还剩36页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
园林绿化工程施工合同示范文本GF—2020—2605入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中
2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求,,不约定o发包人是否提供支付担保一________________________________________________不提供，发包人提供支付担保的形式」________________________________________________不约定，
3.承包人
3.1承包人的一般义务1承包人提交的竣工资料的内容提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料承包人需要提交的竣工资料套数_____________建套___________________O承包人提交的竣工资料的费用承担承包人承担O承包人提交的竣工资料移交时间工程竣工验收合格后15日内承包人提交的竣工资料形式要求电子文档及书面2承包人应履行的其他义务承包人应保证所提供的资料符合档案管理归档要求，经发包人确认有不符合的，影响工程验收的按工程总价款的
0.05%向发包人支付违约金，并在5日内补齐有关资料；若承包人不能或无法提供符合档案管理归档要求的资料，发包人不予通过验收，不进行竣工结算
3.2项目经理
3.
2.1项目经理姓名_________________________________________________身份证号，，建造师执业资格等级,,一，建造师注册证书号，,一_________________________________建造师执业印章号，，,安全生产考核合格证书号一，，，，，;,联系电话，，，，，电子信箱:通讯地址:承包人对项目经理的授权范围如下，，，，，，，，，，O关于项目经理每月在施工现场的时间要求每天在现场时间不得少于8小时，每周不少于5天，否则支付5000元/天的违约金项目经理未经招标人批准不参加工程例会，每次需支付5000违约金，连续不参加工程例会的，从第三次起每次需支付50000元违约金；上述违约金从履约保证金中扣除承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任项目经理无权履行职责，发包人有权耍求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任项目经理连续一周不到施工现场的，发包人一权报建筑主管部门更换承包人，且不承担任何责任
3.
2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任项目经理非正当原因不得更换，否则需按照合同金额的5%向发包人支付违约金，直至解除与承包人签订的施工合同，所造成的一切损失由承包人承担
3.
2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任100000元/次违约金
3.3承包人人员
1.
3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限开工前3天
3.
3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任每天每人支付发包人1000元违约金
3.
3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求经发包人同意方可离开，否则处以每做1000元并承担违约责任
3.
3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任无故不得更换，所造成的一切损失由承包人承担承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任每人/次1000元并承担违约责任
3.5分包
3.
5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括本工程禁止分包主体结构、关键性工作的范围________________________L____________________________o
3.
5.2分包的确定允许分包的专业工程包括/o其他关于分包的约定______________L___________________________________________o分包合同价款关于分包合同价款支付的约定--------/-------------------O
3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间从工程开工至发包人同意交付使用，在此期间承包人负责照管工程
3.7履约担保承包人是否提供履约担保_____________提供_______________o承包人提供履约担保的形式、金额及期限的履约保证金的形式网银；银行电汇或者银行保函；履约保证金的金额中标价的10%投标人在收到中标通知书领取通知后，须在10个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格履约保证金的返还徙程竣工验收合格后一次性无息返还履约保证金或退还履约保函
4.监理人
4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容详见监理合同O关于监理人的监理权限详见监理合同O关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供
4.2监理人员总监理工程师女生:、,、，•，，，，，，，，，，，），监理工程师执业资格证书号，，」:,,，，，，，，，，，，I9，，，，，，，，，，）,99iSfs,，，，，，，，，，，，,关于监理人的其他约定，，一，一,
4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定
（1）L___________________；
（2）/;
（3）/o
5.工程质量
5.1质量要求
5.
1.1特殊质量标准和要求工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求关于工程奖项的约定创优要求优良（获得“扬子杯”以上奖项）O
5.3隐蔽工程检查承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定共同检查前48小时书面通知监理人监理人不能按时进行检查时，应提前上小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过_48小时
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.
