2024年土石方车辆运输合同_土石方车辆运输合同范本2

（）年土石方车辆运输合同一土石方车辆运输合同范本20242土石方车辆运输合同一土石方车辆运输合同范本土石方车辆运输合同范文篇三甲方乙方甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公允、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守

一、项目工程名称

二、项目工程地点

三、工程量要求运输车辆辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆20

四、工期本项目工程期限拟自一年—月一日起至一年—月—日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候异样、政府行为、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延开工时间为一年一月一日，总工期为一日历天，以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的，工期相应顺延

五、单价、结算以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天元每吨,晚17上元每吨（该价格为税后价）

16.5甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款在其次个工作日的点前，根据乙方前17一天的总运输款支付全款

六、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务、甲方负责支配乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方担当（甲方供应两个活1动板房供乙方运用，并担当这两个板房的费用）、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方2全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿元计算，连续停工超过八小时的以一天计算

300、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发3生的纠纷如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿元计算，连续停工超过八小时的以一天计算

300、甲方应派代表长期进驻施工工地，刚好按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有4关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜

（二）乙方的权利义务、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，1行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，2不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金、乙方车辆必需按甲方指定路途把材料运到指定地点、乙方以甲方名34义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土5地资源费等费用，全部由甲方担当、乙方供应的车辆必需满意甲方的下列要求年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上6有正式有效执照且身体健康的驾驶员

七、特殊约定、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当赐予乙方每天每1辆车元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算

300、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙2方工作人员造成损害的，甲方须要担当全部赔偿责任、法律责任乙方车辆及人员不听从甲方指挥进行转移的除外

八、违约责任、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天起先，1每天向乙方支付违约每辆车元

300、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，2乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场

九、争议解决方法本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

十、其他、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议

1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效2力甲方代表乙方代表身份证号码身份证号码联系电话联系电话签订时间年月曰签订时间年月曰土石方车辆运输合同范文篇四甲方身份证（简称甲方）乙方身份证（简称乙方）乙方车辆号牌车辆类型品牌名称车身颜色甲乙双方根据同等、公允、合理、互惠的友好协商的原则，依据《合同法》与《道路交通平安法》的有关规定，签订土石方运输合同，条款如下甲方的义务、车辆到达工地后，根据当地政府部门的规定，工程车辆必需加土方液压盖加盖费用1由甲方先行垫付，后期分期扣除（半年后）乙方车辆在合同期内满一年半以上的，加盖费用甲方担当一半，满三年的，加盖费用甲方全部担当、根据甲乙双方约定乙方车辆进场后，燃油由甲方供应如发觉乙方人员有意奢侈燃油2的，甲方将根据三千至一万元的罚款予以惩罚如发觉偷盗、倒卖燃油的，甲方将根据五万至十万元的罚款予以惩罚、乙方驾驶员的住宿，吃饭由甲方支配

3、乙方车辆在正常运输中，如出现路政、交管、环卫等部门的罚款、收证，由甲方出面4解决、甲方将严格根据甲乙双方约定方式支付包月款项5乙方的义务、乙方车辆和人员到场后要听从甲方的管理和调度，不得擅自由外揽私活

1、乙方车辆行驶的路途，肯定要根据甲方制定路途行驶，假如超出甲方指定的运输路途2造成的问题，均由乙方自行负责解决、乙方供应的车辆有合法手续双桥工程车每车每次装载量为方;每月工作天，318255天修理时间;每车每天保证完成最低工程量车，每月完成工程量最低车次假如未在规定时间内完成甲方规定工程量的，每少一车扣除元、由于甲方自身的缘由或自然灾难和不行抗拒因素，造成乙方运输量的缺损，由甲方负4责;反之，因乙方车辆在修理期以外出现的故障，造成甲方的损失，由乙方担当、乙方车辆行驶过程中，乙方车主和驾驶员应听从甲方的管理和要求;乙方车主和驾驶5员不得擅自停工如出现以上状况，甲方扣除乙方当事车辆的押金作为甲方的赔偿金、乙方驾驶人员必需严格遵守《道路交通平安法》和国家的其他法律法规，如因乙方驾6驶员违规操作或其他缘由造成的交通事故、平安事故和交通违法行为，均由乙方自行担当责任合同时限年月日起到年月日止;合同共计月运输价格经甲乙双方协定，以包月形式计算，每月元包含驾驶员工资结算，大写叁万35000伍仟元整结算方式经甲乙双方协商，每月上旬结算壹万元，中旬结算壹万元，下旬结算壹万伍千元。