2024年土建建设工程施工合同

年土建建设工程施工合同2024一说起合同大家都不感到生疏吧，随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障那么正式、规范的合同是什么样的呢以下是我收集整理的土建建设工程施工合同，希望能够帮助到大家土建建设工程施工合同篇1甲方乙方经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，详细内容如下

一、责任和义务甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目接着承包给乙方，甲方供应水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底乙方责任按甲方指定项目内容进行施工，保证工程质量和施工进度，做好四周建筑防护,遵守平安生产管理规定组织施工，遵守平安规定，遵守甲方一切规定制度

二、增项土建工程内容拆除旧锅炉房及设备基础、烘干塔设备基础及废渣余土外运L、建设完锅炉房，烘干设备机座四周地面混凝土2

三、工程质量检验标准以企业质量评定的标准为依据为合格工程

四、工程时间施工时间从_________年月日至_________年月日415530

五、合同价款拆除锅炉房设备基础，烘干塔设备基础废渣及土外运，依据甲乙双方负责人现场测量为依据,并根据国家预算定价为人民币元（祥见明细）9216322

六、工程竣工及结算工程结束后，甲方找相关人员验收后，一次性结算付清工程款

七、争议及解决出现争议时，双方另行协商解决，协商不成可向当地仲裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守，不得违约，此

七、甲方责任甲方按合同约定支付工程款

八、乙方责任、听从甲方的监督、指挥和管理

1、按图纸及甲方的指导进行施工，保质、保量，按期完成

2、平安、文明施工，确保施工平安，合同生效前，乙方应向甲方交纳平安风险保证金元,乙方在施工过程3中如发生担心全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额担当工程完成后，如乙方未发生担心全施工，甲方如数退还乙方交纳的平安风险保证金元

九、其它条款、违约金由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙方违约金元由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违1约金元、乙方担当施工中工伤事故的全部责任

2、未尽事宜，甲乙双方协商一样可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力

3、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼

4、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效5甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）_________年一月—日年一月一日土建建设工程施工合同篇4甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定立本合同第一条工程概况、工程名称

1、工程地点

2、工程内容土建

3、建筑面积二号厂房面积约为平方米，三号厂房面积约为平方米，结算时以实际完成量445001500为准其次条承包方式包工包料，乙方负责选购施工所需的建筑材料、施工，并负责全部施工用具设备；L、施工费用依据—定额计算工程单价，二号厂房单价为元/平方米,三号厂房单价为

220432.

87473.48元/平方米，二号三号总造价约为万元，以上工程以实际完成面积结算（不含税）

260、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，待完工后一并纳入结算

3、在施工过程中，乙方必需听从甲方提出的看法建议，甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检4查监督，因质量问题造成返工的全部损失由乙方全部担当第三条工程工期、自合同签订天

190、在保证工程质量的前提下，因下雨和不行抗力缘由交工日期可顺延，若因乙方人为缘由工期延时，甲2方有权按元/日从应付款中扣除200第四条工程质量、整个工程按甲方要求按质、按量完成，并达到合格

1、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责2第五条施工费结算方式、合同签定的，乙方应主动组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后，甲方付给乙方工程款；基130%础到正负零付;工程竣工验收合格付;剩余作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲方运用时30%30%10%起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金保修期内如出现质量问题，乙方应刚好进行处理，否则甲方有权自行修理，人工及材料费从保修金中扣除、甲、乙双方必需共同遵守以上约定2第六条材料供应施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工，否则造成的损失由乙方自行担当第七条工程验收工程质量必需达到合同所定的标准及规范要求工程竣工日内，因甲方缘由未进行验收视为本工程已30阅历收合格第八条平安生产及其它在施工中，要把平安施工放第一位，抓好施工用电，用水平安，高空作业必需系好平安带，做到平安施L工，文明施工，杜绝一切担心全事故，倘如发生伤、亡等一切平安事故，由乙方全部自己负责，甲方不担当任何责任、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效

2、该合同一式二份，甲、乙双方各执一份，协议未尽事宜由双方共同协商解决3甲方年月日乙方年月日土建建设工程施工合同篇5甲方实业发展有限公司乙方建筑工程公司甲乙双方本着同等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议

一、工程造价土建工程造价按二类工程取费，总价下浮%后为甲乙双方土建工程结算造价

1..安装工程造价按三类工程取费，总价下浮%后为甲乙双方安装工程结算造价

2.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工3程材料计取阶段（主体封顶前一个月至年月日）,分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间4以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算乙方同意不收取下列费用工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足