1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定本工程要求全封闭围挡施工，建筑围挡达相关规范及文明城创建要求，喷雾防尘设施必须覆盖全部施工作业区按照六个100%标准执行:施工现场围挡100%、施工道路硬化100%、错潘盖100%、现场蝴设备100%、出入渣土车淑00%、运输封闭100%,均包括在投标报价内
6.
1.4关于治安保卫的特别约定建筑安装工程安全施工措施费用已含在中标合同总价内，应专款专用，承包人不准挪作它用，承包人应按工程要求提供和维护施工照明、看守、栏和警示因承包人未履行上述义务造成的工程财产损失及人身伤害，由承包人承担法律责任并承担因此而发生的所有费用关于编制施工场地治安管理计划的约定由承包人编制
6.
1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求执行通用条款O
6.L6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定同工程款支付比例及支付期限
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.
1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容执行通用条款
7.
1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定执行通用条款o发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见对发包人和监理人提出的合宜见和要求，承包人应自费修改完善根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计
7.2施工进度计划722施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务
7.3开工
7.
3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限按照批准的施工组织设计关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限不约定关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限不约定
7.
3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起篁一天内发出开工通知的承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同
7.4测量放线
7.
4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限a工前7天
7.5工期延误
7.
5.1因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形因发包人原因造成工期延误的只对工期延长其他不做任何调整
7.
5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为中标人合同工期每延误一天扣20000元工程款并承担违约责任因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限无上限
7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定按通用条款执行
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件1不约定;2；3o
7.9提前竣工的奖励792提前竣工的奖励不奖励
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.
4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担承包人承担
8.6样品
8.
6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求承包人需按照招标人要求提供样品
8.8施工设备和临时设施
8.
8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定临时设施费用由投标人在其投标报价中考虑，由承包人承担，该报价中包括搭建、拆除外运等费用
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
1.
1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所承包人自行考虑，费用由承包人承担施工现场需要配备的试验设备承包人自行考虑，费用由承包人承担施工现场需要具备的其他试验条件承包人自行考虑，费用由承包人承担O
9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担检测费用
10.变更
10.1变更的范围关于变更的范围的约定除建设单位根据项目实际情况、项目功能改变、国家文件政策性调整提出的变更外，其他内容一律不得变更涉及变更、签证必须执行（沛政办发［2018）22号）文件，经政府相关部门批准后实施
1、设计变更必须有设计单位的设计变更通知单或工程处理单，并经发包人认可（变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰）；
2、现场签证须有监理工程师、发包人现场代表、承包人项目经理、设计单位四方签字认可生效；
3、若承包人擅自变更或先施工后申请变更的，其工程量不予认可；
4、所有变更价款均在项目竣工后审计时统一结算
10.4变更估价
10.
4.1变更估价原则关于变更估价的约定
（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量（含清单漏项），新增工程量（含清单漏项）无投标单价的，其对应的综合单价按下列方法确定
1、合同中已有的综合单价，按合同中已有的综合单价确定;
2、合同中已有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
3、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行单价的组成及报价方式参照原清单的组价及计价方式（即综合单价按施工方投标文件综合单价中管理费及利润的费率，材料预算价格双方现场认定，机械费参照其他类似清单价格计取方式组价）最终以双方约定的审计机构审计结果为准
（2）因分部分项工程量发生变化、清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施费相应调整
10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人发包人审批承包人合理化建议的期限监理人应在收到承包人提委］合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为不奖励
10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》
10.
7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第z种方式确定
10.
