水电安装施工劳务合同

工程XX承包协议书【合同号码:承包项目水电安装劳务备注

1、建筑面积计量规则的特别约定

①、在主体结构内的阳台和在主体结构外的阳台均按其结构底板水平投影面积的一半计算建筑面积；

②、建筑物的外墙外保温层和抹灰层、所有凸（飘）窗和变形缝及抗震缝都不计算建筑面积

2、奖惩施工过程中甲方项目部每月对乙方的施工工期、工程质量、安全生产、文明施工、协调配合五方面进行综合考核评分，竣工结算时甲方按项目部每月综合考核评分的分数（以项目部考核评分原件为准）的平均分数按以下约定对乙方实施奖惩⑴、平均分数在80分以下（不含80分），完工结算时按建筑面积

0.NN+元/皿惩罚乙方；⑵、平均分数在8090分之间（包含80分和90分），不奖不惩；〜⑶、平均分数在90分以上（不含90分），完工结算时按建筑面积

0.NN+元/而奖励乙方特别说明施工期间的工程进度款支付仍按本合同约定的综合包干单价执行

3、本表上述综合包干单价已包含乙方在现场外租用工人食宿房屋产生的相关费用；

4、承包范围内的所有工程内容均综合在上述综合包干单价中，所有本协议承包范围内的所有工程内容均不再另计签证工日和额外增加费用；

5、当甲方需要乙方派遣工人协助甲方完成乙方本协议范围外的工作时，按大工180元/工日、小工120元/工日计价（工作8小时为1个工日），按月随月进度申报；

6、因为乙方按本协议约定完成本协议承包范围内的所有承包工作内容的全部费用均已综合考虑在本表上述的综合包干单价中，所以除因设计变更导致乙方返工所增加的费用由项目部现场按实签证支付返工人工费外，乙方按完成本协议承包范围内的所有工程内容均不再另计签证工日和额外增加费用；

7、后附综合包干单价组成表上述单价已包含乙方为完成本工程施工的全部人工费（工人工资、管理人员工资、奖金、休假工资及费用补助V因病、工伤、产假、计划生育、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习等,、停窝工补助、劳动保护费、加班及夜间施工补助等赶工费、交通补助费、各种津贴补贴V高温、高寒、高空、流动施工、特殊环境等〉、保险费〈养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤事故及意外伤害保险〉、医疗费和各种福利费等）、除甲供主材以外的各种辅材和耗材费、除甲供机械设备以外的各种机械设备费和工用具费、措施费（临时设施费一在现场外租房产生的相关费用、安全文明施工、施工临时水电管线及夜间照明灯管、施工测量放线及定位等费用）、管理费、利润、所得税、成品保护费、与其他工种的协调和配合费、安全风险金、单价综合包干风险金、卫生打扫费、场地清理、垃圾清运、票据（支票、汇票等）兑换手续费、奖金等按本协议约定完成验收合格并符合XX市标化施工现场标准，工程保修期满两年止的所有工作内容的综合包干承包单价的全部费用乙方已到现场进行了详细勘察，对施工图纸和工程内容已全面了解，对甲方、建设单位对本工程施工的相关要求已全面了解，并充分考虑了本工程施工中有可能发生停工、窝工、抢工期加班和与各工种交叉施工的协调配合等相关因素对施工造成的不利影响，若有发生对乙方施工造成的不利因素，乙方不得以任何理由和借口向甲方提出任何费用补偿要求乙方已充分考虑了施工期间的物价及工资上涨因素，并在本协议综合包干单价中已计取了综合包干风险金，所以乙方不得以人工、材料、机械的市场价格变化和行业行政主管部门发布的价格调整文件等任何理由，要求甲方调整协议单价和任何费用补偿本协议综合包干单价中已计取了综合包干风险金，所以除本协议另有约定外，施工过程中若发生设计变更导致工程量增减变化，本协议约定的综合包干单价均不作任何调整

六、工程结算及工程款支付

1、工程结算

（1）、乙方所承包的本协议工程，按本协议的有关要求，按质、按量、按时完成，安全、文明、环保施工达标，经甲方验收合格后30日内乙方向甲方提交本项目完整的完工结算书（完工结算书必须按甲方规定的格式并附工程量计算书一包括完整的电子版），并与甲方办理书面签收手续，甲方收到乙方完工结算书60日内，按本协议约定的综合包干单价和计量规则及协议条款等相关约定给乙方审定完成若因乙方原因逾期30日不提交完工结算书（或提交后不与甲方办理结算）,视为乙方自愿接受甲方核定的完工结算金额

2、乙方报送的完工结算书必须由乙方亲笔签字确认，并符合甲方规定的格式及内容要求，字迹工整、清晰，否则甲方有权拒收，其后果由乙方自己负责

3、乙方报送的完工结算书必须真实准确如果经双方确认的最终结算价款与乙方报送价款相差在3%不含3%以上时，甲方有权按超过价款的5%扣罚乙方；如乙方提交的完工结算书中有漏项或少报工程量，甲方视为乙方给甲方的让利，乙方不得在甲方签收后再提交补项和增量要求，甲方有权拒收，并按甲方签收的完工结算书给乙方审核结算

4、甲方对乙方提交的完工结算书的审核流程甲方收到乙方提交的完工结算书后，按以下流程进行审核，乙方必须积极配合甲方相关部门的审核工作工程部【栋号工长或专业工长】—一质安部【质量工程师、安全工程师】一一商务部【造价工程师】一一物资部【物资部经理】一一项目生产经理——项目总工—一项目经理—一合同部【合同部经理】—一公司领导

5、如果在施工过程中发生非本工程的零星用工，须经甲方现场负责人确认同意后按实签证乙方在每月25日前与甲方办理当月的零星用工签证结算，逾期将视为乙方放弃该用工签证，并不得向甲方索要其相关费用

6、如果在施工过程中发生甲方指令乙方完成本协议外的新增工程项目，由甲乙双方协商认价后另行签订补充协议

2、工程款支付本协议工程甲方不支付工程预付款，甲方根据施工进度和支付节点要求，按以下约定给乙方支付工程款⑴、地下室主楼NN板面主楼以外的公共地下室部分的以后浇带为界并完成至负一层顶板碎拆模并经甲方验收合格后10天内付至已完成主体施工阶段预埋线管和套管、预留孔洞等产值的85%,其余工序的地下室工程内容全部完成并经甲方验收合格后在次月25日前支付当月已完产值的70%o各阶段工序的产值计算及支付节点按以下约定执行产值计算单价序号项目阶段工序内容元/武1强弱电系统、防雷接地、消防、电梯、人防、天然气、通（排）风、给排水系统等主体施工阶段预埋线管和套管、预留孔洞等强弱电系统、防雷接地、消防、电梯、人防、天然气、通（排）风、2给排水系统等二次结构施工阶段的预埋、配管、安装配电箱、弱电箱、穿镀锌钢丝等敷设强弱电桥架、电缆、公共部位穿电线、安装用电器具、防雷3接地等4给水系统安装（管道、阀门、水表、用水器具等）5排水、雨水、冷凝水系统安装（管道、排水器具等）6管道冲洗、试压；电气系统调试、检测；整改、清理支付节点特别说明

1、主体施工阶段预埋线管和套管、预留孔洞等的支付节点主楼以完成至NN板面为界；主楼以外的公共地下室部分的以后浇带为界并完成至负一层顶板

2、其余工序的支付节点本表上述相应工序内容的地下室工程全部完成⑵、主楼NN板面以上的工程进度款按每月或每阶段工序内容完成5层的节点（以迟到者为准，如果本月未达到支付节点，则顺延至下月申报支付），在次月25日前支付当月已完产值的70%支付，各阶段工序的产值计算按以下约定执行产值计算单价序号项目（阶段工序内容）（元/4）1强弱电系统、防雷接地、消防、电梯、人防、天然气、通（排）风、给排水系统等主体施工阶段预埋线管和套管、预留孔洞等强弱电系统、防雷接地、消防、电梯、人防、天然气、通（排）风、2给排水系统二次结构施工阶段的预埋、配管、安装配电箱、弱电箱、穿镀锌钢丝等敷设强弱电桥架、电缆、公共部位穿电线、安装用电器具、防雷3接地等4给水系统安装（管道、阀门、水表、用水器具等）5排水、雨水、冷凝水系统安装（管道、排水器具等）6管道吊洞7开槽补槽8管道冲洗、试压；电气系统调试、检测；整改、清理⑶、春节前7日内支付至已完成并经甲方验收合格的总产值的85%；⑷、屋面结构封顶后25日支付至已完成并经甲方验收合格的总产值的85%；