5.施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商・由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价%（主要设备费除外）收取总分包协作费、管理费，1并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计探讨院设计的建筑、结构、安装施工图及

7.图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独8按包干价计价，除非甲方同意

二、甲供工程材料、设备和甲分包工程甲供材料有钢筋、商品佐

1.甲供设备有电梯、发电机、凹凸压配电柜、水泵

2.甲分包专业工程有铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装

3.工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、凹凸压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程

三、工程款支付.在年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜在工程出土及甲方领到项目预售许可证后三日1内，甲方应向乙方支付足万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在个月内审核完毕，并在其后个月内按月平均分三批付清工程结算尾款年以后施工的桩基工程结算事宜桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲

2.方收到齐全的工程资料后日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）,地下室工程完工出土后日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在3日内审核完，并支付结算款的%,其余的%在扣除结算总价%的工程保修金后在主体封顶后日内支付.上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付%工程款，砌筑工程依据工4程总砌筑量均衡分三段，每次支付%工程款主体建筑装修及水电安装按每完成层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付%工程款前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方工程竣工验收完后日内按工程合同暂定造价付至%,在工程结算审定后

5.日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除%保修款）当结算时间超过___________________个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起___________天内甲方付至工程总价的%,

四、本合同工程凡需乙方帮助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方供应有关手续后日内办妥交给甲方

五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商

六、本协议为报建合同不行分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准

七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效甲方_________________代表_________________乙方_________________代表_________________土建建设工程施工合同篇6发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一样，特订立合同如下

一、工程概况、工程结构砖混；

1、建筑面积约疔（按实际建筑面积计算为准）2

二、承包方式土建工程总单包（即包工不包料）

三、甲方负责范围甲方应供应水、电、路三通及全部建筑材料、回填

四、乙方承包范围基地平整、碎工程、砖砌体工程、木工搭拆（铁丝钉子自备）、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上L顶（一层、顶层、地坪）、乙方自备机械、脚手架2

五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算

六、质量要求

七、付款方式、基础完工付款

1、每层砌体完工付款

2、内粉完工付款

3、外粉完工付款

4、竣工验收合同后付清余款5

八、施工日期按天计算，雨天顺延120

九、平安问题乙方应平安、文明施工，如出现大小事故由乙方自负

十、未尽事宜，甲乙双方协商解决

十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）年一月—日_______________年一月一日土建建设工程施工合同篇7发包方简称甲方承包方简称乙方依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及有关行政法律法规遵循同等、自愿、公允、诚恳守信的原则在双方自愿的基础上达成以下协议，如下

一、工程概况工程名称工程地点结构类型

二、承包范围

三、承包内容、基础土方开挖，含机械、清土、换沙层、土方回填夯实主体工程基础部份至上部结构钢筋，混凝土，1砖砌筑，内外墙粉刷，外墙砖，层面砖，楼面找坪层，楼梯花岗石，屋面保温层，爱护层，植筋工程，构件及构筑物工程，室外散水，散水沟，化粪池及施工图纸的全部内容，磴养护工作等等、钢管脚手架模板，钉子，铁丝，拉片，铁子，扣子，平安网，含材料费及一切费用

2、机械吊机，含机械备案，砂浆搅拌机，闪光对焊机，切断机，竖焊机，弯曲机，调直机，平板振动机，3振动机棒，电缆线，灯线，三级配电箱，打夯机，电缆线及灯线含材料费及一切费用、井吊，搅拌机操作人员，由乙方供应，人工费由乙方支付4

四、设计变更及图纸修改增减工程图纸会审后所发生的图纸修改和设计变更产生的增加工程量大于元以上的按市场单价计算，小于1000元的不计削减工程大于元的按市场单价扣减，小于元的不扣100010001000

五、合同单价及结算付款方式、单价按建筑面积计算1/nf、结算方式和付款方式建筑面积按云南省建设厅颁发的现行工程，结算定额及有关规定的建筑面积计2算规范进行计算乙方进场基础工程施工完，按工程量的支付上部结构，按每月进度工程量的支付，80%80%工程竣工验收后支付其余款项保修期满一次性付清95%

六、工期要求、总工期天，进度按甲方与业主签订合同工期为准，同时必需按项目部的旬、月、周进度安排要求执1行、延误进度惩罚条款按甲方的总进度安排，月安排，周安排要求在施工中，按分部,分项工程进行周2安排计算拖延一天罚款元，提前不奖停电、停水、下雨、材料不到位则工期延误，无论以任何理由1000乙方擅自停工，罚款元5000