7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第z种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定/O
10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定按招标人要求O1L价格调整
10.9市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定调整（碎石、管材、商品沥青混凝土）因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整第1种方式采用价格指数进行价格调整关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定L______________________________；第2种方式采用造价信息进行价格调整
（2）关于基准价格的约定专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过—％时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_%时，其超过部分据实调整
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过％时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过％时，其超过部分据实调整
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过士%时，其超过部分据实调整第3种方式其他价格调整方式
1、当施工期间上述建筑材料价格上涨超过10%时，10%以内（含）的部分由承包方承担，超出10%的部分由发包方承担；当施工期间主要建筑材料价格下降超过5%时，5%（含）以内的部分由承包方受益，超出5%的部分由发包方受益招标范围内其它所有材料价格结算时均不再调整主要建筑材料价格调整公式主要建筑材料差价=施工期《徐州工程造价信息》发布的材料加权平均指导价•合同工程基准期当月《徐州工程造价信息》发布的材料指导价义（1+合同风险包干幅度）
2、除本合同明确调整外，其他材料结算时不予调整
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同综合单价包含的风险范围不调整风险费用的计算方法风险范围以外合同价格的调整方法:风险费用已包含在合同价中
2、总价合同总价包含的风险范围风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整方法:
3、其他价格方式/o
12.2预付款
12.
2.1预付款的支付预付款支付比例或金额/O预付款支付期限_______________________________L_____________o预付款扣回的方式,
12.
2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限___________________L_____________o预付款担保的形式为_____________________________________________/_____________O
12.3计量
12.
3.1计量原则工程量计算规则本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB505002013）及《江苏省市政互呈计价定额）〉（2014版）、《说省建如呈费用超勋（2014年）、苏建价
（2016）154号和相应配套文件，以及有关文件规定和招标人提供的工程量清单
12.
3.2计量周期关于计量周期的约定工程量的计量按月进行
12.
3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定____________
1、每月25日前提交本月已完工程量报告；
2、工程量的测量、验收、计量由承包人申请经监理、发包人、承包人三方代表现场测量，在质量合格、资料手续完备的前提下，经监理工程师、发包人代表签字确认；
3、隐蔽工程需在隐蔽前申请测量、验收、计量，否则不予认可
12.
3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定________________________L_____________o
12.
3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第项〔总价合同的计量）约定进行计量/O
12.
3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:
12.4工程进度款支付
12.
4.1付款周期
1、关于付款周期的约定符合《沛县政府投资管理办法》规定，即工程开工确认后付工程中标价的16%,工程量确认完成50%后付中标价的12%,工程竣工验收后付工程中标价的12%；工程竣工验收结算审计后，余款2年内分4次付清，即第一年中秋、春节各付余款25%,第二年中秋、春节各付余款25%o并以沛县审计局审定的工程造价，扣除审减额的5%后作为工程的最终结算依据
12.
4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定按通用条款执行O
12.
4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定/
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定/
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定/
12.
4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限按通用条款执行发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限/O
（2）发包人支付进度款的期限履行完政府审批手续后支付发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式/O
12.
4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批/o
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批/o
13.验收和工程试车
13.4分部分项工程验收监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时
13.5竣工睑收竣工验收程序第一部分合同协议书发包人（全称）:____________________承包人（全称）:___________________________________根据《政府采购法》、《招投标法》、《江苏省政府投资管理办法》、《民典法》、《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议
一、工程概况工程名称;_______________
1.0工程地点-
2.工程立项批准文电__________
3.资金来源_______________________________________
4.工程内容工程量清单及施工图内容
5.群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件）1o.工程承包范围6
二、合同工期计划开工日期年月日（具体开工日期以建设单位签发的开工令为准）计划竣工日期年月日工期总日历天数天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准
三、质量标准工程质量符合标准关于竣工验收程序的约定:工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收0除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均及完成，并符合合同要求；0已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；G已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法1325移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的有向其他部门移交需求的，承包人需按要求移交，否则招标人可决绝支付工程款发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:
13.3工程试车
13.
3.1试车程序工程试车内容/1单机无负荷试车费用由/承担;2无负荷联动试车费用由/承担投料试车关于投料试车相关事项的约定
13.6竣工退场
13.
6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限7日内o
14.竣工结算
14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料竣工结算申请单应包括的内容1竣工结算合同价格；2发包人已支付承包人的款项；3应扣留的质量保证金；4发包人应支付承包人的合同价款
14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限竣工结算报沛县审计局审计，待沛县审计局出具审计报告后另行约定发包人完成竣工付款的期限取得沛县审计局审计报告后按沛政发【2015】66号文执行关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序按通用条款执行o
14.4最终结清
14.