5、乙方承包范围的工程全部完工，在竣工终验合格后1个月内付至已完成总产值的90%；⑹、在结算审核完毕后，除留3%质保金在质量保修期满两年后一次性支付给乙方外，剩余款项在结算审定后两个月内支付给乙方⑺、特别约定事项

①、工程进度款结算书的编制、报送、审核的具体要求，按本条的第1款“工程结算”的相关要求执行，提交时间为每月25日报送当月完成产值结算书“当月完成产值”是指当月已完成并经验收合格的工程量产值，未经验收合格的工程量不得计入当月完成产值

②、工程款支付前，乙方必须提供由职工本人签字确认的工资表和职工委托书，并通知或告知班组工人，具体版本及要求由甲方提供，乙方必须严格执行

③、每次付款时，甲方必须先行扣除乙方的罚款、甲方代乙方购买的材料物资款甲方支付的工程款乙方必须首先用于工人工资支付，并由甲方劳资专员根据经甲方审核乙方提交的工资表现场监督乙方支付给工人

④、乙方必须填写甲方提供的《劳务结算报表》和相应工资表及考勤记录表,用于甲方财务支付人工费，直至本协议结算完

⑤、乙方不能要求甲方将本协议工程款代付给其他单位和个人

⑥、乙方应有垫资三个月人工费的资金实力，不得以资金问题停工拖延工期或发生无故催款情况如发生无故催款和拖延工期现象，所发生的一切损失均由乙方负责

⑦、每阶段所完成的工程，如果工程质量或进度未达到要求，则暂扣除本次应付工程款的20%作为甲方损失的赔偿，如果乙方能及时纠正且未给甲方造成损失，甲方在次月付款时给乙方补给此次扣款

七、质量要求

1、工程质量目标严格按照国家现行施工验收规范以及甲方现场项目部的有关要求精心组织施工，各部位的所有水电安装分项工程的质量必须符合甲方项目部制定的《技术交底》、《质量管理实施细则》的要求和国家现行施工质量验收规范及标准，保证各部位每次验收一次合格、结构施工过程中的所有预留预埋必须精准定位，确保一次符合移交精装要求，严禁事后返工调整，观感优良

2、工程质量评定标准观感质量优良，实测项目允许偏差范围以项目部《技术交底》、《质量管理实施细则》的评定办法为准，各部位实测合格率必须达到85%以上，若分项工程实测合格率未达到85%,则以实测合格率减去85%的绝对值差乘以本次验收评定部位的工程量总价的金额作为对班组的处罚若实测合格率在80%以下，则扣除本次实测分部分项工程总价的20%工程款作为对乙方班组的处罚，并有权勒令该班组退场，同时承担返工至本协议约定的质量标准的全部费用

3、乙方在施工过程中除按照国家现行施工验收规范、规程、标准进行施工外，同时还要严格按照业主、监理、甲方项目部的质量目标和相关要求施工

4、乙方必须配备以本工程相应的专职质检员，负责现场的质量检查工作

5、乙方必须严格工程质量管理，做到勤检查，勤整改，如甲方发现乙方工程质量问题，由甲方现场管理人员口头及书面通知书乙方整改，乙方必须在甲方要求的时限内整改完成并符合要求，否则甲方视其情节惩处乙方500NN+元/次的违约金，并指派其〜他人员进行整改，因此所发生的一切费用及相关损失由乙方承担

6、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的《技术交底》和《质量管理实施细则》，并作为协议的附件

7、如乙方不服从甲方管理，违章指挥、违章作业所造成的重大工程质量事故，甲方视其情节给予乙方罚款，情节严重的追究当事人及责任人的相关责任

8、该协议承包单价为达优质标化工地要求的综合包干承包价，如因乙方质量达不到本协议约定的质量标准，乙方无条件接受甲方处以协议总价10%的罚款，同时承担返工至本协议约定的质量标准的全部费用

八、工期要求

1、工期目标各部位的控制工期以甲方现场项目部制定工期为准，乙方必须密切配合并按期或提前完成，确保各部位每次验收一次合格，主体分部验收一次合格，观感优良主体结构标准层的控制工期为56天/层（每月至少完成5层）；主体结构封顶〜后25日历天内完成屋面机房、女儿墙、造型塔等零星结构工程施工各部位的阶段工期以甲方项目部制定的周计划、月计划为准，乙方必须按甲方的工期计划组织相应的管理人员和技术操作工人及机械设备，满足本工程的施工需要，与其他工种交叉、协调、紧密配合施工，确保按期完成若延误甲方制定的阶段工期，每延误一天惩处NN NN+元的违约金〜甲方根据工程施工进度计划需要，要求乙方加班赶工施工，乙方必须无条件按甲方要求的人数进行加班作业，并确保按甲方要求的工序节点目标按时完成如果乙方未按甲方要求的人数进行加班作业，甲方可调派其他人员加班突击，由此产生的工资及相关费用甲方直接从乙方当期的工程款中先期扣付，并且甲方按缺席人数每人NN+元收取综合管理费

2、在施工期间若因下列原因导致的工期延误，则相应顺延工期，但乙方不得要求甲方补偿任何费用

①、因停水停电导致乙方停工连续8小时以上，经甲方项目部负责人签证认可

②、不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙双方造成的火灾、爆炸、6级以上地震、8级以上狂风）导致停工

③、政府下达行政指令要求停工

④、经甲方现场项目部负责人签证认可的其他非乙方原因导致的停工

3、在施工期间若因甲方直接原因导致乙方停工，经甲方现场项目部负责人据实签证认可后，工期相应顺延，并按以下约定给乙方补偿工人的生活费

①、连续停工时间在7天以内（含7天），甲方不补偿任何费用，由乙方自己承担因停工产生的相关费用，因为本合同承包单价中已包含了此项风险费用

②、连续停工时间在8天至14天，甲方按乙方实际停工的人数和超过7天以上的天数，按NN+元/天给乙方补偿工人的生活费，其余费用由乙方自己承担

③、连续停工时间在15天以上，甲乙双方据实协商

4、乙方已综合考虑以下因素对本工程施工工期的影响，不得以此为由而影响甲方制定的工期计划

①、已考虑了节假日对工程工期的影响；

②、已考虑了冬雨季及高温施工对工期的影响；

③、已考虑了各分包工程交叉施工对工期的影响

④、已考虑了材料进场、电力、供水等意外情况对工期的影响

⑤、已考虑了农忙以及根据建设单位指定节点工期的赶工因素对工期的影响

6、乙方负责施工现场各项工作的开展、实施，不折不扣地执行项目部对现场质量、安全、工期、文明、材料、机械等方面的管理要求

7、乙方负责管理好劳务作业人员的劳动纪律，加强劳务作业人员的基本素质教育，严格遵守生活区、施工现场的各项“现场管理”条例，保证工作有序的开展，违者按有关条例处罚，并承担所有责任

8、乙方有责任与甲方一起搞好整个现场的场容场貌，在对外宣传上与甲方保持一致，密切配合各项检查活动，做好标化样板工地的创建工作

9、乙方必须自行管理并执行本协议，不得转包，全面承担自负盈亏的责任

10、乙方负责人必须跟踪现场，如果有特殊情况外出，须经甲方现场负责人同意后方可离开

11、乙方每月在所受的各项罚款单上必须签字，若乙方拒签，经甲方项目部相关管理人员和项目经理签字后即可执行，甲方在乙方每月的工程款中扣收

12、乙方工人食宿用房由乙方在现场外租房，因租房产生的租赁费、物管费、水电气费、交通费等相关费用由乙方自理，乙方自己负责劳务人员的上下班交通工具及因此产生的相关费用，因为此项费用已包含在本协议的综合包干单价内如果乙方在外租房，因此发生的一切费用及安全风险均由乙方自己负责

