2024年园林养护工程承包合同标准版范文模板

2024年林养护工程承包合同标准版范文模板在签订一份正确的合法的合同之后，双方应当要去严格遵守园林养护工程承包合同以下是我为大家细心整理的关于园林养护工程承包合同，希望这些可以给大家带来帮助！园林养护工程承包合同标准版范文模板精选篇1发包方承包方甲方（发包方）（以下简称甲方）乙方（承包方）（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下

一、工程概况工程名称工程地点工程内容设计施工图纸所包含的全部内容

二、工程合同价款本工程合同造价为人民币元，即人民币元整本造价内含两年养护费用

三、承包方式由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包承包范围和内容设计施工图纸范围内的全部绿化工程

四、工期本工程工期为绿化工程养护期为

五、工程价款的支付与结算双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同

八、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

九、合同生效合同订立时间__________年月日合同订立地点本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:________年一月一日年一月一日园林养护工程承包合同标准版范文模板精选篇5甲方（发包方）（以下简称甲方）乙方（承包方）（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下

一、工程概况工程名称工程地点工程内容设计施工图纸所包含的全部内容

二、工程合同价款本工程合同造价为人民币元，即人民币元整本造价内含两年养护费用

三、承包方式由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包承包范围和内容设计施工图纸范围内的全部绿化工程

四、工期本工程工期为年月日至年月日20—绿化工程养护期为年月日至年月日

五、工程价款的支付与结算、按工程进度每月支付完成产值的%；

1、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后天内一次性付清剩余％的款项；

2、本工程价款不含税金3

六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力

七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效（公章）（公章）甲方代表签字乙方代表签字年月日年月日本文来源网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢!、按工程进度每月支付完成产值的%;

1、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后天内一次性付清剩余％的款项；

2、本工程价款不含税金3

六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力

七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效甲方代表签字乙方代表签字园林养护工程承包合同标准版范文模板精选篇2发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守第一条工程概况.工程名称工程

1.工程地点2工作内容别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸

3.会审所涉调整内容其次条工期本工程工期为天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）起先60计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延

（一）如遇下列缘由工期顺延:未刚好签审施工图纸和施工组织安排；L.设计变更；

4.甲方未能按期提交施工场地；5,连续小时遇雨和停水、停电；

44.未按合同规定时间拨付工程款项；

6.遇不行抗拒因素7

（二）竣工验收甲方在收到乙方竣工报告的一日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；

1.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上

2.第三条工程合同价款及支付方式.经双方商定本项目设计费为元，本工程暂定造价元（详细单价详见清单）；

150.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；

2.结算工程量以现场实际收方量为准

3.合同签订后—日内，甲方支付乙方工程预付款元整；

4100000.工程竣工并验收合格后日内，双方按合同51—第二冬第、第款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的余结算总额的作为2395%,5%保修金,保修期满后甲方付清余款第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减第五条保修期保修期从乙方递交竣工报告后的第一日起算，保修责任按国家有关规定执行其中植L物保活期_______年，工程部分保修期为________年.成活率植物管护移交时按行规达到的成活率295%第六条双方的责任

（一）甲方责任保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；L合同签定后一日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方；

2..负责帮助办理施工的各项进场手续

3.负责协调现场各施工单位间的关系；4,若施工变更应以书面形式通知乙方；

5.按合同规定时间按时付款6

（二）乙方责任按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；L.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；

7.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工；

8.负责施工中的成品爱护；9第七条甲、乙双方现场代表及责任甲方现场代表甲方代表作为现场签证代表；

1..乙方现场代表乙方代表作为接受甲方书面通知的代表2第八条材料的认定及选购乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购

1.O.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买2第九条违约责任

（一）甲方违约责任甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；

1..甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时2赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超—日，按合同总额的向乙方支付逾35期违约金

（二）乙方违约责任乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延—日，按合同总额的向甲5方支付违约金第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉第十一条本合同经双方签字盖章后生效第十二条未尽事宜，双方协商解决第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）园林养护工程承包合同标准版范文模板精选篇3发包人（全称）（以下简称甲方）承包人（全称）:（以下简称乙方）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下

一、项目概况、项目名称

1、项目地址2

二、本合同施工范围项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设

三、合同工期开工日期_______年一月一日竣工日期年一月一日

四、合同价款及付款方式总造价为万元,增减项依据甲方看法进行调整，合同签订后支付总造价的,全部工程61030%完工后支付总造价的,竣工验收后再付款，保修期满后付清全部尾款，保修期为年50%10%

五、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任

六、甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

七、各方权力及义务、甲方的权力及义务1（）、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐藏工程的验收，办理设计变更、签证及验收1手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与协作工作（）、协调总包单位向乙方供应施工所需场蟠口水电接驳点，并说明运用留意事项

2、按合同的约定刚好支付乙方工程款

3、按规定供应施工场地并供应有关隐藏、障碍物资料

4、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算

5、乙方的权利及义务

2、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理1由乙方负责的各项事宜、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好选购、运输、爱护等工作

2、按施工平安规范规定，实行施工保卫平安等技术措施，确保现场施工人员及第三者平安

3、接受甲方监督和管理并听从总包单位对工程总进度安排的支配与施工协调

4、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合5同工期、参与工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求刚好办理竣工资料的移交，编制工程6结算、刚好向总包单位支付施工、生活用水、电费用

7、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理8

八、质量与验收本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程L施工质量验收统一标准》及其他相应国家规定标准验收中标质量标准即合同质量标准，gb50300-竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价的违约金,因此给甲方造成5%的其他损失乙方应据实赔偿、乙方必需严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准细心施工，确保质量2各分项工程，隐藏工程，尤其是中间验收必需严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参与，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止

九、合同生效合同订立时间_______年一月一日本合同双方约定签字盖章后生效

十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）_______年一月—日___________年一月一日园林养护工程承包合同标准版范文模板精选篇4发包人（全称）（以下简称甲方）承包人（全称）:（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同

一、工程概况工程名称公园工程工程地点新城区东南侧，中轴线末端工程内容经审定的设计施工图包括的工程项目及发包人指定的其他项目群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件）1工程立项批准文号资金来源自筹

二、工程承包范围承包范围本招标活动供应施工图范围内的园区道路、硬质铺装、绿化、建筑小品等工程及招标期内招标人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底和临时增加的工程内容

三、合同工期开工日期（以发包人审核的监理工程师签发的开工令为准）竣工日期以开工令之日起推算合同工期总日历__________天数

四、质量标准工程质量标准达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格

五、合同价款金额（大写）暂定_______元（以国家审计机关审定金额为准）

六、组成合同的文件组成本合同的文件包括本合同

1..中标

2.投标书及其附件

3.本合同专用条款4,本合同通用条款

5.标准、规范及有关技术文件

6.图纸

7.工程量清单

8.工程报价单或预算书9。