4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数__________________L__________o承包人提交最终结算申请单的期限__________________________________________L__________o
14.
4.2最终结清证书和支付1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限O2发包人完成支付的期限-
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限O
15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第
3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金
15.
3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2_______种方式1质量保证金保函，保证金额为/；23%的工程款；3其他方式:/o质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第J种方式
①在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;0工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；0其他扣留方式从最后一批应付工程款扣留o关于质量保证金的补充约定/O
15.4保修
15.
4.1保修责任工程保修期为详见保修书修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间24小时内______________________________________________________________O
16.违约
16.1发包人违约
16.
1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形L________________________________o
16.
1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任L___________o
（2）因发包人原因/未能按合同约定支付合同价款的违约责任
（3）发包人违反第
10.1款（变更的范围）第
（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责在/o
（4）发包人提供的材料、工®设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任L______________________o
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任+------------------------------3-------------------------
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:/------------O
（7）其他:________L_________________________________o
16.
1.3因发包人违约解除合同承包人按
16.L1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同
16.2承包人违约
16.
2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形__________________________L________________________________o
16.
2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法
1、施工中出现质量问题，由承包人无偿返工至合格，并承担一切后果及经济赔偿责任，且工期不予顺延；
2、如承包人违约，当约定的违约金不足以弥补发包人所受到的损失时，还应赔偿损失
16.
2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定/发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式/
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认/
17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定时间后完成款项的支付
18.保险
18.1工程保险关于工程保险的特别约定______________L_________________o
18.3其他保险关于其他保险的约定___________________L________________________承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:
18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:
20.争议解决
20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定------------------------------------------------------------------------------------/
20.
3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定__________________L___________________选定争议评审员的期限_____________________________________________L争议评审小组成员的报酬承担方式______________L______________o其他事项的约定一（_____________________________________________O
20.
3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定o
20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉
21.补充条款
1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》
（2014）、《江苏省安装工程计价定额》
（2014）、《江苏省市政工程计价定额》
（2014）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》
（2007）、《江苏省建设工程费用定额》
（2014）、《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）及市场价
2、养护费执行《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2017年版）三级
3、特殊规格苗木执行购货合同价格（须经发包人审核同意后）
4、土方工程（含清杂、回填）执行江苏省市政定额
5、绿化部分绿化苗木的综合单价应包括树穴开挖、更换种植土、苗木种植、苗木购置、运输、装卸、施肥浇水、缠草绳、搭扶木、病虫害的防治、二年养护费、利润、税金等所有费用个别规格品种不全时，须经招标人同意后可选其他规格苗木代替，发生的费用增减等问题另行协商
6、景观（土建）部分综合单价中应包括施工图纸所含内容，以及工程量清单报价表中的价格应包括工程管理费、利润、应缴的各项费用、政策性文件规定及施工进程中包含的所有风险、责任等各项应有费用并含相应的平整场地、地基处理等全部内容的全部费用
7、承包人养护期内执行徐政发
[2008]26号《徐州市关于开展全市绿地养护管理达标及精品绿地评选活动的通知》及省市规范标准，达到精品绿地养护标准养护费以承包人中标的商务标养护费用报价为准，接受沛县园林服务中心园林绿化管理科考核，根据园林绿化管理科新建绿地考核标准的考核结果分批拨付养护费用，剩余款项作为违约金支付给甲方，用于该绿地的养护标准提升养护期内如出现3次（含3次）以上达不到考核优质标准的，发包人有权收回承包方养护权，不再支付养护费用
8、随时更换死亡树木及植被，如更换不及时，发包人有权组织更换，其发生费用由承包方承担死亡苗木补植后养护期顺延二年
9、执行沛政发
[2007]5号文件、沛政发
[2011]34号文件、沛政纪
[2013]8号文
10、本工程对中标项目负责人及三大员（施工员、质检员、安全员）要求如下在项目建设期内未经招标人书面同意，不得更换和离开施工现场；否则按8000元/人•天处罚，直至取消中标资格、清退出场，并承担一切相关损失其中，项目负责人每擅自离开工地1天，扣罚5000元/天；三大员每擅自离开工地1天，扣罚1000元/人•天项目负责人三天不在岗在位，招标人有权自行组织施工，由此产生的相关费用及责任由中标人承担
11、招标范围内的卫生保洁由中标人负责，时间截止到工程全部交接结束为止
12、乙方在栽植后第一年验收时苗木的成活率未达到
95、（含95%）以上时，每低1%甲方将扣减工程总价款的信
13、质量与检验工程质量应符合国家现行施工规范标准，并按照徐州市园林局1999年实施的《徐州市园林绿化工程植物栽植技术规程（试行）》组织栽植施工
14、本工程要求质量等级为合格
15、创优要求优良（获得“扬子杯”以上奖项）
15.
