建筑工程工程合同15篇

建筑工程工程合同篇15建筑工程工程合同1甲方（转让方）身份证号乙方（承接方）身份证号丙方（中介方）甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守

一、承包方式

1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算

2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订

二、转让相关费用及付款方式

1、甲方向业主方所交保证金元整（元），由乙方承担签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付元整（元），十个工作日内再交元整（元）该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、聆、浇、筑后由业主方一次性退还乙方如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方；因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责——年月—日年月日建筑工程工程合同4甲方________________乙方________________根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同第一条工程概况

一、工程名称_________________

二、工程地点_________________第二条工程范围乙方承包的工程范围拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步37灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护第三条承包方式承包方式包工包料第四条合同工期

一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算第五条工程价款

（一）工程价款（含税）为（大写）（小写）元第六条工程价款支付按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款第七条工程质量

一、甲方应在乙方进场前日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底

二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工

三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收验收不合格的，乙方应整改后重新验收

四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准

五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定第八条验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收

二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工第九条质量保修、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑

二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面第十条甲方权利和义务

一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认

三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程第十一条乙方权利和义务

一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作

二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件

三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线

四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准

七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失甲方不负责任何连带责任第十二条违约责任

一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期日，乙方支付甲方本工程价款的违约金第十三条合同的生效与解除

一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效合同所附附件与本合同具有同等效力本合同一式四份，双方各执二份第十五条争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解第十六条付款方式经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起年后一次付清乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担合同附件

1、略

2、施工图1张路面维修工程费用清单（以下无正文）甲方乙方代表人代表人地址地址电话电话日期日期建筑工程工程合同5发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）现经双方协商达成以下合同条款

一、工程概况

1.工程名称

2.工程地址

3.工程结构

4.建筑面积、层数

二、承包范围本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工钢筋工程钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等模板工程模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚—元混凝土工程混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）砌体工程砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具架子工程包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆文明施工修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生

三、承包形式劳务施工承包

1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等

2.乙方在本工程必须配备专业管理人员；总负责一人；技术总负责一人以及专职质量、安全管理人员，并负责放线、抄平等业务，甲方负责检验

四、承包价格

1.按建筑面积元/平方米

2.建筑面积计算方法见条

五、质量标准按照国家建筑工程验收规范验收，主体结构质量必须达到合格标准

六、工期自年月日至年月日主体封顶总日历工期天乙方按总合同工期编制形象进度计划，报甲方审批严格按审批后的形象进度计划执行，每超过一天罚元

七、施工安全甲方负责施工现场安全的检查监督工作对乙方施工人员进行必要的进场前安全教育，宣传正确使用“三宝”，完善安全防护措施在现场周围和重点防范部位设立警示牌甲方应建立健全现场安全制度，逐日进行安全检查，对违反安全制度的作业人员，甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理乙方负责职工的安全管理，进行安全培训，做好班前安全技术交底进入施工现场必须戴好安全帽，对于高空作业，必须严加规范，系好安全带，作业前首先检查脚手板是否安全，是否牢固，用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏、老化、开裂、裸露若被发现以上各项达不到要求的，每项每次罚款元，并要求乙方应及时排除，直至消除安全隐患，符合安全操作规范后方可施工乙方人员在施工操作中，不按安全规范施工，违章作业所造成的一切安全、质量事故，乙方负责解决并承担一切费用及后续责任，引不可抗力引起的安全、质量事故按相关规定执行若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其他法律，除接受国家司法机关处罚外，还必须执行项目综合治安制度的处罚条款

八、结算、付款:结算.1综合单价元/平方米工程变更，只要不发生建筑面积的增减，无论结构构件的难易与数量变化与否，单价和结算面积不变；若变更引起乙方返工，甲方应增加相应的费用.3乙方必须保证足额支付民工工资，因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部承担付款

8.三层主体封顶付已完成工程量（经监理审批后的工程量）的％,中途可借零花钱（费用在下次支付劳务费时扣回），主体封顶付已完成工程量的％,砌体工程完工付至已完成工程量的％春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的%

8.余款在主体结构验收合格后个月内付清

8.付款必须由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续

九、其他约定甲方责任、权利.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作；联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度计划，确保生产均衡和连续性.3负责给乙方提供施工技术资料，图纸、设计变更、图纸交底目录、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份.4负责按形象进度和进料计划向乙方及时提供施工所需的各种材料.5负责施工中的总质量、安全技术交底，对乙方的施工进行监督、检查和验收.6负责建立健全施工现场安全、管理制度，对乙方的施工人员进行必要的进场安全教育.7负责向乙方提供办公室、库房各一间乙方责任、权利

