承包安装合同范本（7篇）

承包安装合同范本（7篇）承包安装合同范本（精选7篇）承包安装合同范本篇1甲方康乐镇人民政府乙方民胜广告甲方因需要向乙方购貉一批窗帘，根据有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下

1、工程慨况及内容1）工程地点康乐镇文化服务中心；2）承包方式包工包料乙方免费提供窗帘运输、安装、调试、测量服务；3）工期201_年4月19日至201—年4月24日4）工程量文化服务中心办公室所有窗帘，总长57米；5）工程总价每米按60元计算，总价暂定为8000元，大写捌仟元整，最终价款以实际用布量为准；6）付款方式工程完工后，经甲方验收合格，由甲方一次性付清，乙方需提供正式商业发票7）如因乙方自身问题而耽误工期，导致工程不能按期完成,将按照总工程款5%（每天）缴违约金；8）工程完工后，甲方在一至两个工作日内进行验收承揽方以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同

一、钢结构工程概况1工程名称2工程地点3工程范围和内容4建筑外包面积平方米5其它外砖墙及底层基础由甲方自理6工程总造价本工程总造价人民币大写小写¥

二、钢结构施工准备一甲方1做好建筑红外线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场2负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器包括水表、配电表要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料3进场施工前，必须办理好建筑施工许可证及有关施工的.一切手续否则造成的一切责任由甲方承担二乙方1编制施工组织或设计施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场

三、钢结构工程期限1根据需要，商定工程总工期为天日历天,以甲方预付款到帐之日起计算，年月日至年月日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延

四、钢结构工程价款的支付与结算1本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方2本合同签订后，甲方须付预付款％计人民币料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的%计人民币元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的计人民币作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的民币元作为工程款，3工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格4如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金5本合同造价结算方式o

五、附则1本合同一式份，甲乙双方各执一份2本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效3本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同甲方乙方法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人:电话电话本合同签订日期年月日承包安装合同范本篇4发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同

一、工程项目工程名称工程地点:

二、承包范围和内容图纸设计中的户内地暖工程，包括分集水器、地暖铺设部分及混凝土保护层的浇筑，附表一作为本合同的补充内容

三、工程价格结算价格为/平方米地暖施工完毕后，甲乙双方共同以施工图纸测算地暖实际施工面积

四、施工准备

1、本合同签订

2、本合同签订

五、工程期限工程期限为天，自年月日至年月日竣工验收如遇下列情况，经甲方现场签证后，工期相应顺延

1、按施工准备规定，甲方不能提供施工现场（经乙方和有关方验收不符合施工条件要求），障碍物未能清除、影响进场施工

2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度

3、不属于包干系统范围内的重大设计变更、设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度在施工过程中如因停电、停水影响正常施工未按合同规定拨付工程款等原因而影响施工人力不可抗拒因素造成的工期顺延

六、工程质量

1、本工程质量经双方研究要求达到C和图纸设计要求

2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工，并接受甲方派驻工程代表的监督

3、乙方在施工过程中必须遵守下列规定

1.由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定合格后方可用于施工；

2.由甲方和土建方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程对材料的改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方派驻工程代表签证后方可用于工程

3.乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监理方等进行结构中间验收；4乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监理方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施；

5.工程竣工后，乙方对工程进行保修一年，保修时间自通过竣工验收之日算起

七、工程款的支付与验收以每栋楼为一个接棒单位，材料进入现场甲方七天内支付总工程款的％,该楼栋地暖施工完成后七天内支付总工程款的%,验收合格后七天内再支付％,剩余的%作为质量金，质保期满、且无质量问题后一个月内全部一次性付清

八、双方权利和义务

1、甲方1提供达到施工条件的平整地面并清空地面物品，提供符合施工条件的水源、电源，保证室内施工的标高控制线2负责协调总包及其他施工单位关系3提供地暖图纸等相关文件4提供材料存放场地5监督工程质量和施工进度，负责材料进场验收、隐蔽工程及工程竣工的验收6协调相关单位保护乙方已施工完成的部分7向乙方提供本工程监理单位及总监、专业监理工程师的联系方式并书面明确其职权8甲方有权对乙方进场的不合格材料予以退场，所发生费用由乙方自己承担；9当甲方发现施工质量不符合要求时，有权要求乙方返工,所发生费用由乙方自己承担