1、x符合《工程施工质量验收规范》标准；
15.
2、符合国家、江苏省、徐州市有关绿化工程的规范、标准；
15.
3、符合设计图纸的规定、要求；
15.
4、按照《徐州市园林绿化工程植物栽植技术规程》（实行）组织栽植施工，符合招标文件的有关要求施工结束后，在养护期内一直保持良好的绿化效果，直至交接；
15.
5、施工时应根据实际情况进行必要的土壤改良、施肥等（乔木每树穴施基肥10公分厚、灌木平均施基肥5公分厚）；
15.
6、所植苗木均带冠，根系完整、树杆通直；树形均匀、美观、丰满、无病虫害和缺损，球类植物均是精球（成品球），不脱脚；
15.
7、乔木用4根杉木支撑，小头直径不少于5-8公分，灌木用杉木扁担撑支撑所有树木支撑要求保存至工程移交，不得缺失，否则按缺失数量扣除缺失部分的相关费用
15.
8、x关于工程奖项的约定符合国家、江苏省、徐州市有关绿化工程的规范、标准且达到“扬子杯”，未达到“扬子杯”，甲方将扣减工程总价款的5%（审计总价款）
16、a.承包人所提供的一切施工设备、临时工程和材料一经携入现场就应当认为是专供本工程的施工和建成之用，未经监理工程师的书面同意（不得无理拒绝），承包人不得将其或其中的任何一部分移走（为了将其从现场的某部分移至另一部分者除外）b.设备的撤离在本工程竣工时，承包人应把他所提供的留在现场的所有上述施工设备和临时工程以及任何未使用的材料撤离现场c.发包人在任何时候对上述任何施工设备、临时工程或材料所受的损失或伤害概不负责
17、农忙季节不得停工
18、承包人签订施工合同后，应在发包人指定的银行开设工程款专户竣工验收合格前不得将本工程的工程款挪作它用，不得拖欠工人工资发包人有权对帐户进行定期或不定期的检查，并对该帐户工程款的使用有监控权，以确保工程款专款专用如发现有挪用现象，按挪用款额的
15、支付违约金承包人应及时足额支付农民工工资，逾期不付，按《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《省政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（苏政办发〔2016〕85号）的规定执行如出现工人投诉或上访等事件造成不良社会影响的，发包人有权采取扣除工程造价劳务费用、列入拖欠工资企业“黑名单”等相关处罚措施因农民工工资上访超过两次（含两次）以上的，承包人将被列入沛县园林项目黑名单，将被拒绝参加园林局招标的其他项目投标资格
19、承包方应严格按照施工图纸、图纸中设计、工程施工说明和相关标准规范施工，在施工过程中，如发现承包方擅自修改施工图纸，偷工减料，材质代换等问题，除限期整改外，还需按该分项工程以及上下关联工序总造价的三倍进行罚款，如因此影响总体工程验收，则承包方须承担发包方全部经济损失
20、承包人不按照图纸、图纸中设计、工程施工说明及相关规范进行施工的每次罚款5000元，经监理建设方指出拒不整改的每次罚款20000元，给发包人造成损失的由承包人承担21甲乙双方约定审计单位为沛县审计局承包人应认真编制竣工结算报告，不得高估冒算审计费用由承包人承担，竣工结算金额以审计局最终审计结果为准
22.中标后被发现有出卖资质，非法挂靠、转包和违法分包行为的中标人（承包人），发包方有权单方面解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的10%收取违约金，在这种情况下,承包人在收到解除合同通知七日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求并承担发包人相关损失
23.本合同履行期内，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关
24.乙方应严格按照施工图纸、招标工程量清单及投标文件组织施工，施工过程乙方应积极采取有效措施确保施工中及工程竣工验收后不会对工程周边环境、农用地及农作物（经济作物）产生影响，否则，由此造成的一切经济损失由乙方承担
25.工程中标公示结束第二天，中标单位应组织进驻现场施工，否则每推迟一天按10000元/天罚款中标单位连续五天不到施工现场的，发包人有权报建筑主管部门更换承包人，且不承担任何责任
26.本工程要求全封闭围挡施工，建筑围挡达相关规范及文明城创建要求，喷雾防尘设施必须覆盖全部施工作业区按照六个100崎示准执行施工现场围挡
100、、施工道路硬化100V裸土覆盖
100、、现场喷淋设备100%、出入车辆冲洗10八渣土车运输封闭101,均包括在投标报价内未按文明施工要求施工的，查到后，按5000元/次罚款
27.安全施工措施费用已含在中标合同总价内，应专款专用，承包人不准挪作它用，承包人应按工程要求提供和维护施工照明、看守、围栏和警示未按安全施工要求施工的，查到后,按5000元/次罚款因承包人未履行上述义务造成的工程财产损失及人身伤害，由承包人承担法律责任并承担因此而发生的所有费用
28.每月25日前提交本月已完工程量报告；工程量的测量、验收、计量由承包人申请经监理、发包人、承包人三方代表现场测量，在质量合格、资料手续完备的前提下，经监理工程师、发包人代表签字确认；隐蔽工程需在隐蔽前申请测量、验收、计量，否则不予认可