9.乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查，负责向甲方提供营业执照、资质证书、机械操作和特殊工种人员上岗证，进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份

9.向甲方缴纳违约质保金万元，主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还

9.负责向甲方提供专项施工方案、进度计划和月报；材料使用前五日提供用材计划

9.负责对所属作业人员进行安全教育培训，严格按现行安全施工规范作业；负责安全设施的检查报验，严禁使用不合格安全材料

9.严禁转包工程

9.每道工序完工后，乙方首先自检，合格后报甲方验收，必须达到合格工程标准，若甲方发现一处不合格，罚乙方元・7乙方要爱惜财物，做到工完场清，若发现随意损坏、乱丢材料的，一个扣件罚款元、一个卡具罚款元，不及时清扫卫生、清理施工现场的每次罚款元

2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方

3、乙方进场后月内交管理费（税后）元整（元）给甲方

4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%,甲方转包给乙方按04定额上浮3虬其中2%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方

5、甲方原挂靠兴市天寿建筑公司，管理费为总承包费的1%,转包成功后由乙方继续履行此义务

三、税费和保险费工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用

四、工程进度及竣工款

1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、舲、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月日前

2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内

3、每次拔进度款，付帐后日内乙方开据相应的金额发票给甲方.8本合同是以合格工程标准签订的，若单位工程质量达不到合格标准，是乙方原因造成，甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮%扣取乙方的违约金，若完成达到合同标准，甲方可适当给予奖励.9施工过程中乙方必须教育职工做到文明施工，不能出现打架、偷盗等不文明行为，若发生一次罚乙方元

9.0乙方承包范围内分部分项工程的合格必须达到虬允许偏差项目合格率必须达到虬若验收达不到沆乙方必须及时返工达到要求，返工的所有费用由乙方承担

十、补充条款未尽事宜由双方协商解决，协商不成的提请当地法院裁决本合同签字后即为生效，若一方违约，则支付给对方五万元违约金H■、合同份数本合同一式四份，正本二份（甲、乙双方各执一份）、副本四份（甲、乙双方各执一份），正副本具有相同法律效力，经双方签字（盖章）后生效，全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效甲方代表签字乙方代表签字盖章盖章年月日年月日建筑工程工程合同6建设工程施工合同管理是规范建筑市场的重要内容之一近十年来，经过建设行政管理部门的积极努力，合同备案工作取得了很大成效但是，由于目前施工合同备案一些深层次问题还未从根本上得到解决，部分施工合同的内容不够详细，管理不到位，履约效果不甚理想现结合我市合同备案善，就当前合同备案的必要性、存在的若干问题及解决的对策的思路谈一些认识

一、强化建设工程施工合同的备案管理是市场经济发展的客观要求随着我国加入WTO后建筑市场的规范发展，施工合同必将成为维系发承包双方经济活动的重要法律依据强化建设工程施工合同的备案管理不仅是主观需要，更是市场经济发展的客观要求首先，从社会制度和企业性质看，我国目前是以公有制为主的多种经济形式并存的经济结构，生产力水平不高，法制不健全，不正当竞争行为时有发生，建筑市场承发包双方的合同自律行为还比较差现阶段必须依靠政府有关部门的宣传、监督和管理，发挥政府职能部门的作用，才能使建筑市场不断规范和完善其次，从当前经济秩序的状况看，旧的体制虽然已被打破，但新的体制还没有完全建立起来，人们缺乏市场经济所必需的.法制观念和行为规范，经济交往的随意性和盲目性很大，加之投机和趋利的心理作用，使建筑市场交易秩序经常处在一个不稳定的状态，如果版面地强调施工合同签约自由和企业自律，只会加剧建筑市场经济秩序的混乱，使企业付出更加学生的代价其次，从企业经营管理的现状看，一些企业的合同意识比较薄弱，废止签合同，不会用合同保护自身的合法权益，不知如何管理合同的现象仍很普遍如大连水陆工程局由于签订施工合同的随意性，短短两年时间就遗留了47起合同纠纷，花80多万元，先后打了五年官司，造成直接经济损失400多万元沉痛的教训，使他们认识到加强合同管理的重要性此后，由于他们主动申请备案鉴证，完善了合同内容，使企业的合法权益得到了保障，经营状况越来越好最后，我国加入WT0后，建筑市场将全面放开国外建筑承包商将进入我国市场，如果我们业主不是以平等主体来进行交易,仍然盲目地压价、压工期和要求垫资，就有可能被外国承包商援引“非歧视原则”而引发贸易纠纷这就要求我们必须加强施工合同的规范化管理，树立国际化意识，以适应加入WT0引发的新形式、新变化和新要求