2、乙方1委派为现场代表，负责与甲方和各施工队协调沟通2开工前编制施工组织设计或施工方案，报甲方、监理方审核批准3在工程中要使用双方确定的地暖材料，不得擅自变更4保质保量完成本工程施工5对施工人员进行安全教育，不得违章作业，由此引发的安全事故均由乙方承担一切责任及费用6保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场

九、竣工验收

1、根据《JGJ142-20_地面辐射供暖技术规程》、图纸设计进行验收及甲乙双方约定的其他要求进行验收

2、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续；

3、乙方负责系统的调试运行正常，交付甲方使用

4、竣工验收后，由于甲方的原因需要有所变更的，应提前向乙方预约服务时间，变更费用由甲方承担

5、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除；发生紧急抢修事故（如管材管件漏水等），乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任方承担，因产品本身质量缺陷造成的事故，费用由产品供应方承担

十、违约责任及争议解决方式本合同签订后，双方不得无故违约，否则，违约方须赔偿对方的一切经济损失，合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决协商不成时可提交仲裁机构，按合同法有关条款执行，或向法院提起诉讼

十一、附则

1、本合同签订时，甲、乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，报送监理部一份,备案一份本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验，结清尾款保修期满后自然失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日承包安装合同范本篇5发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任、权利与义务，保证工程顺利进行，经双方协商一致签订本合同第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程范围及内容住户及门市电表集中安装，电源接至每户门口，住宅每户配置单相电表一只，的断路器一只，组合型漏电断路器一只，门市每间配置单相电表一只、断路器一只，集表箱均采用铁壳表箱第二条工程合同价款

1、工程采用包工包料计价形式住户元/套，（电表只），门市元/间，（电表只），总价款元，按实结算

2、若合同约定工程范围及内容不作更改，合同价格不作调整第三条材料及设备选用

1、电度表选用江苏林洋集团生产的单相电子表，短路器选用正泰集团产品

2、其余材料必须符合国家质量标准第四条工程质量和检查验收

1、承包方必须严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工，并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查

2、工程竣工后，承包方按规定提供相关的电气安装资料，5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收第三条工程价款的支付与结算

1、承包方签订合同时，发包方支付承包方合同总价款的的预付款，计人民币一元

2、工程完工验收合格后5日内，发包方须一次付清工程款第四条违约责任

1、工程质量不符合合同约定的，承包方负责无偿维修或返工

2、发包方未按约定支付工程款的，按应付款的

0.2%每天支付违约金本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方代表签字并加盖公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日承包安装合同范本篇

62、保修期本合同所指项目完工验收合格之日起保修一年，24小时内响应服务，如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商讨解决本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效承包安装合同范本篇2发包人全称（以下简称甲方）承包人全称（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议，工地水电安装合同范本

一、工程概况工程名称（以下简称本工程）；工程地点施工现场条件以现场实际情况为准；施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容甲方—集团电力建设有限公司乙方________签约时间年月—日经甲乙双方友好协商就“”项目事项达成如下协议

一、项目名称“”项目电力安装子项目

二、数量以该项目实际工程量为准备

三、施工要求按施工设计图要求施工

四、质量标准设计图的质量要求

五、检测方式经质量监督部门验收合格为准

六、付款方式预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补,以转账结算

七、价格350元/平方米确定

八、安全责任问题施工安全由甲方负责

九、其他约定事项

1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力

2、供需双方签字本合同生效

3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决甲方乙方联系电话联系电话委托代表人委托代表人承包安装合同范本篇7合同编号____________工程名称___________工程编号签订时间签订地点发包方____________________承包方____________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，经双方责任，经比方协商同意签订本合同第一条工程项目

一、工程名称

二、工程地点

三、工程项目批准单位批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位

四、承包范围和内容（详见工附件一程项目一览表）工程建筑面积（平方米）其他O

五、工程造价—（万元），其中土建—（万元），安装—（万元）第二条施工准备

一、发包方

1.—月—日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的维修

2._月—日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水，用电量的需要做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料