29.开工前提供施工组织设计和施工总进度计划，每个分部工程施工前15天向发包人提供该分部工程的详细进度计划开工后每周五提供上周每日完成工作量及下周每日完成工作量进度计划，并提供调整后的总进度计划每月25日前报送本月工程进度完成报表和次月的工程形象进度计划如没有按期完成计划，延期按5000元/天罚款附件承包人承揽工程项目一览表1:专用合同条款附件附件2发包人供应材料设备一览表附件3工程质量保修书附件主要建设工程文件目录4附件5承包人用于本工程施工的机械设备表附件6承包人主要施工管理人员表附件7分包人主要施工管理人员表附件8履约担保格式附件9预付款担保格式附件10支付担保格式附件暂估价一览表11:附件1:承包人承揽工程项目一览表单位工程建筑面积合同价格开工日竣工日建设规模结构形式层数生产能力设备安装内容名称（平方米）（元）期期发包人供应材料设备一览表单价质量等供应序号规格型号单位数量送达地点备注材料、（元）级时间设备品种
四、签约合同价与合同价格形式签约合同价为30人民币（大写）（含税价）（¥）;其中（）安全文明施工费（含税价）人民币（大写）（¥元）;1
（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）/¥元）；（）专业工程暂估价金额3人民币（大写）/（¥元）；（）暂列金额4人民币（大写）（¥元）合同价格形式固定单价31
五、项目经理承包人项目经理
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（）中标通知书（如果有）；1
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；（）通用合同条款；4
（5）技术标准和要求；（）图纸；6（）已标价工程量清单或预算书；7工程质量保修书发包人（全称）承包人（全称）______________________发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；1屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为国年；
3.装修工程为2年;4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5.供热与供冷系统为上个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为，年；
7.其他项目保修期限约定如下质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程交付使用后计算24缺陷责任期终止后，发包人无息退还剩余的质量保证金
四、质量保修责任1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修a对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修4质量保修完成后，由发包人组织验收
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
六、双方约定的其他工程质量保修事项0工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）___________________承包人（公章）地址_____________地址法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）电话_________________电话________________传真______________________________传真___________________开户银行开户银行账号账号___________________________________邮政编码邮政编码主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元质量移交时间责任人其他合同文件8在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章
七、承诺发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和
1.方式支付合同价款承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转
2.包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与
3.合同实质性内容相背离的协议
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同
九、签订时间本合同于年月日签订
十、签订地点本合同在沛县签订■*
一、补充协议H合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分
十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效
十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执—份，合同审查机构—份，承包人执份发包人（公章）承包人（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）组织机构代码组织机构代码地址地址邮政编码邮政编码:J法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真电子信箱电子信箱/开户银行开户银行账号账号第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同示范文本》GF—2017—0201第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.