七、工程质量要求、质量标准根据国家现行建筑施工技术及平安技术施工规范建筑工程施工质量验收标准，单位工程，1一次性验收合格，如工程质量不合格产生二次验收验收的一切费用及损失由乙方担当费用，从工程款中扣除、分项工程质量要求惩罚模板顶板为清水模，在施工中，如出现崩模及撑不稳垮塌，顶板不平损失2的材料费及其它经济损失由乙方担当、混凝土分项工程浇筑时出现空洞麻面、脱节，不干整，裂纹，振动不密实，影响质量外观及公司形3象惩罚元严峻者清出工地现场赔偿一切经济损失5000-

10000、砖砌筑分项工程在施工中，未按图纸规范施工的出现工程质量问题或大面积返工，破坏，修补，材4料按定额的倍赔偿单价，按材料进行计算并惩罚

3、室内外墙体抹灰工程未按施工技术人员底方案操作的，出现墙面空鼓，开裂造成大面积反工，修补，5每平方米扣材料费元并惩罚元外墙砖，施工出现表面不干整，空壳，砂浆不饱造成反工1001000-5000赔偿材料费的倍，并每栋惩罚元

35000、出现任何质量事故，不听施工技术人员指挥整改修补，多次发生质量问题，甲方有权对乙方进行经济6惩罚直至终止施工合同一切损失乙方自负全部工程款，待交工验收后再进行结算

八、平安文明施工要求按云南省平安文明施工相关要求达到建设局示范工地标准要求

九、甲方平安生产职责按法律法规要求进行平安教化，并督促和供应平安所须要的生产条件仔细执行各项平安标准，督促现场施工人员必需根据平安技术规程作业，做好班前平安技术沟通并作记录进行平安检查并提出现时整改看法及措施标准，把平安生产放至首位，杜绝重大平安事故乙方平安生产职责确保进场人员必需具备满意平安生产所需的基本技能和接受过平安学问培训教化，必需按相应的平安技术规程作业，严禁违章作业，违章指挥和野蛮施工遵守劳动纪律参与平安交底会并作记录参与平安检查并对提出的隐患定人定时整改正确运用三宝,合同自双方签字盖章后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）_________年一月—日年一月一日土建建设工程施工合同篇2甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）为了甲、乙双方更好履行合同条款，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着同等互利的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款

一、工程概况工程名称L、工程地点

2、承包范围及具体部位3本工程按甲方供应的施工图纸全部基础土建、隐秘设施及护栏走道板的施工（包括拆除、打桩、回填、清理、三通一平、主体工程、施工报建手续）

二、承包方式本工程在承包范围内以包工包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到甲方检验标准及竣工验收合格、包施工中乙方工人平安爰护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包

三、承包价格承包总价格为元（大写万元整）380,

000.00四口，把平安生产放在首位杜绝发生重大平安事故，若违章操作，违规作业，发生任何平安事故由乙方担当一切经济损失

十、质量保证金，，签订施工合同日乙方需缴纳工程质量保证金万元如在施工过程中出现重大质量事故导致工程大量5反工，影响工期，损坏公司形象返工的材料费从工程款扣除公司形象损失费不够的从保证金中扣除，每处现一次扣元不够的，从工程款中扣除.

10000、保证金退还竣工验收后，一年不出现质量问题全部退还2

十一、保修责任工程竣工验收后保修期一年属乙方承包合同内L、若在保修期内，墙体出现空鼓，开裂，不平，由乙方负责修理

2、乙方接到甲方修理通知，小时内乙方若不派人修理，甲方有权指派他人修理，费用从乙方尾款中扣324除，若尾款不够，从保证金中扣除、不属乙方修理部位，因其它缘由造成的质量问题，乙方无权修理，由甲方担当修理4

十二、其它事项、乙方在基础开挖施工中，必需限制标高，若出现基础挖深的换砂费用由乙方担当

1、乙方进入施工现场必需配一名施工技术人员协作甲方施工人员管理施工，在施工放线中乙方各班组必2需配和施工人员放线，钢筋，模板，主体，各人，缺席人每次罚款元

11200、材料安排由乙方在运用前一周供应材料安排，超出预算定额损耗的材料费由乙方担当

3、在施工过程中，乙方应做到材料节约，砖，砂浆，混凝土在运输途中发觉乱泼乱倒，不听施工管理人4员的指挥发觉一次罚款元，若干次出现赐予重罚，并请出现场100-

500、各施工班组严守把关维护人格尊严，如发觉偷盗行为将所偷盗的材料款按倍进行赔510偿并赐予经济惩罚，致严峻的移交执法部门处理、乙方进入施工现场必需进行平安三级教化及技术交底方可施工上班，必需佩带平安帽,施工现场严禁穿6拖鞋,发觉一次罚款元外来施工者，发觉一次罚款元20-