二、当前建设工程施工合同备案面临的几个共问题

1、法律意识淡薄一是有相当部分企业对履行施工合同备案法定程序缺乏自觉性，承发包双方签订了施工合同后，不按规定办理备案手续，回避建设行政主管部门的监督管理；二是个别单位不采用国家统一的施工合同示范文本而自订条款；三是部分发包方不执行国家的法律、法规，而各行其是，甚至个别单位自定章程代替法规，有的背地私下另行签订合同来约束承包方；四是个别承包方不具备法人资格，超越权限对外签订合同；五是有的单位不使用合同专用章上述问题产生的原因，是由于某些领导及合同承办人员的法律意识淡薄，对建设工程施工合同签订和改造应具有严格的法定程序的重要性和必要性认识不足建筑工程工程合同7甲方（以下简称甲方）_________________________乙方（以下简称乙方）_________________________按照《民法典》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，为明确双方经济责任，俣质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互协商，特签定以下合同,以便共同遵守执行

一、工程名称

二、工程地点

三、承包范围设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（米）

四、开竣工时间年月日至年月0o

五、配电工程线路架设总造价为人民币元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工

六、工程款支付方式甲方于年月日一次性支付乙方前期施工材料款元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款

七、技术资料凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备

八、损失责任工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失

九、安全生产工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责

十、违约责任按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行

十一、保修条款以国家电力部门出台的保修周期年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外

十二、合同以双方签字之日起生效本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕年后失效合同签订日期年月日甲方（签章）________________________乙方（签章）________________________代表________________________代表_______________________电话________________________电话建筑工程工程合同8甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行、工程地点及名称:

1、工程项目地点

2、工程项目名称

二、工程承包方式及内容

1、工程承包方式包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等（除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料）

2、工程内容乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工，即包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台，做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活现浇支模后产生的条缝，由乙方负责打磨平整，搭拆外墙双排安全架、安全网

三、承诺工程结算及付款方式.住宅小区建筑面积约为平方米，按建筑面积计算每

四、工程质量验收工期要求

1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行

2、本工程于年月日至年月日前竣工动工晚的分栋从开工之日起计算

五、安全事项此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除做好安全防护保护若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙

六、其他事项

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除

2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除，乙方不得无故拖延工期，凡需支模而无人施工，造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元，以此类推在当月支付的工程款中扣除

3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决

4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场乙方必须无条件退出施工场地农忙时如需支模等木工活，乙方必须保证10人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元

5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚

6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除

7、如外架安全网未全部搭设，甲方有权按立面面积

3.50元/m扣除人工费

七、违约责任乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除

八、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份自甲乙双方签字之日起生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年月——日年—月日建筑工程工程合同9发包方承包方依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守第一条工程概况

一、工程名称拆除工程

二、工程地点

三、承包内容

四、承包形式承包方包工包料

五、工程总造价人民币（大写）（元）第二条施工准备

一、发包方

1、区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通

2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离

二、承包方

1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、

4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，―日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%,保留3%为保修金，保修金期满月内全部退还给乙方

五、成立支公司

1、甲方在政策允许的情况下，应在公司

2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费

六、违约责任

1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的元整（元）定金，乙方违约甲方不退还；如甲方违约，双倍赔偿乙方

2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算

3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第

1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方

七、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作

八、信息费按甲乙双方承诺支付

九、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交项目合同签定所管理、使用和维修工作;

2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场；

3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划；

4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施,并按有关法规要求办理相关手续第三条工程期限

一、该项工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收

二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书

三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延不可抗力的因素而延误工期第四条工程质量

一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督

二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款

1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布,垃圾不得沿路抛洒；

2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任；

3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理；

4、承包方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除，运送至发包方指定位貉进行堆放；

5、按照附表规定及承包方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为1700元/吨；吨位计量以发包方计量磅单为准第五条建筑材料、设备的供应该项拆除工程所需的材料、设备均由承包方采购；第六条工程价款的结算与支付