1.1合同其他合同文件包括执行通用条款o
1.
1.2合同当事人及其他相关方监理人名称---------------------------------------------------------------------------资质类别和等级_________________________________________________联系电话_______________________________________________________电子信箱---------------------------------------------------------------------------------通信地址_________________________________________________
1.L
2.5设计人名称;资质类别和等级;联系电话_____________________________________电子信箱_________________________________________________一通信地址___________________________________________________工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括规划红线范围内O
1.永久占地包括规划红线范围内
1.
1.
3.10临时占地包括_____________无_______________________
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国招标投标法件其他相关法律法规O
1.4标准和规范
1.
4.1适用于工程的标准规范包括国际规范及地方标准
1.
4.2发包人提供国外标准、规范的名称/------------------------------------------------------------------------------------------------；发包人提供国外标准、规范的份数____________L_________________；发包人提供国外标准、规范的名称/
1.
4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求O
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为执行通用条款O
1.6图纸和承包人文件
1.
6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限开工前十四天内发包人向承包人提供图纸的数量壹套；发包人向承包人提供图纸的内容全部施工图纸O
1.
6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括执行补充条款*9承包人提供的文件的期限为根据合同约定或发包人、监理人要求；承包人提供的文件的数量为根据合同约定或发包人、监理人要;承包人提供的文件的形式为书面发包人审批承包人文件的期限收到文件后7天内审查完毕
1.
6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定-
1.7联络
1.
7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
1.
7.2发包人接收文件的地点现场工程部；发包人指定的接收人为/___________________________________承包人接收文件的地点;承包人指定的接收人为:J监理人接收文件的地点详见监理合同监理人指定的接收人为详见监理合同
1.10交通运输L
10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定承包人应在签订合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担
1.
10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定临时进场道路与场外公共道路的交界线关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定，，，,,,,,,执行通用条款，，，，，熨
1.
10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由逐包人承担
1.11知识产权
1.
11.3关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属，，执行通用条款关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求，，，，执行通用条款O
1.
11.4关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属,,,,执行通用条款，，，，.
1.
11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求，，，，，，，，执行通用条款，，，，，，，，
1.1L4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式,,,执行通用条款，
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格（需经甲方同意后）调整允许调整合同价格的工程量偏差范围（需经甲方同意后），按经招标人认可的实际工程量结算
2.发包人
2.2发包人代表发包人代表姓名，，，，_____________________身份证号，，，，，，，_______________________________________________职务，，，，，，，，$，联系电:,,______________，，1，_____电子信,，,，，，_________________________通信地址，，，，，，，，，发包人对发包人代表的授权范围如下，，另行授权O
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.
4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求，，开工前保证施工现场基本具备开工条件
2.
4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括发包人负责提供电源，由本工程承包人接。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