5020、乙方进场，甲方不供应食宿，由乙方自行支配，工地现场不允许搭建工棚和食宿

7、外粉施工中，砂浆落地灰必需早晚清收，如发觉不收的施工管理人员赐予经济惩罚，并以每小桶850-100元罚款、材料进入施工现场，由甲方指定堆放，工地内现场二次搬运由乙方担当

9、电泵，蹦管由乙方保管，清洗如人为损坏，丢失，被盗，由乙方赔偿10

十三、未尽事宜，双方友好协商解决本合同双方签字日具法律效力，工程完后，双方履行合同义务后，自动失效，如乙方违反合同规定，甲方有权解除或终止合同更换施工班组，造成的损失由乙方担当全部责任

十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程结束后，付清尾款，合同终止甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）_________年一月—日_______________年一月一日本文来源网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢!承包价说明、包材料运用的定额损耗率；

1、包基础施工前的施工打算、协作工作，如施工放线等工作；

2、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除；

3、甲方增派机械帮助乙方进行工程施工，人工费在乙方工程款中扣除4

四、付款方式、土建施工进场支付

1、土建施工全部完工后支付

2、待整个工程项目验收合格并办理结算手续后支付剩余

3、支付方式付款时采纳支票或现金4

五、施工工期经甲、乙双方协商，总工期历时天，开工时间______________年月日，竣工时间L2541年月日

425、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延

2、乙方应在签订合同后日内，供应本项目的施工进度表及施工组织安排

32、按施工进度表每个分项工程安排最终完成时间每拖延天，对乙方处以违约金元,累计并罚，竣41100工每拖延一天，甲方对乙方处以合同总价违约金，按双方确认进度安排延误合计超过天的，甲方有权5%5通知乙方解除本合同，有关责任由乙方担当、若乙方工程工期明显与限制点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后天内无明显改进，53或乙方无实力担当工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方担当，在乙方工程款中扣除，且乙方担当甲方的工期损失、如遇下述状况:）甲方、建设单位重大设计变更影响；6a）不行抗力严峻影响施工；b）其他；C由乙方向甲方在小时内办理延期签证24

六、质量条款乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行L施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准、乙方必需听从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格根据以上约定的标准进行施工；因乙2方缘由施工出现质量问题，乙方必需无条件、无偿实行相关补救措施，直至消退质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救状况确定是否解除合同；甲方也可以不要求乙方实行补救措施，干脆解除合同，由乙方担当补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失、浇筑佐垫层时，乙方必需先派人现场设置标高限制点，否则甲方现场施工员有权按每工日元另派3200工人设置标高限制点，派工费用由乙方负责，碎垫层平整度必需限制在之内，否则由乙方担当全部材料、+2CM人工损失、乙方应提前小时通知甲方办理隐藏工程、中间工程的检查和验收手续，未阅历收乙方擅自进入下一44道工序施工的，该分项工程不予结算；因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应担当相应责任、分项工程施工完毕之后，乙方必需先进行自检，合格方能报甲方验收甲方第一次验收不合格，对乙5处以元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收；若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕500但经甲方其次次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的结算，并限70%期办理有关退场手续、工程质量要求达到甲方检验的〃优良〃标准，若工程质量评定为〃合格〃，则按合同总价的结算695%

七、定岗定员要求乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗具体的施工小组人员名单在开工前必需书面报甲方，如不按此要求执行，甲方对乙方处以承包产值的违约金5%乙方按甲方要求定员定岗，如随意调换工人充数，每次处以违约金元/人60

八、甲、乙双方职责-甲方职责、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、材料员、1仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员赐予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等消遣性活动，以及其他变相的受贿行为；甲方工作人员出现索贿行为的，乙方应刚好向甲方监事会投诉、进场前五天，甲方必需向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结2算手续、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及详细管理人员名单向乙方交底

3、供应施工图一份

4、甲方无偿供应施工场地、生活场地

5、甲方供应总水、电接驳点和各施工结构层的水、电接驳点各一个，其它部位用水由乙方自行接通

6、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等（—）乙方职责

7、乙方不得对甲方工作人员赐予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材1料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义赐予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等消遣性活动，以及其他变相行贿行为，一经发觉甲方对乙方处以合同总价的违约金，工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权接着追索，构成犯罪的，移交司法机关追究5%刑事责任、乙方队伍进场时，供应三证（身份证、流淌人口安排生育证、劳务证），须按当地政府外来人口的2有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方担当、乙方不得雇佣岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任,由乙方自行担当

