2024年土石方运输合同简单

正常运输在正常的状况下甲方确保乙方车辆一个月个工作日以上25甲方协作乙方妥当支配车辆的正常停放，确保车辆的正常施工，乙方的住宿由甲方供应场地2和水电运用，乙方的吃住和水电费用由乙方自行解决甲方必需根据乙方指定的账号付款结帐，否则因此产生的一切损失由甲方负责3甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路修理并办理南宁市城市建设管理局颁发的通4行证，以上的所产生的费用由甲方负责因甲方缘由造成乙方无法开工，超过小时的，由甲方补贴乙方每辆车每天元人民币，524500如遇到不行抗拒的自然因素如下雨，台风，地震自然灾难和当地市级以上政府部门对政治管辖区域内统一下达整改令等和道路须要停工修理除外凡乙方运输车辆如因超载、环保、噪音和城管、交警、治安等有关部门和社会人士阻拦、干扰被扣等均由甲方负责担当⑹扣留车辆给甲方小时时间与相关部门处理协调取回车辆并担当全部的发生费用超过小4848时则每一辆车每天按元赔偿;甲方保证路面正常通行如乙方违反交规运输车辆手续不合法,甲方概不负责甲方应按本合同约定刚好给乙方办理运输费用的结算，如甲方不能按时期支付乙方运输款时，7从逾期付款的第天起，乙方有权停工，停工期间按每天每辆车元人民币补贴给乙方，因甲方2500问题停工超过天的，乙方将有权终止承运合同5依据工程须要，甲方有权要求乙方增加运输车数量8如因地方政府及相关部门的工作检查，重大会议,节日期间要求停工的双方免责，不计赔偿，9工期顺延严禁酒后驾车10第三条乙方的责任乙方只负责运输土方到卸土点后实行自卸形式把泥土卸在甲方指定点1在合同签定后，乙方必需按甲方要求在日内调运输车辆进入场内投入运输作业，首次进场25车辆为台，预料七天内要达到台车施工，并随工程开工状况增加运输车辆甲方应提前501002-3天与乙方协商在施工合同期间乙方确保根据甲方的要求，做到听从统一指挥调动，听从现场管理人员的施3工支配严格遵守甲方的管理制度和作息时间按指定的运输路途和施工场所进行施工作业做到保质保量完成甲方交给乙方的任务乙方驾驶员，作业人员由于自身缘由造成一切平安责任事故经济责任和法律责任由乙方4自己负责与甲方无关甲方不担当任何干脆责任和连带责任乙方车辆正常行驶后，如因不行抗因素如地震，下雨，斗争等造成停工误工由乙方自行担5当甲方工程量加大，需增加车辆，甲方提前通知乙方，乙方必需尽量增加车辆;甲方另外增加车6辆，必需与乙方协商并同意后方可增加，如乙方达不到甲方要求，甲方可自行增加施工期间乙方不能随意退场、必需每天保证按甲方要求车辆数量施工，车辆正常修理保养除7外，如乙方车辆无故退场，乙方必需补足车辆甲方供应住宿场地，车辆及私人财务由乙方自行看管甲方供应乙方作业车辆停车地点工地8现场为了顺当完成工程的施工任务，乙方在没有征得甲方的同意，不得中途无故退场或有意停工，9中途无故退场或者中途无故停工需赔偿违约金五十万元给甲方如中途甲方无故要求乙方退场或无故要求停工需赔偿违约金五十万元给乙方第四条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决、协商或调解不成可提交仲裁委员会当地法院处理第五条附则（）同自双方盖章签字之日起生效合同履行完毕后自行终止合同1（）同如遇未尽事宜双方可以依据详细状况议定附加条款，按双方协商同意的方案执行如2双方争吵不清,可向当地有关部门申请调解或仲裁（）此项工程完工前，乙方情愿，可与甲方签订两年的劳务运输合约，保证两年长期有土方运3输工程其他如乙方在工程建设中工伤事故，由乙方自行负责担当凡进场的车辆人员由乙方进行保险本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协义，补充协义及双方业务往来的相关票据和文件资料与本协义同等的法律效力如有争议，双方协商，协商不成，提交当地法律机构仲裁本合同一式两份，甲方双方各执一份;与本合同与补充协议具有同等法律效力本合同自乙方车辆到场后生效，具有法律效力合同期满在双方结算运输帐款后自动失效甲方（盖章）乙方（盖章）身份证号身份证号联系电话联系电话（此合同附带双方身份证复印件各一份）年月曰土石方运输合同简洁篇5托运方（甲方）_______________________________承运方（乙方）_______________________________合同双方在同等、自愿和协商一样的基础上，就市区建设工程项目管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议第一条运输任务由乙方负责区办管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥，乙方必需听从其次条合同期限自年月日起至_________________________年月日止第三条运输起止地起始地_军区生产基地四分场到达地办公楼新址第四条运输车辆乙方供应自卸式工程运输车辆辆，载重量吨运距公里93011第五条运费结算运费按元/方计算