13、按甲方要求的格式、内容、时限报送材料采购计划申报表

14、乙方在仓库所领取的安全帽、千瓦灯等，完工后要如数退还仓库，若有损坏或丢失应按照市场购买价赔偿（安全帽NN+元/顶；千瓦灯NN+元/盏）

十一、中途退场乙方由于质量、进度、安全文明施工、现场管理等原因达不到本协议要求，甲方有权令乙方中途退场，按乙方已完并形成合格工程实体的工作量的80%给予乙方结算，未形成合格工程实体前的工序工作不计量不计价，作为对甲方完善后期工作增加费用的补偿乙方办理《务工证》、《暂住证》、保险金等所缴的一切费用以及提交的履约保证金一律不退无论任何原因造成的中途退场，甲方均不承担乙方任何退场费用，甲方只按乙方已完并形成合格工程实体的工作量的80%给乙方结算工程XX水电安装工程施工劳务承包协议书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方身份证号码身份证住址根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方责任和义务，结合本工程实际情况，双方就XX工程的水电安装工程的施工劳务分包事宜协商一致，并订立本协议，以资双方共同遵守执行

一、工程项目的总体概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程内容XX水电安装工程⑴主体工程:单位工程名称注明地上层地下地上面积序号栋数地卜面积m2建筑总面栋号、单元号m2数层数积m212合计以上单位工程的栋数、面积、层数等概况为暂定，具体以建设单位审定的施工图纸和甲方与总包单位签订的合同为准⑵、本标段内的配套工程，具体以甲方与总包单位的合同书为准

十二、安全责任、文明施工要求

1、目标要求⑴、安全施工目标实现“五无”，即无重伤、无死亡、无中毒、无火灾、无坍塌事故工伤事故率控制在3%以内⑵、文明施工目标按照甲方与建设单位签订的承包协议中的有关规定，并按照XX市安全文明施工标化工地的有关标准和要求，现场评价得分率达到90%以上

2、贯彻实施“安全第一，预防为主”的安全生产方针，杜绝死亡事故，避免重伤事故乙方所有专项特种作业人员必须持有效上岗证上岗，按甲方施工方案和安全技术交底要求进行施工贯彻执行环境、职业健康体系及项目安全生产保证体系严格执行有关安全生产的法律、法规、技术标准和操作规范规程甲方有权对违反安全管理有关规定的作业班组责令整改、停工以及终止甲乙双方签定的协议，由此造成的经济损失由乙方承担，甲方将根据造成的影响给予乙方相应的经济处罚

1、乙方进场人员必须是身体健康的合法公民，乙方严禁使用老、弱、病、残、孕、童工、未成年工及男满60岁以上、女满55岁以上的职工，若违反规定入场，甲方按NN+元/人的违约金惩处乙方，并勒令退场，由此造成的经济损失和相关法律责任均由乙方自行承担进场人员须携带有效身份证及上岗证，特种机械操作人员还须持证上岗，在项目部交纳复印件并登记建档

2、乙方人员必须遵守国家法律法规，严禁有违纪、违法或有前科及负案人员进场，乙方进入施工现场严格自行遵守本工地的一切规章制度及门卫制度和安全制度，不得违反，否则给予相应的罚款

3、乙方自备合格的安全带、手套附合格证等劳保防护用品，在高处作业或特种作业时必须正确佩戴好安全防护装备甲方对乙方在施工现场不戴安全帽的行为惩处NN+元/人次组长、NN+元/人次组员违约金；对高处作业不系安全带的行为惩处乙方NN+元/人次违约金、不戴安全带的行为惩处乙方NN+元/人次违约金；对饮酒作业惩处乙方NN+元/人次违约金，并勒令退场

4、乙方人员必须严格执行施工操作规程、《安全生产法》、《安全生产条例》、《劳动法》，听从项目部人员安排、指挥，不得违章作业若因乙方原因发生一切安全事故、由乙方自行负责解决并承担一切事故后果及损失

5、乙方安排人员进场须提前15日申报甲方，并对拟进场人员身份证信息的合法性准确性负责，乙方进场施工人员必须接受甲方的进场教育，执行甲方有关的安全管理规定，对违反工地管理规定者，无条件接受甲方处罚

6、乙方应与其它班组搞好关系，不得敌视对方，如有冲突应及时通知项目部解决，不得发生打架、斗殴事件，否则项目部将对双方各处NN-NN+元/次违约金⑺、乙方人员应做到安全生产、文明施工，必须做到施工现场材料和机具堆放整齐、标识清楚，切实做到工完、料净、场清，尽可能地减少浪费甲方有权对违反安全文明施工要求的作业者进行停工和罚款处理乙方施工过程中造成甲方材料浪费，甲方按乙方浪费材料价款的双倍进行索赔,同时每发现一次并处NN NN+元违约金〜

8、乙方在生产、生活区必须严格服从项目部安全文明施工管理规定，如果发现有不文明行为或存在安全隐患，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚额度不小于NN+元/次

9、乙方必须确保自身作业人员不发生打架斗殴、互殴、群殴事件，任何问题只能通过正常渠道以合理合法的方式解决，不管是生产区还是生活区，不管什么原因，只要出现聚众闹事如围攻办公室、封大门、阻断道路交通、攀登塔吊等打架斗殴情况，乙方除自行承担相关经济、法律责任外，视其情节轻重还须对乙方每次惩处NN NN+元违约金，情况严重者移交当地公安机〜关依法追究其刑事责任

10、无证人员不准使用电器机械和私拉乱接电线，违者甲方惩处乙方200NN+元/人次违〜约金01＞任何人不得在宿舍和施工现场区域内用电烧水、做饭，违者甲方惩处乙方NN+元/人次违约金⑫、高处作业时，不准往上或往下抛掷工具、材料，违者甲方惩处乙方NN~NN+元/人次违约金03,乙方在岗工作人员，严禁随地大小便，更不准在在建楼房内大小便，违者甲方按大便NN+元/人次惩处乙方，小便NN+元/人次惩处乙方Q、乙方必须服从项目部的机械调度安排，严禁采用辱骂殴打司机、抢吊钩、藏卡环、关电、爬塔吊等极端方式争抢材料、塔吊、电梯，违者甲方惩处乙方NN NN+元/人次违约金〜

3、若因乙方原因对自身及他人造成安全事故，甲方有权对乙方进行处罚，其事故后果由乙方自行负责解决，并承担一切法律责任及经济损失若出现一次轻伤事故，对乙方惩处NN+元/次违约金，若出现重大伤亡事故，则对乙方惩处NN+元以上违约金，

4、工伤事故处理

（1）、按照国家施工安全规范和安全操作规程要求施工，由于乙方员工违章作业、冒险作业等自身原因所造成的一切安全事故，其责任由乙方承担

（2）、在施工过程中，乙方负责人或带班人员必须跟班作业，若因乙方上述人员未跟班作业发生的安全事故，由乙方及相关人员承担相应经济责任

（3）、在施工过程中，若发生重大安全事故，乙方必须在第一时间保护现场并及时通知甲方，如果乙方对事故现场未尽到保护及通知甲方职责，乙方承担全部责任⑷、若在施工过程中发生非上述原因的安全事故，按以下约定处理

