降低评标价、关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）18缺陷责任期自实际竣工日期起计算A.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提B.前对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长C.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重D.新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道19或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料A.10B.14C.16D.
24、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）20表见代理A.法定代理B.指定代理C.委托代理D.、勘察合同中，属于发包人义务的是（）21o提供勘察资料A.依法纳税B.完成全部勘察工作C.保证勘察作业规范D.、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）22o行业协会网站发布招标公告A.行业协会网站发布投标邀请书B.政府公布的招标采购等网站发布招标公告C.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书D.
23、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，（）负责测设施工控制网承包人A.发包人B.监理人C.勘察人D.、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使24用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）o原约定竣工日期的价格指数A.实际竣工日期的价格指数B.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者D.、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行25为属于（）职务代理A.指定代理B.法定代理C.委托代理D.、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划26A.7B.14C.15D.
28、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工27作通知因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求天，天A.790天，天B.730天，天C.1490天，天D.
1430、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）28发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认A.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示B.临时书面指示发出后小时内发出书面指示C.48逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示D.、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招29标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）o申请人须知前附表A.资格审查办法B.投标人须知前附表C.资格预审公告D.、标准施工合同履行过程中，遇到冰雹、台风等异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）30A.不可原谅的延期承包人应承担的风险责任B.可原谅并给予补偿利润的延期C.可原谅给予延期，但是不补偿费用和利润D.、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是31卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金A.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务B.延迟交付材料金额每周为C.
0.5%迟延付款违约金的最高限额为合同价格的D.10%、关于抵押的说法，正确的有32o抵押物只能是不动产A.抵押人不再负有保管抵押物的义务B.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人C.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意D.、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，33可在该指示发出的小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在小时内对该指示予以确认、更改或撤销A.12,12B.24,24C.36,36D.48,
48、某工程项目招标采用评标价法评标中标人的投标报价为万元，投标工期比招标文345000件要求的工期提前获得评标优惠万元若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分150别为万元和万元A.48505000万元和万元B.48504850万元和万元C.51505000万元和万元D.
51504850、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是35o通过详细审查申请人的数量不足个的，必须重新组织资格预审A.3通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审B.评分因素包括申请人的类似项目业绩C.通过详细审查申请人的数量不足个的，只能直接招标D.
3、根据《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，36FIDIC正确的做法是立即执行A.拒绝执行B.请承包商代表确认后再执行C.请业主代表确认后再执行D.、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是37o执行监理人编制的施工安全摺施计划A.要求发包人提供劳动保护用具B.制定安全操作规程C.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任D.、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）38可以公开招标A.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包B.可以确定排名第一的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标D.、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同该抵押权自（）之日设立39转移产权证A.抵押物登记B.当事人签字C.转移房屋占有D.、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素40安全.服务成本A.安全.风险成本B.风险.服务.成本C..安全,服务.费用D、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）41o天门冬氨酸A.亮氨酸B.组氨酸C.苯丙氨酸D.缴氨酸E.、签订保证合同的主体是（）42o保证人与债务人A.保证人与债权人B.保证人、债务人与债权人C.债权人与债务人D.、维生素缺乏病主要发生的地区是（）43D o南方地区A.热带地区B.北方地区C.日光照射充足地区、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）D.44o如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准A.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准B.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力C.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正D.、对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独45招标发包的是0初步设计A.施工图设计B.全过程设计C.技术设计D.、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同抵押权自时46设立抵押合同生效A.抵押物登记B.转移产权证C.转移房屋占有D.、通用条件内以投标截止日前第天定义为作为划分该日后由于政策法规的变化或市场4728物价浮动对合同价格影响的责任基准日期A.下达开工令B.合同签字日C.风险事件发生日D.、关于施工招标项目标底的说法，正确的是48o施工招标项目必须有标底A.标底应当在开标时公布B.标底应当作为评标的依据C.一个项目可以有几个不同的标底D.、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单49据并经审核无误后日内，向卖方支付合同价格的28A.20%B.30%C.50%D.60%、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准50的，则视为合同材料不符合质量标准A.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金B.质量合格情况待定C.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准D.
二、多选题、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）51o投标函及附录.中标通知书-专用条款-通用条款A.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单B.合同协议书.通用条款.专用条款.发包人要求C.通用合同条款.发包人要求-勘察纲要.勘察费用清单D.、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由52监理人按照（）的原则商定或确定成本加酬金A.成本加利润B.成本加规费C.直接成本加间接成本D.、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修,承53包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担发包人A.承包人B.使用人C.以上都不正确D.、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专54利技术使用费的报价和评审正确的是（）o在投标报价外单列，单独进行投标报价评审A.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审B.不进行报价，由评标委员会评估C.不计入报价，中标后单独报价评审D.
55、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）o通用合同条件一专用合同条件一投标书一业主要求A.专用合同条件一通用合同条件一业主要求一投标书B.通用合同条件一专用合同条件一业主要求一投标书C.专用合同条件一通用合同条件一投标书一业主要求D.、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）56采用的是条件担保形式A.自合同签订时生效B.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.自始至终保函的金额不得变动、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）D.57。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