一、本合同造价结算方式承包价综合总价承包，同时扣除折价处理给承包方的废旧设备及拆除建筑物的钢筋折价款工程总造价

二二、承包方在该项工程竣工验收合格后日内，将竣工结算文件送交发包方审查，发包方在接到结算文件日内审查完毕；

三、工程竣工验收合格后，发包方按照审计后的工程总造价承包方给发包方正式税票进行结算，一次付清第七条工程验收工程竣工验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及发包方要求为依据第八条违约责任承包方的责任

一、工程不能按合同规定的工期交付使用的，每迟延一天向发包方支付合同价款5%逾期违约金；

二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金

1、在接到发包方的开工令后7日内未进场施工；

2、无视发包方的书面警告，不履行合同规定其义务；

3、不经发包方同意，私自分包发包方的责任

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失

二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任

三、承包方验收通知书送达10日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金3机第十一条纠纷解决办法执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决协商不成，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼第十二条附则

一、本合同正本一式四份，副本一式两份甲、乙双方各执正本两份、副本一份

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效

三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同发包方（盖章）承包方（盖章）年月日建筑工程工程合同10供方（以下简称乙方）经甲乙双方协商建筑工程有限公司需要三德水泥3万吨，其中

32.5#,

42.5#吨，经建筑公司研究决定，3万吨三德水泥同意，由来供货，供货期间约定如下

1、施工期间要保证足够施工用水泥

2、技术标准、质量要求、供方对质量负责的期限及条件、供方水泥遵照国家有关生产标准执行，为需方提供质量达到《标准》要求的合格产品，以保障建筑工程质量，供方在水泥发出七天内为需方提供除28天强度以外的各项试验结果（检验报告单），28天的强度试验报告单在水泥发出之日起32天补报到用户手中

3、运输方式及运费承担约定运输及运费由供方负责运到施工现场

4、包装物及包装标准包装必须是袋装，按生产厂家包装袋重为准

5、验收、水泥运到施工现场由需方管理人员负责清点验收后开具凭证、证明数量、收发日期、等级编号等

6、结算、付款方式及期限一个月结算一次并付清所有货款如需方不结清货款，供方则按每天%的违约金计算或停止供货

7、单价按现行市场价格计算，随行就市（含下车费）

8、需方要货必须提前3—4天通知供方，如需方不提前通知供方供货，造成的停工待料供方一律不负责任

9、此合同一式贰份，供需双方各执一份

10、其他约定事项，另行补充

11、本合同自20—年3月30日至20__年5月内有效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）:年月日年月日建筑工程工程合同11甲方（卖方）住址身份证号联系电话乙方（买方）住址身份证号联系电话经一等友好协商，甲乙双方就甲方所有的（转让给乙方一事达成一致协议如下

一、（概况品牌型号机号

二、转让价格B元

三、甲方承诺甲方承诺对上述转让的（享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述（o如因第三人向乙方主张（的所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿

四、问题说明（现状已由双方确认因该（系二手旧机，甲方对于的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解

五、乙方应在年—月日前一次性或分期（明细）将货款付至如下账户付款迟延的，乙方按欠款额的日千分之向甲方支付违约金，迟延超过天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失

六、因履行本协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖

七、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份甲方乙方年——月——日年月日建筑工程工程合同12甲方乙方（以下简称甲方）现委托（以下简称乙方）承担工程经甲、乙双方充分协商，签订合同如下

一、工程概况

1.工程名称

2.工程地址

3.工程概况

二、甲乙双方的责任和义务

1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水；并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期并承担以下义务•按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收按时支付工程进度款・

2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量；乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作•场地的管道安放及布线•设备的安装调试

三、工程时间和进度

1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路,完成后通知技术人员入场

2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，

3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决

四、工程及工程量的变更

1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工

2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工

五、工程验收

1.采用完工总验收的方式

2.工程验收标准监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%

3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据

4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸

六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证在工程验收合格后年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方更换如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件

七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为元（人民币:万元整）

八、支付条款

1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的%的工程进度款

2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的％的工程进度款

3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余％的款项

4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算

九、售后服务乙方提供年维护，年后按成本收取维护费用，响应时间24小时

十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法

十一、违约责任

1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿

2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额%的违约金

3.如甲方未能按照合同条十在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决

十、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份三方签字生效甲方代表（签字）乙方代表（签字）丙方（签字）年月日建筑工程工程合同2发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）依据《中华人民共和园合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方多次协商，甲方决定将团风城市公园5#楼钢筋工程委托乙方施工，双方就本工程工事协商一致，订立本合同