27.5本合同甲方负责买土每方元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费甲方支付运费时，8乙方应出具运输费发票甲方开工前全部支付买土费当工程完成一半时甲方支付肯定数量的运费第六条运输质量和平安乙方必需根据甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务乙方在履行合同过程中，必需确保运输平安如发生各类人身、财产平安事故，均由乙方负责第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方担当第八条运输管理、乙方运输车辆必需听从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，主动维1护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输平安，不得乱停、乱靠、乱装、舌卸，不L得争道抢行，不得超速超载运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务

2、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理

3、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一支配，建立按时作业制度，不得迟到、早退因车4辆检修或其他特别缘由确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业第九条争议的解决本合同在履行中如发生争议，双方应刚好协商解决协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方居处地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决第十条其他约定、本合同未尽事宜，经双方协商达成一样后，可另行签订书面补充协议

1、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效一式两份，由合同双方各执一份2托运方（签字）承运方（签字）签约日期________年月一日签约日期年_________________________月一日土石方运输合同简洁篇6托运方（甲方）_______________________________承运方（乙方）_______________________________合同双方在同等、自愿和协商一样的基础上，就市建设工程[X项目管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议第一条运输任务由乙方负责区办管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥，乙方必需听从其次条合同期限自年月日起至年月日止第三条运输起止地起始地_军区生产基地四分场到达地办公楼新址第四条运输车辆乙方供应自卸式工程运输车辆辆，载重量吨运距公里93011第五条运费结算运费按元/方计算

27.5本合同甲方负责买土每方元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费甲方支付运费时，8乙方应出具运输费发票甲方开工前全部支付买土费当工程完成一半时甲方支付肯定数量的运费第六条运输质量和平安乙方必需根据甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务乙方在履行合同过程中，必需确保运输平安如发生各类人身、财产平安事故，均由乙方负责第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方担当第八条运输管理、乙方运输车辆必需听从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，主动维1护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输平安，不得乱停、乱靠、乱装、舌卸，不L得争道抢行，不得超速超载运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务

2、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理

3、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一支配，建立按时作业制度，不得迟到、早退因车4辆检修或其他特别缘由确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业第九条争议的解决本合同在履行中如发生争议，双方应刚好协商解决协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方居处地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决第十条其他约定、本合同未尽事宜，经双方协商达成一样后，可另行签订书面补充协议

1、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效一式两份，由合同双方各执一份2托运方（签字）承运方（签字）签约日期年月一日签约日期年月一日土石方运输合同简洁篇7甲方乙方依据《中华人民共和国合同法》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中担当的权利、义务和责任，确保运输顺当完成双方在自愿、同等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同第一条工程内容运输土石方，甲方将依据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥，乙方必需听从其次条工程承包运输时间价款及付款方式、工程时间为一年，即年月日到年月日

1、单价以本工程单趟运距为米以内，按每立方元人民币计，（此为完税价）

215003、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准

3、付款方式日清月结4第三条燃油费用甲方负责供应足够的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方供应的燃油不得高于市场价格（燃油必需符合车辆出厂要求及工作环境的要求）第四条甲方的权利与义务、甲方负责工程爆破

1、甲方统一管理、调度和指挥

2、甲方无条件负责乙方司机的住房问题

3、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量4第五条乙方的权利与义务、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务

1、乙方运输车辆必需听从甲方的统一管理、调度和指挥

2、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任3第六条其他责任、乙方车辆进场后，甲方必需在当天支配开工，如拖延工期，挖机甲方按元/天赔偿、汽11800车按元/天赔偿乙方损失（每月双方可有天的停工日）

3003、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方缘由造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按21800元/天标准补偿乙方的损失、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不担当任何责任

3、甲方确保完成爆破任务,不得影响每台挖机每天立方的工作量

41500、乙方可依据甲方工程量的要求增加车辆

5、甲方应根据本合同的其次条约定刚好支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停6工，造成的误工，由甲方担当一切后果与责任、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费元整

78000、甲方必需保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必需无偿支付乙方的托运费，8并担当肯定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）、在正常工作中，车辆出现需修理问题，费用由乙方自理在修理期间，延误甲方工程不得算9乙方违约、甲方制订的工作量每月不得小于万方、不得大于万方，如增加或削减工作量，甲乙101824双方必需提前一月协商解决乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款第七条其他约定、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解1除本合同或终止本合同义务的履行、本合同在履行中如发生争议，双方应刚好协商解决协商不成的，任何一方均有权将合同争2议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决、本合同未尽事宜，经双方协商达成一样后，可另行签订书面补充协议