①、工伤医药费2万元以下（含2万元）由乙方自行承担；

②、医药费在25万元（含5万元），由乙方按上述第

①项约定承担2万元后，剩余部分〜由甲乙双方各承担50%医药费医药费须有正规医院的发票为据

③、医药费在510万元（含10万元），由甲乙双方按上述第

②项约定各自分担后，剩余〜部分由甲方承担60%医药费，乙方承担40%医药费医药费须有正规医院的发票为据

④、医药费在10万元以上，由甲乙双方按上述第

③项约定各自分担后，剩余部分由甲方承担70%医药费，乙方承担30%医药费医药费须有正规医院的发票为据

⑤、就医期间伤者误工费及护理费按每人每月NN+元补贴，甲方承担70%,乙方承担30%o

⑥、若有工伤保险，主要用工伤医疗保险给予事故受伤人员赔付（医药费须有正规医院的发票作为依据）

5、乙方工人在工地以外发生的任何事故，甲方不承担任何责任

十三、工期、质量过程控制违约责任

1、甲方考核乙方施工质量、进度、安全文明施工等，如未达到甲方要求，甲方可按下列任意方式执行

1、甲方有权终止本协议，替换劳务班组或勒令退场，已完合格工程量按实结算，单价均按本协议约定单价80%执行虽已完成部分工序，但未形合格成实体的工序工程量不计量结算

2、甲方有权自行派遣劳务班组进行作业，由此所产生的所有费用并另加15%管理费，由甲方直接从乙方工程款中扣除，乙方不得存有异议

2、各阶段工期必须按甲方的各阶段控制工期要求完成，否则甲方将缓付工程款并处乙方NNNN+元/天违约金〜

3、在施工过程中，若乙方违规施工，不按甲方现场管理人员要求，甲方现场管理人员有权对乙方处以NN+元/次违约金

4、乙方应积极配合现场管理人员对每道工序的检查及复核，若不配合，暂缓该阶段工程款的拨付

5、乙方应每月定期组织工程质量大检查，并邀请甲方现场管理人员参加，对检查所发现的问题，应立即整改，整改结束后应书面报告甲方若未及时整改,甲方现场管理人员可对乙方处以NN NN+元的违约金，并由乙方承担停工造成的损失〜

6、乙方既要加强自身成品保护，又要加强对其它单位的成品保护，否则由由此造成的修复或更换所损坏成品的产生的费用由责任方全部赔偿，甲方根据损坏的情况及性质给予责任方相应的经济处罚乙方完工成品若被其它工种破坏，其损失由甲方依据责任方责任确定扣除其工程款，并赔付给乙方

7、乙方不得以任何理由包括经济原因停工或退场，在协议有效期内乙方违约，甲方有权停止支付乙方的工程款，作为对甲方损失的赔偿

8、乙方不论的任何情况下，务必保证在进行碎浇筑时有1人全程跟踪对各种预埋管件的看护，违者处以NN+元/次罚违约金

十四、保险为保障因工作意外伤害的员工获得医疗救治和经济补偿，乙方必须给甲方提交进场施工人员的有效身份证件由甲方的总包单位统一购买建筑工程施工工人团体意外伤害保险和一份施工企业雇主责任险，保险费用由乙方按实际进场人员NN+元/人支付给甲方（甲方从第一次给乙方支付的工程款中直接扣收），不足部分由甲方承担特别声明

1.乙方进、退场人员必须当天到项目劳资部登记备案，如因乙方新进人员未登记造成的脱保责任由乙方自行承担

2、乙方无有效身份证件和未购买保险人员、年龄未满18周岁及男满60岁女满55岁以上人员、有传染病、残疾、精神病、三年内有犯罪前科、严重缺陷型疾病人员（先天性心脏病、心梗史、中风等）不得在本项目上班，否则造成的一切后果由乙方承担全部责任甲乙双方各自对自己的投入本工程的机械设备及其他财产进行投保

十五、履约保证乙方采用提交履约保证金和担保人担保并行的方式

1、履约保证金⑴、履约保证金金额/万元⑵、履约保证金提交方式从乙方本人的银行账户中以银行转账方式汇入甲方指定的银行账户（以甲方财务收据为凭）⑶、履约保证金提交时间本协议签订以前（以甲方财务收据为凭）⑷、履约保证金退还时间履约保证金不计利息，按以下时间分期退还

①、一电线和给排水管主管安装完毕至20层后15日内，甲方退还50%；

②、水一电安装工程全部完成并验收合格后15日内，甲方退还50机

2、担保人是乙方的推荐人，自愿为乙方提供履约担保，为乙方的担保人,若乙方不履行或不完全履行本协议，给甲方造成的一切损失，担保人为此承担连带赔偿保证责任

十六、协议争议解决方式

1、违约责任⑴、协议双方任何一方不能全面履行协议条款，均属违约对违约造成的经济损失，一概由违约方承担

2、乙方人员不服从甲方安排，随意退场、调换、影响质量和工期，技术水平低劣或连续不能完成进度计划，且从书面要求改正之日起一周内仍无实质性改进时，甲方有权终止本协议，并书面通知乙方由甲方另行安排施工队伍接管此项目继续施工，乙方不得以任何理由阻扰甲方指派队伍施工甲方有权拒付其未领工程款，还有权要求赔偿经济损失，或在乙方预留保证金中扣款赔偿因此给甲方造成的经济损失

2、协议争议解决方式双方在执行本协议过程中发生争议时，应采取友好协商的方式解决当无法协商解决时，与本协议有关的争议、诉讼由工程所在地人民法院诉讼裁决

十七、其它事项

1、本协议一经签订，即视为乙方熟知并接受甲方的所有管理制度及规定，并作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力，随本协议签订生效而生效，随本协议期满或中途解除失效

2、每一道工序施工完毕，乙方通知甲方项目部共同检查，以实际测量数据为衡量乙方的工作质量的标准，否则视为乙方承认该项工作不合格，接受甲方处训

3、在本协议有效期内，甲方指派乙方的临时用工，乙方必须无条件服从，否则甲方有权委托第三方实施，并从乙方工程款中扣除，乙方不得存有异议

4、甲乙双方所签定其它协议或协议等法律文件与本协议有抵触时，以本协议为准

5、施工过程中甲乙双方签认的会议纪要等将作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力

6、其他需要双方特别明确的事项

1、乙方在施工过程中，严把质量关，并派专人负责，属乙方自身原因发生质量问题由乙方自行处理，工期不顺延，在施工期间无条件接受甲方的检查、监督及管理

2、甲供材料乙方必须签字领用，妥善保管和合理使用，甲方每月将对当月产值结算并核实其材料使用量，若各分项工程的进场量和使用量超过实际形成实体量加正常损耗量，其超过部份由乙方按本协议约定向甲方进行赔偿甲供周转材料及用具乙方必须签字领用，妥善保管和使用，完工后按领用数量归还，如人为损坏或丢失者，乙方按购买新产品的价格的

1.2倍向甲方进行赔偿⑶、若乙方管理人员及工人不服从项目管理，甲方有权对乙方惩处500NN+元违约金，若〜该现象出现两次以上或性质特别严重者，甲方勒令乙方在两日之内更换若乙方人员在管理过程中暴力抵触甲方管理，甲方对乙方处以1万元以上违约金，并缓付阶段工程款两个月以上

4、乙方在施工过程所选择的班组成员及乙方管理人员必须经甲方考核及认同，若在施工过程中不能达到甲方要求，甲方有权要求乙方在接甲方通知48小时内更换⑸、交楼期间维修约定

①、在甲方给开发商交楼前10天乙方成立水电维修分队，按照开发商已售户数每50户不少于1人配备，水电维修人员每天至少4次在开发商处实施指纹考勤，并于8:

30、NN、NN、17:30各考勤一次维修过程中除外，乙方每少一人甲方扣除NN+元

②、维修人员在接到报修任务通知后30分钟未进场施工的，或者维修人员未按照要求待命及签名，均视为自动委托甲方自行组织施工，所花费用从乙方工程款双倍扣除

③、甲方将对乙方的维修过程、维修结果进行考核、验收，乙方在保修过程中因服务态度、维修效率、维修质量、成品保护、卫生、违规行为等原因引起业主投诉的，经甲方确认后，每次惩处乙方NN+元违约金⑹、乙方承包的工作内容不包括临水临电工作⑺、为保证本工程在合理使用期限内正常使用，在工程竣工验收后，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，按照本项目建设单位项目开发商的有关质量保修相关规定签订本工程的质量保修书，保修期两年，全面证履行质量保修责任