一、承包范围团风城市公园5#楼钢筋分项工程的制作及安装（含预制钢筋在内）等全部工作内容（闪光对焊、电渣压力焊不在范围内）

二、承包方式本工程采取包工不包料的单包方式（其中扎丝由乙方自行承担）

三、合同工期本工程开工日期为年月日至—年月日，全部完工，总工期为天，每拖延一天工期罚款贰仟元整，雨天、停水，停电达8小时，工期顺延

四、质量要求；乙方必须按图纸及设计进行施工，钢筋的型

二、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼+

三、合同生效及其它

1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效（传真件有效）

2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力〈附设备清单〉

3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分

4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日建筑工程5程合同13建设单位（简称甲方）地址_________施工单位（简称乙方）地址_________兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工、根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则、经过甲乙双方协商签定本合同、第一条工程地点第二条工程内容第三条承包方式第四条工程价款及调整

1、工程价款

2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整1甲方代表确认的工程量增减；2甲方代表确认的设计变更或工程洽商；3工程造价管理部门公布的价格调整；4甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；5合同条款以外得其他增减或调整；第五条付款方式第六条合同工期

1、双方商定总工期为天、开工日期年月—日竣工日期年月日

2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延、

（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，

（2）工程量变化和设计变更；

（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停

（4）工程款未按时支付；

（5）不可抗力（如地震台风火灾等）

3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期、

4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元、但奖罚累计不超过总造价得2%、第七条工程质量要求第八条材料设备第九条工程施工前后双方的工作和有关责任

1、甲方

（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净、为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；

（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；

（3）按时支付工程款项；

（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;5组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；6组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;7负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；8组织工程竣工验收工作、

2、乙方1做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；2做好施工安全防范措施，确保施工安全；3负责做好材料、设备的采购和保管工作；4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；5参加工程竣工验收工作、第十条保修保修期限工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行、本工程保修期为个月、第十一条工程停建或缓建

1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议、

2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场、甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失、

3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担、第十二条其它

1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工、

2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任、第十三条合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止、第十四条本合同一式份，其中甲方份，乙方份，均具有同等法律效力、开户银行开户银行帐号_________帐号_________甲方盖章乙方盖章甲方签字乙方签字年——月——日年月日建筑工程工程合同14甲方（发包人）乙方（承包人）签订日期甲方乙方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同第一条工程概况

一、工程名称

二、工程地点第二条工程范围乙方承包的工程范围拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步37灰土垫层浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护第三条承包方式承包方式包工包料第四条合同工期

一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算第五条工程价款

（一）工程价款（含税）为（大写）（小写）yc o第六条工程价款支付按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款第七条工程质量

一、甲方应在乙方进场前——日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底

二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工

三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收验收不合格的，乙方应整改后重新验收

四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准

五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定第八条验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收

二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工第九条质量保修

一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固乙方并作出质量保修承诺若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑

二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面第十条甲方权利和义务

一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认

三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程第H~一条乙方权利和义务、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作

二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件

三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线

四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准

七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失甲方不负责任何连带责任第十二条违约责任

一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期日，乙方支付甲方本工程价款的违约金第十三条合同的生效与解除

一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效合同所附附件与本合同具有同等效力本合同一式四份，双方各执二份第十五条争议解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解第十六条付款方式经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款；剩余10%工程款自验收合格之日起年后一次付清乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付，乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担合同附件

1、略

2、施工图1张路面维修工程费用清单甲方乙方代表人代表人地址地址电话电话日期日期建筑工程工程合同15甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务，甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同，以便共同遵守执行

一、工程名称

二、工程地点

三、承包范围号直径、绑扎的间距，几何尺寸，锚固长度，保护层等必须满足设计及规范要求，在施工中如有不合格的部位，必须返工重做，达到合格为止

五、安全责任，乙方在施工过程中，所有施工人员必须配戴安全帽，施工机械必须专人操作，对所属所施工人员必须进行安全教育，保证施工安全

六、工程造价及付款办法；本工程单价元/m2,基础以下按钢筋用量据实结算，550元/吨，临时发生的杂工现场结算200元/工日以上价格为原则性条款，如乙方工过程中安全、质量、进度、材料合理利用，达到甲方满意，甲方奖励乙方元/平方米