3.本合同签订天内提交建筑许可证

4.合同签订后天内（以最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图一份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点）一份

二、承包方

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和工作维修工作；

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水，用电计划送发包方第三条工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要商定，工程总工期为天（日历天）自年月一日开工至—年—月—日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附件一）

二、开工前一天，承包方向发包方发出开工通知书

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延；

1.按施工准备规定，不能提供施工场地，水，电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成吕未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换、而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更提供的工程地质资料不准致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

7.人力不可抗拒的因素而延误工期第四条工程质量

一、本工程质量经双方要求达到

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须按有关规定提供质量合格证方可用于工程

2.由发包方提供的主要原材料、设备构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项，分部和单位工程进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；

5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应设计单位，质量监督站，发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附件二）;

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料设备方承担

四、本工程材料和设备差价的处理办法是第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的”基本建设工程价款结算办法”执行

一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的%备料款，计人民币一万元监时设施费,按土建工程合同总造价的%计人民币一万元，安装工程按人工费的—%计人民币一万元;材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额O

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的%,按规定比例逐步开始扣回备料款

三、工程价款支付达到合同总价数的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担

六、本合同造价结算方式

七、承包方在单项竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和银行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求银行审定后拨款第七条施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方不得擅自修改

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地后，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方进行施工负责,并调整合同造价

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计，修改工艺的合理化建议，经发包方，设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配

四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施重大修改或增加造价，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施第八条工程验收

一、竣工工程验收、以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录、工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续

三、工程竣工验收后，发包方可使用第九条质量保修

一、承包方应按《中华人民共和国建筑》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的‘有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任

二、承包方应在工程竣工验收之前，与发包方签订质量保修书，作为本合同附件（见附件三）

三、质量保修书的主要内容包括

1.质量保修项目内容及范围；

2.质量保修期（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）:

3.质量保修责任；

4.保修费用第十条违约责任承包方的责任

一、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工由于修理或返工造成逾期交付的、偿付逾期违约金

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失发包方的责任

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任

四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金

二、工程承包方式、承包范围及承包内容

1、承包方式乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格

2、承包范围室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作

3、承包的主要内容包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查具体如下A、给排水部分给水部分自水泵房外墙

1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压排水部分自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验B、电气部分从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包第十一条合同争议的解决方式凡因本合同或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决;协商不成的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力第十二条附则

一、本合同一式份，合同附件份、甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送备案

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止

三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同发包方（盖章）承包方（盖章）法定代表人（签章）法定代表人（签章）委托代理人（签章）委托代理人（签章）地址地址电话传真电话传真开户银行开户银行帐号帐号年月曰年月曰括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料

4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合

三、合同工期

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现本合同约定本工程总工期为日；开工日期为年月日，竣工日期为年月日

2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）

3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（¥

1000.00元）的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第

4、5款”执行

四、质量标准:

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为包括但不限于以下

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20；

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20；《采暖与卫生施工验收规范》GBJ242-82；5《电气安装工程施工及验收规范》GBJ242-826

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88；

⑧盛市相关部门的各种规章制度；

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则，合同范本《工地水电安装合同范本》

2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准工程质量按国家相关标准进行验收评定若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元¥

1000.00元的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理

3、工程质量等级验收程序分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果

五、合同价款、工程量的计量及结算方式

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准

2、工程量的计量

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）

（2）零星工程工程量以“工日”为单位进行计算

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行

3、结算方式按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括本层楼板、梁和下层柱、墙，其中

①±

0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;

②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定各部分所占比例明细为

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

六、违约保证金的收娶支付及工程款的支付

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效

2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日“，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款付款比例为按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）

3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方

4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议

七、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法

1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）

2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）

3、建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）

4、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）

5、永州市建设工程现场文明施工管理办法

6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

7、宿州市治安管理处罚条例

八、合同生效

1、本合同订立时间年月日

2、订立地点

3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效甲方（公章）法定代表人（签字）年—月—日乙方（公章）法定代表人（签字）年—月—日承包安装合同范本篇3建设方（以下简称甲方）。