8、若乙方原因导致工人到建设单位或政府有关部门上访，乙方必须第一时间赶到场处理，同时按以下约定给甲方支付违约金

①、1人上访，乙方给甲方支付违约金NN+元；

②、2人上访，乙方按NN+元/人给甲方支付违约金；

③、5人上访，乙方按NN+元/人给甲方支付违约金；

④、5人以上上访，乙方按NN+元/人给甲方支付违约金；

⑥、乙方未在第一时间到场协调处理，乙方给甲方支付违约金NN+元⑼、春节后收假复工的时间及工人进场人数的约定

①、乙方及乙方现场管理人员必须在农历正月初八进场，在正月十二前做好复工前的准备工作

②、乙方的施工工人必须在农历正月十二前按项目部规定的人数进场

③、乙方必须在农历正月十二全面复工如果乙方及乙方工人未按项目部要求的时间和人数按时进场复工，乙方按NN+元/人/天给甲方支付违约金00）,甲方项目部根据工程施工需要，指令乙方完成乙方承包范围以外的工作时，乙方有义务积极配合和实施，不得以任何理由和借口拒接甲方的指令若发生签证计日工，按以下约定单价结算

①、技工NN+元/天；

②、普工NN+元/天按工作8小时为一个工日签证，随进度款一并支付

（11）、甲方每月对乙方的工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、协调配合等进行绩效考核，考核结果在项目部公示，考核得分在项目部各班组前三名的甲方给予现金奖励；考核不及格的甲方给予一定经济处罚，两次考核不及格的，甲方根据本工程的施工需要，可减少乙方本协议承包范围内的工程量，直至解除协议，乙方必须赔偿甲方因此造成的损失，并按本协议的中途退出约定结算⑫、不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙双方造成的火灾、爆炸以及6级以上地震、8级以上狂风）发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失因灾害发生的损失由所属方自己承担⑬、乙方进场时间合同签订后，乙方按甲方项目部通知的时间进场，做好前期准备工作，施工工人根据当前的工作量和施工进度计划陆续进场⑭、乙方本人必须亲自在施工现场精心管理本工程，因事需离开现场必须向甲方书面请假，并书面委托专人（具有相应专业技术及管理能力）代管，确保正常有序运行，并且乙方本人每月在现场时间不得低于15天（以项目部打卡考勤为准），否则甲方按NN+元/天惩处乙方乙方必须按时参加项目部的各种会议（包括周例会及各种专题会议），每迟到一次处NN+元违约金；每缺席一次处NN+元违约金⑮、甲方给乙方提供一套复印件图纸和电子版（以复印件图纸为准），不足者由乙方自己复制⑯、在甲方每次支付工程款前，乙方按当期进度款总价的10%给甲方提交增值税专用发票（餐费、油费、过路费、材料、机具发票均可，开票信息由甲方提供），税票提交不足部分按3%税率从乙方应付款中扣除⑰、本工程采用全现浇外墙、室内部分砖砌体、构配件、门头墙梁、构造柱、厨卫间防水反龛等可能优化为与一次结构同时整体浇筑（钢筋混凝土）、铝合金模板、外墙保温与混凝土一起浇筑、智能爬架、装配式内墙条板、轻质石膏砂浆抹灰、天棚走管、叠合板（叠合板部位的模板仅支板带）、预制楼梯、水电精准定位、减隔震等多项新工艺施工，乙方在本项目投标期间已踏勘现场并向甲方项目部详细咨询了解并全面知晓甲方对本工程施工技术、工艺、质量、工期、安全生产和文明施工的相关要求，本次签订合同的承包价格乙方已充分考虑由此因素采取的施工措施和因此产生的相关费用，本合同签订后，乙方必须严格按照甲方项目部制定的各项施工技术方案、施工工艺及相应措施、工程质量、施工工期、安全生产和文明施工等相关要求精心组织施工，乙方不得以任何理由和借口提出调整合同价格等要求Q8）、甲乙双方签定的以下附件是本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力附件

一、《安全文明施工责任书》；附件

二、《消防质安责任书》；附件

三、《民工工资支付承诺书》；附件

四、《综合包干单价组成分析表》

7、协议份数本协议壹式肆份，甲方持叁份、乙持壹份，均具有同等效力

8、协议生效及期限本协议所有内容已由甲方、乙方及乙方担保人仔细阅读并全面理解，乙方及乙方担保人已到现场进行了全面详细的勘察，对施工图纸（包括设计说明及设计变更等技术文件）、工程内容和施工技术方案及工艺要求等已全面了解，对甲方和建设单位对本工程施工的相关要求已全面知晓，本协议所有内容是经三方充分协商并达成一致的真实意思，自甲乙双方盖章或签字后即生效，全甲方名称乙方名称乙方（签字）甲方代表（签字）乙方电话（此处填写号码）乙方担保人联系电话（此处填写号码）乙方担保人电话2020年04月12日2020年04月12日附件一部工程完工验收合格，甲乙双方全面履约并结清工程余款后即自然失效安全文明施工责任书发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）因工作需要，甲方已将XX工程的134#楼栋和楼栋外相邻地下室水水电安装分项工程施〜工劳务分包给乙方为了明确双方安全责任，确保安全生产、文明施工，保障广大员工的生命财产安全，结合本工程具体情况，根据国家相关法律法规和有关规定特签订安全生产责任书如下

1、乙方在本工程施工的存续期间必须严格遵守国家及当地政府发布的一切有关安全、文明施工的法律法规及有关规定

2、乙方必须在本工程设置有专职安全管理人员，乙方对自身进场施工作业人员必须进行三级安全知识入场教育及机械安拆、操作、保养的安全技术交底，作好书面记录并签字、盖手印乙方对其操作作业面必须自行配备安全防护设施,并为本单位工人配备符合国家和行业有关标准要求的安全防护用具，保证正确佩戴和使用乙方施工人员进入现场后必须遵守现场所有规章制度，不得擅自拆除甲方任何安全防护设施乙方对自身所承担的设备租赁安装及作业必须编制专项方案，并制定可靠的安全技术措施，如因违反规定，所造成的一切后果由乙方承担全部责任

3、乙方在需要使用甲方的材料、机械、临时设施、安全设施时，使用前乙方应针对自己的施工特点对设施进行加强、增补及维护若因乙方擅自使用、修改、拆除所造成的一切后果由乙方负全部责任；如需用甲方水、电时，必须经甲方现场水电工长同意并由乙方专职水电工操作方可搭接使用，其线路设置及使用必须符合安全要求，否则造成的一切后果由乙方承担全部责任

4、乙方进场材料必须在保卫处进行登记，出场材料必须办理出门手续乙方施工人员必须服从甲方现场管理人员及保卫管理乙方必须做到工完场清，材料堆码按甲方指定场地规整有序乙方施工人员必须与其他单位施工人员团结合作，配合甲方协调管理

5、乙方现场管理人员必须服从甲方统一协调、安排，按时参加安全会议，

4、工程工期（本表为建设单位制定的各单位工程的节点工期，实际工期以甲方现场项目部制定的各节点工期为准，开工日期以建设单位签发的开工令为准）总工期（总工期含装期工开工至开工至修配合工期，根据项计划开工外立面开工移销售形工单位工程名称开工至目实际情况毛坯竣日期开象进度完工工交精装工时间延长3-6个至结构封工期修工作完月）工期顶工期面工期

5、工程结构本工程为剪力墙结构，地下2层，地上35层（第一层层高为

3.6m,第二层至第35层层高为

2.95m）本工程采用全现浇外墙、室内部分砖砌体、构配件、门头墙梁、构造柱、厨卫间碎防水反龛等可能优化为与一次结构同时整体浇筑（钢筋混凝土）、铝合金模板、外墙保温与混凝土一起浇筑、智能爬架、装配式内墙条板、轻质石膏砂浆抹灰、天棚走管、叠合板、预制楼梯、水电精准定位、减隔震等多项新工艺施工，具体内容详见建设单位提交的施工图纸和甲方的施工技术方案

二、承包范（XX企业名称XX）设计的本工程134#楼栋和楼栋外地下室工程的施工图纸、图纸会审纪要、〜工程变更（包含设计变更、建设单位和监理单位及甲方要求的所有变更内容）、技术核定单、会议纪要、甲方在施工过程中为本工程施工需要给乙方下达的一切指令内容（或为实现合同目的所包含的一切内容），除二次结构施工的构造柱、圈梁、过梁和地下室底层地面混凝土面层以外的所有水电安装分项工程施工均属乙方的承包范围地下室工程承包范围的界限划分（以下地下室范围均属乙方承包范围）⑴、主楼地下室134#楼栋NN以下的地下室（含NN梁板）〜⑵、主楼以外的公共地下室1〜34#楼栋周边相邻的公共地下室工程，建筑面积约3・4万平方米（项目部根据现场情况，以后浇带为界进行划分确定），地下室筏板和部分砖胎膜已由原施工单位完成，此部位的已完工程量不再计量特别说明如果乙方的施工质量、进度、安全生产、文明施工、成本控制、NN抓好安全生产否则，造成一切后果由乙方承担全部责任