3、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效一式两份，由合同双方各执一份4甲方（签字）乙方（签字）电话电话日期土石方运输合同简洁篇8甲方（托运方）乙方（承运方）依据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺当完成本项目土石方运输工程的建设，本着互利，诚恳诚信的原则，在公允，公正，公开的基础上，双方友好协商一样同意签订土石方运输协议，协议如下条款；-,工程地点二，工程内容三，工程数量，工期四，工程运费及计算方式；五，结算方式;开工后每日凭运输单据结算双方指定专人负责运输票据的收集，整理，统计，报表交接甲方经核准后以现金支付或转账一次性结清甲方不能以任何借口对乙方推迟结账（注;每天下午点前结账）六，甲方责任，甲方工地必需保证有足够的土方供乙方运输，保证每天作业小时，每月作业率达以12480%上（自然灾难和不行抗拒的缘由除外）假如由于甲方缘由造成停工，甲方补偿乙方每辆车每天500元甲方保证运输道路畅通，损毁道路要刚好修复甲方应按乙方车辆运输实力支配足够挖掘机，不能有多台辆排队现象发生甲方负责土地资源，环保，村委，林业，交通等有关部门的一切相关手续和费用，理页与2,JII周边关系，保障运输工程顺当进行,为了使车队正常运行，甲方与地方交警和运管部门达成有关协议，如乙方在正常运输过程中3遇交警，运管部门查扣车辆的，甲方应刚好处理，车辆被扣超过小时，需补偿乙方每台每天4-6500元甲方协调支配乙方停车住宿场地，对业主供应的工棚外全部费用乙方担当4,运用车辆支配；5,七，乙方责任乙方供应以上双桥自卸车双方签订协议后，中途有特别缘由退场，应提前十个工作日1,m书面报甲方，经甲方负责人签字同意后，结清款项可离开擅自离开或无故停工的，乙方必需赔偿甲方损失乙方保证进场车辆车况良好，完好率必需达到以上，每月出勤率达以上（自然灾2,95%80%难和不行抗拒缘由除外）在任何状况下，乙方不能在施工现场和住宿地惹是生非及从事违反法规的活动，由此所造成3,的一切后果由乙方有关当事人负责乙方在甲方保证道路畅通的状况下，乙方应有足够车辆进场，若乙方不能按甲方要求施工，4,甲方有权另行支配车队进场乙方车辆在运输过程中，由于自身缘由发生事故，由乙方自行负责，甲方只负责帮助调解处5,理，乙方车辆必需听从甲方管理，接受现场指挥的编排和排序，足量运输按指定线路运输，擅6自偏离线路发生事故，乙方负全责双方签订合同之日起天内乙方车辆必需进场，假如车辆不能按时场，乙方要付给甲方违约金7,每辆车一元20八，争议的处理本协议在履行过程中若发生争议时，双方本着公允，合理的原则刚好协商解决协商无果时寻求当地仲裁机构仲裁本协议未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效率本协议一式两份，双方各执一份本协议自双方签订之日启生效工程结束，账款结清后自动终止甲方乙方负责人负责人身份证身份证签订日期年月曰土石方运输合同简洁篇9甲方乙方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规规定为明确双方在承包施工过程中的利益义务和责任确保运输工程顺当完成，双方在自愿、同等，互利的原则下经甲乙双方协议达成共识并同意签订如下合同条款并共同遵守

一、工程名称

二、工程地点

三、工程内容、运输土石方

1、运距为公里以内，单价元/立方，每超出公里增加运费元依据车队需求支配小时施工

224、该单价不合税，一切税费都由甲方负责，结算时，乙方开领款凭证，付款方式以乙方供应3银行卡号、土石方开回填，由乙方自然平整4

四、工期开工期一年月日20918以甲方开出通知书为准工程工期约一年乙方需待支配甲方暂定工程量约为，万立方，200实际运量按甲方测量数据为准

五、结算方式、施工车辆进场以后，挖机、铲车、车辆正常工作以后，按每完成万立方计算一次工程15款在验收合格后个工作日内按支付，在付其次次工程款时先结算清第一次工程款，以此类推395%工程完成后，工程款在双方现场负责人签证确定后，余款在个工作日内付清