七、付款方式甲方保证乙方施工过程中工人的生活费，零花钱、材料款封顶之时付至工程款80%,尾款年底全部结清

八、其它方面；本工程在施工过程中，乙方所需的一切机械及工具由乙方自备，乙方必须服从甲方，业主，监理，质检等部门的监督及管理乙方在施工过程中，的确不能满足甲方的质量及进度要求，甲方有权终止合同，并不给予结算

九、其它；本工程未尽事宜双方协商解决，本合同一式三份，甲，乙双方各执一份，存档一份，自双方签字后生效，价款结算清楚后自然失效甲方（发包人）设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工

四、开竣工时间年—月一日至年一月—日

五、配电工程线路架设总造价人民币元整（元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工

六、工程款支付方式甲方于年——月——日一次性支付乙方前期施工材料款元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款

七、技术资料凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备

八、损失责任工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失

九、安全生产工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责

十、违约责任按《电力工程施工合同》示本通用条款的有关规定执行H、保修条款以国家电力部门出台的保修周期年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外

十二、有效期合同以双方签字之日起生效本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕年后失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日联系电话乙方（承包人）联系电话年月——日建筑工程工程合同3甲方（发包方）乙方（承包方）:经甲乙双方商定，甲方将老年别墅公寓工程的施工任务交给乙方承担为了明确双方责任，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守第一条承包方式乙方包工不包料，乙方负责自带机械设备、架材、模板等以规定的建筑面积计算规则计算建筑面积，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价¥

200.0元/rtf人工机械架材费用第二条、承包范围施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程第三条、质量要求合格工程第四条、开竣工日期:本工程定于——年月日开工，定于年月日竣工日历工期天第五条、人机费支付办法按照形象进度拨付基础出土后拨付总人机费的10%;第一层完成后（现浇板浇注完毕）拨付总人机费的50%；屋面和装饰工程完成拨付总人机费的90%；整个工程完成并交工验收合格后拨付至总人机费的100%每次付款，由乙方写出书面报告，经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见，审批后拨付第六条、双方责任

一、甲方责任

（一）按照资金拨付办法及时拨付人机费

（二）协调好开工前及施工中的水电供应，协调好施工道路的畅通，达到三通一平，并承担水电及道路三通一平所需的费用

（三）保证施工中所需材料和构件的及时供应，做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作

（四）负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收

（五）负责协调社会、主管部门及四邻关系

二、乙方责任

（一）必须严格按照施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工

（二）必须听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥，配合检查，执行处理意见

（三）认真组织施工，编制施工进度计划，质量保证措施、施工安全措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等，严格执行措施条款，确保工程质量

（四）提供材料使用计划，在各种材料使用前7天内向甲方提出书面材料用量计划

（五）编制现场文明施工措施，加强文明施工管理，保证道路畅通，并悬挂文明施工和安全施工图片乙方负责每天将施工现场清理干净，材料、架材堆放整齐，现场无长流水、无长明灯，场地无积水和生活垃圾，达到文明施工的要求

（六）严格安全施工管理，明确事故责任，确保安全施工，杜绝事故的发生如发生安全事故，一切责任均由乙方负责承担

（七）提供所有所需的施工人员、机械架材及生产工具、支撑模板（包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等），脚手架杆、板、扣件等，测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等，并承担其全部费用

（八）已竣工工程未交工前，负责已完工程的成品保护

（九）乙方对分部、分项工程、隐蔽工程自检合格后，经甲方、监理、质检站验收合格后，方可进入下道工序

（十）因施工不合格造成返工，乙方负责承担由此引发的一切损失和费用

（十一）人为造成材料半成品损坏的，按照实际价格从拨付人机费内扣除

（十二）乙方不得将工程转包，如转包，甲方有权中止合同，下余人机费甲方拒付

（十三）施工现场的临时用电应严格按照操作规程进行，严格执行三相五线制，临时用电所用的电料必须合格，接电后把闸刀盖盖好，确保用电安全第七条、工程变更单项变更项目人工费在壹千元以内的甲方不付，壹千元以外计入决算施工现场无任何计时工，停水、停电、图纸变更、机械故障等原因引起的停工，工人的生活费、人工费计机械架材的停滞费等，均由乙方承担，甲方不承担任何费用本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，至人机费拨付完毕之日失效未尽事宜，双方协商解决甲方。