6、乙方作业人员不得违章作业，如发现有安全隐患应立即停止施工并向本单位现场负责人提出并及时整改乙方现场施工人员违章时，甲方有权制止其违章行为，并对乙方进行处罚

7、乙方在自身发生安全事故时必须按规定及时保护现场、抢救伤员，并立即上报甲方及有关行政职能部门

8、乙方必须自行对自身使用机械及操作设备、工具进行日常检查及保养，做好保养及维修记录，若发现隐患立即停止使用并及时维修

9、乙方自行编制安全应急预案一切因乙方原因造成的安全事故，事故后果及损失由乙方承担全部责任

10、若因乙方原因，造成甲方被政府有关部门予以经济处罚，除乙方承担罚款外，乙方须按处罚金额的3倍向甲方赔偿；若因乙方原因，造成甲方被新闻媒体曝光，甲方可对乙方处以NN以上NN+元以内罚款；若因乙方原因，造成甲方被建设行政主管部门扣分处罚，甲方可按NN+元/分向乙方处以罚款以上各条,若同时发生，甲方可累加对乙方进行处罚；若乙方拒不服从甲方处罚，甲方有权采取一切必要措施停止乙方施工或解除协议，因上述原因给乙方造成的损失由乙方自行承担本协议经甲乙双方盖章或签字后立即生效本协议壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，均具有同等效力甲方名称乙方名称乙方（签字）甲方代表（签字）乙方电话（此处填写号码）乙方担保人联系电话（此处填写号码）乙方担保人电话2020年04月12日2020年04月12日附件二治安、消防责任书发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）工程名称XX水电安装分项工程根据中华人民共和国《消防法》和公安部61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及公司“治安综合治理标准”，及公司“防火安全管理标准”，实行“谁主管、谁负责的原则”为加强施工现场治安、消防管理工作,维护企业经营次序和职工的稳定，确保国家企业财产和职工人身安全，特制定本规定第一条甲乙双方签定协议后，乙方负责人即为乙方的治安、消防安全责任人，全面负责乙方的治安、消防安全工作第二条乙方人员进场后，凭本人身份证造具人员名册，到当地公安机关办理《暂住证》，名册交甲方保卫部门存查第三条乙方负责人的治安、消防安全工作的主要职责

1、加强所属人员尊纪守法教育，组织学习、遵守治安、消防法律和法规执行甲方制定的治安、消防安全管理制度配合甲方维护企业的治安秩序和防火安全，保障生产顺利进行

2、建立治安、消防组织乙方要确定一名治安员，具体实施治安、消防安全工作，负责“防火、防盗、防爆炸、防治安灾害事故”的宣传、检查工作，积极协助甲方做好治安综合管理工作

3、乙方人员有违法或犯罪行为，应立即制止，并报告当地公安机关处理，同时报告甲方保卫部门

4、乙方人员带进施工现场的贵重物品，小型机械设备等，应自行管理

5、乙方所属人员在维护治安秩序、制止违法犯罪行为、保护企业财产和他人人身安全方面成绩显著者，应予以表扬或奖励

6、参加甲方保卫部门召开的有关会议

7、施工现场禁止动火，若有特殊情况书面报请有关部门同意后方能动火

8、乙方特种作业人员（电焊、气焊割、工人、电工、机操工等）必须持证上岗

9、乙方自行编制消防应急预案，自行负责对特种作业人员安全及消防交底,自行监督作业人员作业安全

10、因乙方自身的原因造成一切安全及消防事故，乙方自行解决并承担一切经济损失与法律责任第四条乙方人员有违反国家法律、法规，交司法机关处理，不得隐瞒或包庇第五条乙方人员违反甲方“治安、消防安全管理制度”，按甲方有关规定处理第六条乙方认真落实治安、消防安全措施，遵纪守法，无人员违法犯罪行为，成绩显著，甲方给予奖励本协议经甲乙双方盖章或签字后立即生效本协议壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，均具有同等效力甲方名称乙方名称乙方（签字）甲方代表（签字）乙方电话（此处填写号码）乙方担保人联系电话（此处填写号码）乙方担保人电话2020年04月12日2020年04月12日附件

三、民工工资支付承诺书民工权益保障协议

1、乙方本人联系电话量为该项目民工权益保障专员，与甲方民工权益保障部（劳资部）叫工作对接，全面负责所在项目民工用工相关管理工作，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工人数及工资支付情况，定期全面摸查现场各班组情况，每月计算工人实际工资与应付工资，统筹发放，且每月向甲方民工权益保障部（劳资部）提供上月所有工人考勤记录与工资发放记录

2、乙方须在项目部设立一间不小于20平方米的办公室作为民工权益保障工作室（民工权益纠纷调解室），由乙方负责日常农民工工资发放、银行卡办理、民工权益纠纷调解、民工欠薪投诉事件受理等事项，并须在办公室外醒目位置设立公示牌，公示民工权益保障专员姓名、联系方式，各分项班组监督责任书等

3、乙方须确保所有进场工人身份信息属实，实行实名制用工建立进出场花名册，每月初对上月新进场工人进行身份信息核查，并及时进行人员信息更新,及时上报甲方民工权益保障部，防止不法人员进入现场

4、乙方必须在进场至少5日前完成工人身份信息，民工进入施工区域必须严格按甲方要求进行考勤，考情记录清晰、明确，记录作为其工资发放和解决劳资纠纷的重要依据，考勤记录每周上报甲方民工权益保障部，甲方民工权益保障部将派专人不定期对考勤进行抽查，若发现现场考勤管理混乱或与事实严重不符的，甲方有权对乙方进行¥NN+元/次以上的处罚

5、乙方应按照甲方要求形式及内容，在项目所有施工大门口、办公室、民工宿舍以及民工食堂悬挂《民工权益保障公示牌》，并保证公示牌整洁、完好若未按要求悬挂，给予每日承担¥NN+元违约金；若公示牌被污染、损坏、遮盖,乙方应在24小时内完成整改或更换，否则每日承担¥NN+元违约金，违约金均累计计算

6、依法签订劳动合同，乙方应与施工人员依法签订劳务合同，该合同中必须与施工人员约定工资计量方式（日工或包工）、支付时间、支付方式、中途退场结算方式等，避免出现劳务纠纷若后期出现民工讨薪，以此作为计算薪酬的重要依据乙方对所承包工程项目的农民工工资支付总负责，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资

7、乙方须实行农民工工资卡制度，保证一人一卡工人进场7日内乙方必须邀约合作银行进场为工人现场办理银行卡，该银行卡作为本项目支付工人工资的唯一有效途径；每月由甲方从民工工资专户或其他账户直接向工人账户内发放合同约定的工资或生活费

8、民工权益保障工作的绩效作为甲方工程款支付的依据之一，工程进度款支付除应附确认的形象进度资料外，乙方必须按甲方的格式要求向甲方提交上期由工人签字确认的工资结算表，若乙方未提供或提供的工资结算表经公示后工人有异议，甲方有权暂停进度款的支付

9、工人退场前必须要签订“离场结算清单”（见附件）后方可离场（此清单将作为日后解决工人讨薪的重要依据）甲方民工权益保障部将不定期对此清单进行抽查若后期民工讨薪时持有该“离场结算清单”而乙方因自身原因无法提供该“离场结算清单”时，则默认工人是诉求属实，乙方应无条件承担相应责任

10、若出现劳务老板因各种原因躲避或逃逸等情况拒不支付工人工资的，乙方须根据工人的“离场结算清单”无条件进行支付

11、若在施工过程中出现民工欠薪投诉，乙方须在甲方要求时限内解决，如在甲方要求时限内未解决，甲方有权根据工人的“离场结算清单”直接进行代付,并在乙方的工程款中扣除