318、乙方自带施工工具和用具，工人平安防护用品等；费用包括在承包单价内

4、乙方如需到甲方仓库领用由甲方供应的材料，按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除

5、乙方应遵循甲方公司《成品爰护的有关规定》，加强施工人员的成品爰护教化，不得在结构物上随意6钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价75%的违约金，给甲方造成损失的，担当赔偿责任、乙方施工中每天做到工完料清，工程竣工后的场地清理（包括临时生产和生活设施）8o、乙方新工人进场，必需于二天之内带齐新工人身份证原件到甲方项目部办理登记

9、乙方工人必需持证上岗，如有发觉无证上岗,每人每次处以违约金元；造成严峻平安事10200—300故的由乙方担当一切责任，甲方不担当任何责任或义务乙方工人必需按规定戴好平安帽，甲方不定期抽查，有不戴平安帽者，按人/次罚款元200严禁乙方工人在工地打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处元违约金，1L1000—2000情节严峻者报送公安机关处理；乙方工人必需留宿工地，工地不得留宿外来人员，违者处以违约金每人每晚200元，因此而造成治安问题的，由乙方担当一切责任，甲方不担当任何责任或义务、在执行合同期间，乙方对全部发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必需属实，如发觉签12证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则按分项工程价款的进行惩罚甲方有权终止合同，责令乙方100%退场，另选施工班组情节严峻者，送司法机关追究刑事责任、乙方委派的现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质13量、平安等相关事宜、乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五天内，负责将其全部施工人员、施工机械、14机具撤离甲方工地；逾期未撤离的，甲方有权实行任何强制措施，强行责令乙方退场，所生费用（包括甲方垫付的工人工资等费用）在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全担当，与甲方无关；、乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证结算为准；若乙方有异议，可书15面要求甲方审定，审定结果作为乙方结算的最终依据

九、平安条款、人员进场必需做好平安教化工作，刚好做好书面平安交底及平安措施工作，严格根据现行有关平安操1作规程施工，执行公司和工地有关平安生产制度（惩罚标准），用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责、施工现场乙方必需有专人负责平安管理和监控工作，刚好做好平安自检与整改工作

2、因乙方自身管理不善造成的平安事故，均由乙方担当全部责任，甲方一概不负责

3、对于乙方雇用的工人的损害或赔偿，应由乙方自行负责对于这类损害或赔偿，乙方应4保证并持续保证甲方不负任何责任、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉；开水龙头不关者，发觉每人次处以违约金元整，从工程5200款中扣除、乙方自行负责工人的、劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用

6、特别工种施工人员必需持有效证件上岗，如电焊工等

7、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害，由乙方担当一切责任8

十、解决合同纠纷的方式因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉

十一、工程保修本工程竣工后一年内属乙方保修期，保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修因不行抗拒或自然灾难缘由或甲方运用不当造成的问题不属乙方保修范围

十二、其他）施工过程中如发觉与本合同未提及的事项，双方另行协商；a）本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满并结清余款后自行终止；b）本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份均具同等法律效力c甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）_________年一月一日年一月一日土建建设工程施工合同篇3建设（发包）单位（简称甲方）施工（承包）单位（简称乙方）甲方为单位，依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循经双方在同等、自愿、互利和诚恳信用原则，甲方将世博工程项目的基础土方工程任务托付乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商一样，订立本合同，并严格遵守

一、概况工程名称—工程地点

二、范围以下土方工程（含机械挖土、转运土、掏桩缝）±

0.00

三、工期、可抗力

1、甲方变更安排、施工图纸而影响施工的2

四、工程价格与工程款支付,综合单价按/立方米计算（以上价格包含乙方施工整个土方工程13400m3发生的协调、弃土、税收等全部费用，为一次性包干价，在施工期内不作任何调整）挖运结束，经甲方验收合格后现金结账付款土方工程结束，经甲方验收合格后，乙方应供应税务机关认可的税务发票进行结算，否则,甲方有权拒绝付款

五、工程量o3400m3

六、质量要求、在土方的开挖土（含挖土、转运土等）中，乙方的全部施工工序必需按项目部的施工质量要求施工

1、全部施工工序必需经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格，并进行下道施工程序，2甲方才能签字认可、对在施工中因乙方缘由造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方3有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利、乙方必需在一年月日退完土，否则每天罚款伍仟元整4201027。