2024年园林绿化工程承包合同书3篇

年园林绿化工程承包合同书最新篇20243园林绿化作为城市绿色基础设施的主要组成部分，是提升城市品位、完善城市功能、改善城市人居生态环境的重要内容那么园林绿化工程承包合同怎么写呢下面是由我为大家整理的园林绿化工程承包合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读园林绿化工程承包合同书1甲方乙方为确保该工程的顺当进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行第一条工程概况、工程名称

1、工程地点

2、工程内容水

3、承包方式

4、方米元

542.92其次条工程期限本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为日内L50第三条工程延误、乙方应刚好按期开工，如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方1同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延、施工中因各种缘由须要停工，应提前小时书面对甲方提出申请，由甲方视状况确定是否224停工、如遇不行抗力，如自然灾难等缘由，工期相应顺延

3、因乙方缘由造成延期开工或停工的，由乙方担当相应损失4第四条甲方工作确保施工面，现场做到三通一平确保乙方施工用水及养护用水、用电甲方应为乙方供应地下隐藏工程的资料第五条乙方工作乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查L、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程担当质量保修责任

2、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造3成事故的责任及相关费用，由乙方担当第六条质量验收、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于%

1、、土建工程及换土工程要按图施工苗木质量要经卫生防疫部门检验2第七条付款方式验收合格后付第三期付款35%20_年苗木成活率验收合格后付5%第八条工程保修项目及保修期限第九条有关补充协议和补充合同第十条争议处理合同执行过程中如发生争议，双方以刚好协商解决协商不成时，任何方可干脆向所在地人民法院起诉本合同一式贰份甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效甲方公章乙方公章法定代表人或代理人签字法定代表人或代理人签字月日年日园林绿化工程承包合同书2建设单位（以下简称甲方）:施工单位（以下简称乙方）经甲、乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立―绿化工程，签订以下协议

一、工程概况.工程名称—绿化工程

1.工程地点_

2.施工范围绿地面积平方米（详细见绿化设计图）以上项目均按双方会审图纸之要3_X_X求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工

二、工期.开工日期本项目工程工期从年月日起至年月日止，共天

4.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延

5.因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延6

三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币_元整若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算

四、承建方式.乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工

1.施工期间甲方负责乙方施工所用的水电2

五、工程付款方法本合同自甲、乙双方签订后天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的，即人民币L330%_X万元整乙方收款后其次天支配人员进场施工彳寺工程竣工后，甲方于天内向乙方支付工程合同价款的即人民币万元整2360%,:_X.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的即人民币万元整310%,_X.工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳4

六、工程质量要求乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施•1To.在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作2规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当

七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同赐予合格批准或提出整改看法甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕

八、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责

九、质保期限、乙方根据施工图保质、保量、保工期、保平安完成施工任务竣工验收后三个月为绿化种1植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责.施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安2施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律.开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地（应符合三通一平要求）,施工范围内3#39;#39;用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图若甲方未能刚好供应施工场地,乙方有权顺延施工工期.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度

4.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清5

十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效工程质保期满用方将款项结清后合同即告终止

十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:________年一月—日________年一月—日园林绿化工程承包合同书3甲方乙方

一、工程概况工程名称营根河综合治理绿化工程（一标）L、工程地点琼中县营根镇

2、工程内容绿化种植及养护

3、工程造价（包干不含税）以现场数量为准，附单价报价表

4、工程变更时，依据海南省相关定额标准计取5

二、施工期限及要求施工期限L、验收标准《城市绿化工程施工及验收规范》，其它符合有关专业验收标准2GJJ/T82-

99、本工程养护为个月，保证成活率33100%

三、付款方式合同签定订后，按已完成工程量的支付进度款.L60%、养护期满后，一个星期内付清余款2

四、工程变更状况在绿化施工过程，甲乙双方本着敬重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整

五、竣工验收乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方天内不组织验收,则视1s7为初验合格、初验合格后，满个月进行交工验收，要求全部苗木均出现生长之势23

六、双方责任、甲方责任1）甲方刚好供应可用于施工的场地及种植苗木点1）甲方免费供应施工用水、电2）甲方对苗木安排和进场材料的验收应主动协作，原则当日确认，以确保工期3）甲方协作乙方的对外协调工作（例如政府有关部门的协调工作;苗木的选购、运输环节需办4理批文等有关手续的申办）、乙方责任2）根据甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活1）在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方担当2）乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责3）种植须符合绿化施工技术要求4）乙方要听从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，全部人员须统一服装、佩戴平安帽,保5持现场整齐、有序

七、不行抗力的因素在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内L、在施工期由于不行抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责

2、守约方有权向违约方按合提出赔偿3

八、其它、甲方指派驻现场的代表为乙方派驻现场的代表为双方代表现场签1收的文件及资料均为有效文件、工程总造价以最终完成的工程量进行结算

2、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效

3、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力

4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份5甲方乙方代表代表:签订日期年月日园林绿化工程承包合同书最新篇相关文章:3本文来源网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢!。