12、乙方工人以聚众、围攻、断水断电等方式进行讨薪的，按每次¥5万元向甲方支付违约金，累计计算

13、因乙方拖欠工人工资，导致甲方受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府有关部门通报批评的，按每次¥10万元向甲方支付违约金，累计计算

14、甲方民工权益保障部（劳资部）在日常工作中收集整理民工权益投诉处理情况，并建立黑白名单库，加入黑名单库的施工班组或个人，乙方不得选用,否则按每次¥2万元向甲方支付违约金，累计计算后附表《离场工资结算单》附表离场工资结算单

1、该工人进场时间年—月—日，离场时间年—月—日

2、该工人已完成工作量简要描述___________________________________________

3、该工人全部工资应为元

4、暂扣保修金额数（如无维修金、则填无）元

5、因工人中途退场、返工、扣罚等原因，扣除工人的违约金（如果没有，则填无）元

6、已向该工人支付的工资（含生活费）元（附银行流水）

7、剩余未付工资（第3项-第4项-第5项-第6项）元，大写7L o

8、剩余工资计划结清时间（若已全部结清，该项填无）o班组老板工人姓名（签字+指纹）姓名（签字+指纹）身份证号码身份证号码手机号码:手机号码:工资卡开户行及卡号:劳务公司（分包单位）名称专职劳资人员（签字+指纹）附件四综合包干单价组成表分项工程名称水电安装工程部位NN以下的地下室综合单价单位元/nf【按合同约定计算实际施工完成的建筑面积】单价（元/序号项目m2）备..注1人工费强弱电系统、防雷接地、消防、电梯、人防、天然气、

1.1通（排）风、给排水系统等主体施工阶段预埋线管和套管、预留孔洞等强弱电系统、防雷接地、消防、电梯、人防、天然气、通（排）风、给排水系统等二次结构施工阶段的预埋、

1.2包括乙方完成本协议配管、安装配电箱、弱电箱、穿镀锌钢丝等约定承包范围内敷设强弱电桥架、电缆、公共部位穿电线、安装用电

1.3的所有承包内容并符器具、防雷接地等合相关要求的全部人

1.4给水系统安装（管道、阀门、水表、用水器具等）工费排水、雨水、冷凝水系统安装（管道、排水器具等）

1.

51.6管道冲洗、试压；电气系统调试、检测；整改等

1.7文明施工、清理

1.8小计2材料费小型耗材费用共机械以外的霜3机具费几胡及工用具费4管理费5保险费6利润7其他费用里k不可预见费用8综合包干单价合计附件四综合包干单价组成表分项工程名称水电安装工程部位NN以上的楼栋综合单价单位元/疔【按合同约定计算实际施工完成的建筑面积】单价（元/序号项目m2）备注1人工费强弱电系统、防雷接地、消防、电梯、人防、天然气、

1.1通（排）风、给排水系统等主体施工阶段预埋线管和套管、预留孔洞等强弱电系统、防雷接地、消防、电梯、人防、天然气、

1.2通（排）风、给排水系统二次结构施工阶段的预埋、配管、安装配电箱、弱电箱、穿镀锌钢丝等包括乙方完成本协敷设强弱电桥架、电缆、公共部位穿电线、安装用电器议约定承包范围内的

1.3具、防雷接地等所有承包内容并符合

1.4给水系统安装（管道、阀门、水表、用水器具等）相关要求的全部人工

1.5排水、雨水、冷凝水系统安装（管道、排水器具等）费

1.6管道冲洗、试压；电气系统调试、检测；整改等

1.7管道吊洞

1.8文明施工、楼层清理

1.9开槽补槽

1.10小计2材料费小型耗材费用3机具费除甲供机械以外的所有机械及工用具费4管理费5保险费6利润所得税、临时设施租赁7其他费用及其他不可预见费用8综合包干单价合计乙方身份证复印件开票信息:协调配合不能满足甲方项目部的要求，甲方根据乙方的实际施工情况，可减少乙方上述承包范围内的工程量，乙方必须无条件接受

三、承包工作内容及相关要求

1、电气安装工程⑴、电气工程（强电）

①、乙方负责配电房低压配电柜（箱）动力开关下桩线（含接线）至各用电设备（或设备控制箱）上桩进线（含接线）的所有工程包括建筑物室内配电箱公共照明配电箱、潜污泵控制箱、电信机房配电箱、动力配电箱、电源箱（如发电电源配电箱、防火卷帘电源箱、弱电机房电源箱、风机房电源箱、生活水泵房电源箱、消防水泵房电源箱、消控室电源箱等）、双电源切换箱等所有配电及控制箱（柜）安装及调试；连接线缆、线管、线槽（包含永久用电工程与低压配电部分共用的线槽）、桥架（包含永久用电工程与低压配电部分共用的桥架）、线盒（线盒均要求封盖）的敷设不包括小区室外市政电力管网（以室外第一个强电检查井为界，如果没有设置强电检查井则以建筑物外墙

1.5米处为界）

②、乙方负责配电房低压配电柜（箱）照明开关下桩线（含接线）至用户内用电末端用电器具的所有工程包括但不限于建筑物照明总配电箱、户内配电箱、电表箱（不含电表）的安装；连接线缆（包含铜线鼻子、电缆头、电缆切割封头、搪锡制作安装等线缆安装所有工序）；线管（包含明暗装线管刷漆、刷色环、明装管道支架制作刷油防腐安装等所有工序）、线槽（包含支架制作安装、刷油防腐、弯头三通四通改制等所有工序）、桥架（包含支架制作安装、刷油防腐、弯头三通四通改制等所有工序）、线盒（线盒均要求封盖）的敷设；灯具、开关、插座、排风扇等用电器具的安装【精装修工程范围内的用电器具及线缆除外，但暗敷线管内穿一根16#镀锌铁丝（或建设单位要求的材料），最终以建设单位审核通过的主体与精装工程范围分界说明为准】

③、补充说明A、住宅照明系统由乙方负责从电表箱下桩敷设线缆至户内总配电箱接线（含集中电表箱下桩的电线接线及无偿配合永久用电单位的调试配合工作）B、商业及公共照明系统由乙方负责自低压配电箱（柜）下桩至各相关用电配电箱（包含成套集中电表箱及电表、商铺内的配电箱）的全部电线电缆（含市电和发电）敷设和线缆上下桩接线C、户内照明系统乙方负责由户内总配电箱至户内各用电器具接线（建设单位分包的户内精装修除外）D、包括住宅、情景洋房、公寓的住宅工程电源配电箱（建筑物室内配电箱不包括住宅部分电表箱及电表）由乙方负责安装E、包括高、低压（强电）电缆桥架、配电房电缆沟支架及接地，电缆沟盖板、绝缘胶垫由乙方负责安装F、包括建筑物内的宽带网络机房、生活水泵房、消防水泵房、消防控制室、避难层、强弱电机房、电井、水井、发电机房、直饮水设备房以及由外电施工单位承担的高低压配电房等所有设备用房需安装的灯具、开关、插座、排风扇等（精装修工程范围内的用电器具除外）由乙方负责安装G、包括人防系统的配电柜、配电箱等配电设备和配管、配线以及末端照明设备等由乙方负责安装H、连接线缆包括母线槽由乙方负责安装I、包括柴油发电机到油机控制柜的配管、配线（电线或母线槽）由乙方负责安装J、乙方承包范围不包括宽带网络机房、发电机房、直饮水设备房、由外电施工单位承担的高低压配电房的用电器具安装；精装修工程范围内的用电器具安装和线缆敷设【但暗敷线管内穿一根16#镀锌铁线（或按建设单位要求的材料）由乙方负责，最终以发包人审核通过的主体与精装工程范围分界说明为准】⑵、电气工程（弱电）乙方负责消防报警系统【包含火灾自动报警及消防联动系统、防火门监控系统、防火漏电监控系统、消防电源监控系统、燃气报警系统、余压监控系统等】、弱电系统【含电视、电话、宽带网络、智能化（含可视对讲机、电铃、报警器、门磁、窗磁、按钮、监控、背景音乐等）】的室内弱电箱、暗敷线管、线槽、桥架、线盒（线盒均要求封盖）、底盒等，线盒均要求封盖，暗敷线管内穿一根16#镀锌铁丝（或建设单位要求的材料）以室外第一个弱电检查井为界（如果没有设置弱电检查井则以建筑物外墙L5米处为界）不含户外弱电井⑶、包含电气工程系统的所有检测和调试等直至验收合格的全部工作内容