30、油料由甲方供应，油料款在工程结算款中扣除，油价按市场价格，供油方不得已任何借2口供应高价

六、甲方责任、若因甲方缘由拖延结算时间，使乙方车队停工，造成经济损失由甲方每日赔偿元/辆1500赔偿时间从停工之日起先计算，直至乙方能够正常施工为止、甲方责任交警，路政，执法部门及有关社会治安，村民闹事，路面整修等工作进场便道2必需常常维护确保路面良好能够使运输车辆正常行驶乙方车辆应按甲方要求正常运输途中罚款全面由甲方支付、甲方不得无故刁难乙方管理人员和施工人员假如违法，乙方有权退场并追回赔偿责任

3、车辆进场后，甲方应在一天内支配车辆起先工作否则甲方负全部责任，超过时间甲方赔4偿每辆车每天一元、为乙方解决水、电、住宿及办公条件（但租用办公食宿场地费用由乙方担当）5

七、乙方责任乙方进场人员必需证件齐全，车辆保险手续齐全L、乙方的车辆，机械，设备必需听从甲方调动和支配，保证正常运输

2、乙方管理人员责任监督，驾驶员酒后开车及驾驶员个人平安，违章开车等，遵守有关劳动3纪律，平安，操作，细心施工，确保全部，承包的项目，平安无事故，若发生任何大小事故,全部由乙方自行担当，施工经济和法律责任与甲方无关、乙方应仔细根据规范标准设计要求和甲方监理工程的需求施工随时接受甲方与监理工程4师检查，因乙方缘由未达到合格要求标准，乙方应予以返工，并担当由此造成的费用、遵守甲方的规章制度，听从甲方施工管理，按甲方供应的图纸施工

5、如因甲方缘由不能刚好结清工程款，乙方有权实行停工措施追回工程款，或实行其他合6法手段追回工程款、甲乙双方签订合同后，乙方必需在一内车辆、机械设备到场，如不能到场，赔偿甲方相关7经济损失、乙方不得以任何方式转包，分包，所承包的工程项目8

八、其他约定、因天气缘由或自然灾难等不行抗拒力造成停工，双方各负其责

1、乙方进场车辆、机械设备依据工地需求增加

2、结账双方同时到场

3、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效4率

九、本合同经甲乙双方认可签订后，具有同等法律效力

十、甲方不得以乙方车队私下联系协议，若有造成乙方车辆流失，所产生的经济损失由甲方负责

十一、如甲乙双方存在纠纷，无法协商，双方有权向当地法院提起诉讼甲乙双方均未遗留田可未尽义务和责任时，结清全部工程款后此合同，自动终止

十二、本合同未尽事宜，由双方协商解决才办商不成，提交黄石市仲裁委员会仲裁解决本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭，双方必需严格遵守执行甲方乙方年月日土石方运输合同简洁篇10甲方_________________________________乙方_________________________________甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公允、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守

一、项目工程名称

二、项目工程地点

三、工程量要求运输车辆辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆20

四、工期本项目工程期限拟自一年一月一日起至一年一月一日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候异样、政府行为、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延开工时间为一年一月一日，总工期为一日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延

五、单价、结算以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天元每吨，晚上

1716.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款在其次个工作日的点前，根据乙方前一天17的总运输款支付全款

六、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务、甲方负责支配乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方担当（甲方供应两个活动板房1供乙方运用，并担当这两个板房的费用）、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权2负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿元计算，连续停300工超过八小时的以一天计算、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的3纠纷如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算、甲方应派代表长期进驻施工工地，刚好按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施4工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜

（二）乙方的权利义务乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队,行车中L遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得2以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金、乙方车辆必需按甲方指定路途把材料运到指定地点3乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行4,处理，甲方概不负责、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资5源费等费用，全部由甲方担当、乙方供应的车辆必需满意甲方的下列要求年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正6式有效执照且身体健康的驾驶员

七、特殊约定、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当赐予乙方每天每辆车元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算

1300、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工2作人员造成损害的，甲方须要担当全部赔偿责任、法律责任乙方车辆及人员不听从甲方指挥进行转移的除外

八、违约责任如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天起先，每天向L乙方支付违约每辆车元

300、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议,乙方2累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场

九、争议解决方法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

十、其他、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议

1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力2甲方代表乙方代表身份证号码身份证号码联系电话联系电话签订时间年一月一日签订时间年一月—日本文来源网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢!、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任2九未尽事宜双方协商解决本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律爱护，甲乙双方共同遵守甲方（公章）乙方（公章）法定代表人法定代表人托付代理人托付代理人电话电话开户银行开户银行账号账号合同签订日期年月日土石方运输合同简洁篇3甲方身份证号电话乙方身份证号电话甲、乙双方依据《中华人民共和国马路货运相关法规》的规定，本着公允、公正、诚信规范的原则，友好达成以下协议

一、工程项目土石方运输项目

二、项目内容:。