建筑工程分包劳务合同

建筑工程分包劳务合同劳务承包人劳务分包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它法律、行政法规有关规定，以及根据有关行政主管部门有关要求，为有效的利用甲方的管理资源和乙方的劳务资源，明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同

一、工程概括及工作内容工程名称工程地点承包范围

二、分包方式以劳务分包班组负责人，实行包清工形式承包，不得分包及转让

三、工程期限乙方应保证按质、按时、按形象部位、，分阶段实行项目的进度安排，确保后续工序的按时插入乙方未能及时组织力量，按时完成形象部位，或无理拒接项目调度安排和现场管理的，甲方有权中止合同，责令退场

四、工程质量标准乙方必须严格按照施工图及其说明文件（包括设计变更通知单）和国家颁发的建筑工程规范、标准和规定、以及甲方的施工总进度计划和施工组织设计、技术方案进行施工，并接受甲方有关人员及建设（监理）单位代表的监督、检查按工程施工质量验收规范标准评定工程质量，要求达到优良标准，并达到工程项目总质量目标所规定的相关要求如因乙方原因工程质量不符合要求需修补返工、补强清理等，其工、料及费用均由乙方自理影响工期、造成损失的，甲方有权作出处罚决定

五、合同价款、乙方全面完成承包范围工作内容（包括联系单、修改图等I改变及清理、搬运等辅助行工作），工程质量符合要求的，单价为；（）屋、抹灰工程（不包括外墙砖粘贴、顶棚抹灰、保温面积、I防盗门、防火门、内墙花岗岩等块面装饰材料）合格按元/m（）工程量按实际抹灰面积计算，单价已包括税金、管理费及2其它等一切费用，税金由甲方代扣代交质量验收均以甲、乙双方和建设、监理单位代表共同评定为准、原则上不发生点工如确因需要发生非本分项工程的项1目指令性点工时，经项目部签字后技工按元/日工，普工按元/日工计价、每月结算需提供工程量明细单一份，按时送核算员审2核承包范围内墙抹灰工程的抹灰分项工程

六、工程价款的支付和结算、合同单价不变，工程量按实际完成情况按实核定，并1以每月日为界，按实际完成工作量的支付当月工资，竣2580%工验收合格支付使用后一次性付清余额20%.、乙方造好工资发放清单按公司有关规定执行发放，交2甲方一份备案

七、文明施工乙方必须对进场人员进行安全技术教育，严格遵守安全技术操作规程，教育全体员工认真落实安全措施和要求，踏实实施现场文明管理制度施工期间因乙方原因造成安全事故则由乙方承担全部责任和费用工人所需的一切劳务用品、养伤待遇和伤亡处理及其费用等均由乙方自行负责乙方施工期间必须加强对人员驻地、道路、施工现场的安全管理，在施工现场、道路及乙方工作生活的其他场所设置、悬挂各种警示、标牌、围栏、确保行人、车辆、牲畜以及他人财产安全乙方要文明施工，尊重民俗、尊重业主、监理及甲方管理人员，爱护周边环境，爱好百姓财产

八、材料机具供应、工程所用的主要材料有甲方供应，实行限额领料乙方设专1人负责现场清点、领用保管，不合格材料严禁使用，做到节约用料，合理消耗如因乙方原因造成材料（包括周转材料）的超耗、浪费或严重的机具破坏，甲方有权视情节轻重作出罚款、清退等处理、在甲方同意的条件下，也可以由甲方委托乙方代购部分材料2由于乙方自购材料（小型材料、小型机具、油材料等），要达到本工程所要求的质量标准并经业主、监理同意后方可使用，同时乙方要将购买材料的发票交给甲方财务部门进行列销、为了规范管理造成材料不正当流失或损耗过大，本项目所用3材料双方约定实行单项工程材料“总价包干”的办法，即有双方约定单项单位工程所消耗的材料数量，甲方只按约定数量和单价供应乙方材料，超出部分有乙方承担，合理结余部分的费用也有乙方享有

九、双方责任

（一）、甲方责任、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控1制、监督、检查和验收、统筹安排协调解决劳务分包人的生活、临设、工作用水、电及2施工场地、按时提供图纸，及时交付供应材料、设备、周转材料、3安全设施到施工现场，保证施工需要、负责做好施工期间各工种的协调工作，有权对乙方的工作人员4进行统一的管理、调度和安排

（二）、乙方责任、在规定时间办好劳务人员暂住证（费用由乙方自行承担）、12对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相关资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度、严格按实际图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设3计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的日历、物力保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建筑主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失和各种罚款、自觉接受甲方及总承单位项目部、有关部门的管理监督和检查，4与现场其他单位协调配合，照顾全局、按总包单位项目部的要求统一规划堆放材料、机具，搞好生活5区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作、按规定做好成品的保护和保养工作，积极配合甲方做好材料的6取样以及试验工作，做好产品自检、互检工作、负责配备劳务人员操作必须的各种手工工具，劳保用品

7、乙方在进入施工现场时配合甲方做好进场三级安全教育,8严格遵守安全生产“六大纪律”、“十项安全技术措施所规定的条例内容严格禁止违章操作、违章作业、认真填写班组人员的出勤表，并做好耗工记录

9、乙方作业人员必须自觉遵守劳动纪律及各项规章制度，上班10时间不得喝酒、不准打闹，对违反规定者及造成事故的一切后果均由乙方承担、严格遵守文明施工管理制度，杜绝野蛮施工、违章作业，做11好施工现场落手清工作、做好工完清料、乙方必须绝对服从甲方现场施工人员的指挥和调度12

十、合同变更及解除、乙方不得将工程进行转包或分包，否则，甲方有权解除本合同1并清退乙方，由此造成的所有损失由乙方承担、有属乙方原因导致施工进度滞后或施工质量达不到甲方要求，2甲方有权对乙方承担的工作任务进行调整和收回，由此造成的所有损失由乙方承担、如果乙方只完成合同项下的大部分工程，未经甲方允许而撤除3其施工机械设备、施工人员的，对于其剩余工程甲方有权另行安排其他队伍施工，其单价可以在合同单价的倍范围内确定，其费用2由乙方承担

十一、其他、本工程原则上不发生零星点工

1、本工程所需零星材料由分包人负责

2、新进民工必须在一个月签订农民工劳动合同

3、每次结账前先到总包单位施工部门领取会签单，并经总包单位4项目部负责人签证，如有一个部门签证不合格扣罚当月工作量的以此类推1%,

十一、本合同未尽事宜，双方协商解决协商不成或一方违约的可提请上级有关部门仲裁或法院判决

十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份交总包单位备案工程完成，验收符合要求，结清价款后终止乙方代表:甲方委托人:。