2、防雷工程

（1）、乙方负责全部防雷接地工程，包括但不限于屋面避雷带、避雷针、避雷网格、均压环、引下线焊接、防雷测试盒、总等电压、卫生间等电位安装、金属窗栏杆接地连接，金属管道设备的跨接接地，基础接地等施工图纸及技术交底要求直至验收合格的全部工作内容

（2）、不包括主管部门收取的验收检测费用，但乙方必须严格按设计要求和规范规定精心施工，施工质量必须达到一次验收合格标准

3、给水工程

（1）、乙方负责室内生活用水给水系统和人防给水系统管道（包含管道刷油、刷色环及防腐保温，管道支架制安除锈制作刷油安装及防腐等所有施工工序）、给水管道压槽、埋管垫层基础、穿墙和梁以及楼板套管（包含刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管、密闭肋、钢套管、塑料套管等制作和安装）、设备、管件、阀门、水表（须由自来水公司挂表时则不含水表及相关配件安装）、用水器具、金属水箱、相关预埋预留件等工程的施工室内和室外界限划分室外有设置给水阀门井的，以室外第一个阀门井为界（如果庭院内没有设置给水阀门井的，采用给水管直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外

1.5米处为界）

（2）、不含泵房内变频给水设备和管道、消防给水系统；不含工程精装修范围的用水器具和设备基础

（3）、冷热水给水管根据施工图纸安装至预留管道接口位，管口出建筑完成面10mm（或建设单位要求的长度），采用管堵封堵

（4）、市政接水点至结算水表前端（含结算水表）的给水管道及附件由自来水公司进行安装，结算水表以后的给水管道（包含管道与水表的连接）及附件安装由乙方负责实施⑸、包含管道消毒、清洗、加压检测等直至验收合格的全部工作内容

4、排水工程乙方负责室内全部排水系统，排水管网至室内各排水器具（精装修工程范围内的排水器具除外，但排水器具处的管道需预留出建筑完成面1501nm并采用封堵措施，毛坯交房楼的管道需采用管封封堵），含全部排水系统的管道（包含管道刷油、刷色环、防腐保温，管道支架除锈制作刷油防腐安装等所有施工工序）、埋管垫层基础、穿墙和梁以及楼板套管（包含刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管、密闭肋、钢套管、塑料套管等制作和安装）、设备（包含设备支架除锈制作刷油安装防腐，混凝土基础由甲方施工但乙方须配合放线）、管件、相关预埋预留件、通水试验、闭水试验等直至验收合格的全部工程的工作内容室内和室外界限划分室外有设置排水检查井的，以室外第一个排水检查井为界（如果庭院内没有设置排水检查井，采用排水管直接接入建筑物的，以建筑物外墙以外

1.5米处为界）

5、消防、电梯、人防、天然气、通风（新风及空调系统等）、排风工程等其他各专业工程所需的预留预埋工作（包含预埋件制作和安装及成品保护）

6、甲方材料进场入库的卸车及堆码费用由甲方负责，乙方从甲方库房领料后发生的一切上下车、转运、堆码、保管等工作以及因此产生的费用由乙方负责，若因现场施工条件等原因导致的二次或多次转运，乙方不得要求甲方补偿费用

7、施工过程中现场材料堆放有序，每一工作面完成后，及时清理场地，切实做到工完场清，完工料净预留孔洞及剔打部位及时按规范修补完善

8、施工过程中做好成品保护措施，保护好已完成的所有成品，包括自己和他人完成的各种成品

9、施工过程中做好冬雨季、高温、高寒、高空施工的各项防护措施

10、每次混凝土浇筑过程中乙方必须全程值班看守，并派专人全程跟踪守护预埋管件

11、配合甲方做好各种检查、验收、资料工作，制作实验所需的试件

12、根据施工现场的实际情况，有可能对机械设备和材料堆场移动位置，但因此发生的费用乙方不得要求甲方补偿费用

13、紧密协调和配合其它工种之间的工序衔接及交叉施工

14、本工程采用多项新工艺施工，乙方应与铝模、叠合板、爬架等新工艺项目的优化设计，并严格按照甲方对本工程技术交底要求的一切工作内容及工艺要求认真组织施工，所有预留预埋必须精准定位，采取相应措施，确保一次符合移交精装要求，严禁事后返工调整，与各工种良好配合，确保工程质量

15、本工程必须达到XX市标化文明施工现场标准，主体结构优质，乙方施工过程中质量、工期、安全文明施工均须满足此要求和本协议的相关约定

四、承包方式乙方以包人工、包小型耗材、包甲供材料损耗、包中小型机械和全部施工工用具、包安装调试、包工期、包质量、包安全文明施工、包施工措施、包最终自负盈亏的方式向甲方综合承包本协议承包范围约定的所有水电安装工程的施工，并符合本协议的各项要求主要包括以下内容

1、施工所需的一切劳务人员及管理人员

2、小型耗材电焊条、封口胶、铁钉、扎丝、钢丝、透明粘胶带、泡沫、电工胶布、缘绝带、保护膜、生料带、麻丝、油灰

3、甲供材料的损耗乙方必须妥善保管和合理使用所有甲供材料及设备，所有甲供材料的损耗均不得若超出以下限量⑴、建设单位（恒大地产集团）与总包单位协议约定的损耗量；⑵、2015《XX省建设工程工程量清单计价定额》的损耗量

4、除塔机、施工电梯由甲方提供外，其余施工所需一切机械设备及工用具【如电钻、电锤、台钻、对讲机、套丝机、切割机、热熔机、电气焊机（电焊、氧焊）、钢锯架、钢锯片、钢刷、毛刷、油漆刷、钢丝球、桶、开孔器、砂轮片、切割片、磨光片、电焊面罩、绝缘手套、角磨机、钻头、工具包、手电筒、电工工具、板牙、扫帚、施工线、放线笔、扳手、改刀、卷尺、水平尺、推车等】

5、除夜间施工的照明灯具和一间现场办公用房由甲方提供外，其余施工所需一切施工措施项目【如临时设施（由于施工场地限制，工人食宿用房由乙方在现场外租房，因租房产生的租赁费、物管费、水电气费、交通费等相关费用由乙方自理）、安全带、安全绳、劳保手套、雨具（雨衣、雨鞋、雨裤），夜间施工、赶工措施、安全文明环保施工等各项措施】其中

（1）、施工用电甲方只提供至三级楼层配电箱，三级楼层配电箱以外的配电箱及电缆、电线、插座、插头等由乙方负责乙方电工必须持证作业，人证合一,严禁无证人员私拉乱接⑵、施工用水甲方只提供至楼层节点，节点以外的管道及龙头等由乙方负责夜间施工的照明灯具夜间施工的灯具由甲方配套提供，但灯管损坏以后由乙方自行负责

6、乙方必须严格执行本协议约定的工程质量、工期、安全、文明等各项要求，精心组织施工，保证实现各项目标，自负盈亏特别说明未经甲方书面同意，乙方不得擅自再分包或转包本协议承包内容，否则甲方有权单方撤销本协议，并由乙方承担全部责任，结算方式按照中途退场方式执行

五、承包价格乙方承包的本协议工程，按本协议约定的承包范围、承包方式、承包工作内容等有关要求，按质、按量、按时完成，并且施工中未发生质量和安全事故,安全、文明、环保施工达标，甲方按乙方实际完成的工程量，按以下固定综合包干单价给乙方综合包干结算序单综合包干单价项目名称计量规则号位（元）NN以下地下室1m2除备注1建筑面积计量规则的特别约定外，综合单价其余均以施工图纸和工程变更为依据，按2015《XX省建设工程工程量清单计价定额》NN以上楼栋的2m2房屋建筑与装饰

（一）第5页的“建筑面积综合单价计算规则”计算实际完成的建筑面积。