建筑工程-公路工程监理工程师-合同管理-强化练习题-强化练习一

建筑工程-公路工程监理工程师-合同管理-强化练习题-强化练习一［单选题］

1.当事人签订施工合同时，应当采用A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须鉴证正确答案B［单选题］江南博哥

2.监理合同中未明确规定业主为监理工程师提供车辆开展监理工作时，监理单位自行使用自备车辆，则执行监理工作期间的车辆使用费用属于承担A.附加监理服务费用，由业主B.额外服务费用，由业主C.正常监理服务费用，由监理单位D.工程成本，由承包人正确答案C参考解析监理合同中未明确规定建设单位为监理工程师提供车辆，开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，该车辆使用费用属于正常工作费用范畴，由监理单位承担［单选题］

3.依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布OoA.中国经济导报B.中国建设报C.中国日报D.中国交通报正确答案C［单选题］

4.下列合同中，免责条款有效的是0A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的C.因一般过失造成对方财产轻微损失的D.因重大过失造成对方财产损失的正确答案C参考解析选项A、B、D均为《合同法》规定的无效免责条款［单选题］

5.合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其法律效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同是指A.生效的合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更合同A.经营状况严重恶化，但由第三方提供担保B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有履行债务能力E.没有提供担保正确答案CD参考解析当对方出现丧失或者可能丧失履行债务能力的情形时，即可以行使不安抗辩权即中止履行，A、B、E不能肯定对方丧失或者可能丧失履行债务育g大J［多选题］

6.下列合同，为效力待定的合同A.无民事行为能力人订立的B.无代理权人订立的C.无处分权人处分他人财产订立的D.一方以欺诈手段订立、损害国家利益的E.在订立合同时显失公平的正确答案BC［多选题］

7.当事人订立合同时，给予对方造成损失的，应当承担赔偿责任A.假借订立合同，恶意进行磋商B.未经过公证C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实D.违背诚实信任的原则E.提供虚假情况正确答案ACDE［多选题］

8.根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，办理保险时以合同双方名义共同办理的保险有A.货物运输险B.建筑工程一切险C.承包人人员意外伤害险D.第三责任险E.监理人人员意外伤害险正确答案BD［多选题］

9.根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定，属于下列情形之一时，承包人可能获准延长工期A.发包人迟延移交施工现场B.监理人提供图纸延误C.施工现场气候条件导致的必要停工异常恶劣的气候条件除外D.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工E.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性正确答案ABE［多选题］

10.在FIDIC土木工程施工合同条件中，属业主的风险A.战争、动乱等B.工伤事故C.正常的恶劣天气D.设计不当造成的损失和破坏E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F.有经验承包人无法预测和防范的自然力的作用正确答案ADEF［多选题］

11.建设工程委托监理合同属于A.诺成合同B.实践合同C.有偿合同D.无偿合同E.双务合同正确答案ACE［多选题］

12.根据FIDIC合同条款，在处理隐蔽工程时，下列损失中不应由业主负责赔偿的是A.隐蔽工程复查时造成的费用损失B.通过隐蔽工程复查并证明工程为不合格工程时造成的工期损失C.通过隐蔽工程复查后证明该工程不合格时所造成的恢复原状的费用D.隐蔽工程复查且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失正确答案BC［多选题］

13.投标单位有以下行为时，招标单位可以没收其投标保证金A.不参加现场考察B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.通过资格预审后不投标正确答案CD［多选题］

14.根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定，以下关于开工预付款扣回的说法中正确的是A.在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回B.在进度付款证书的累计金额达到合同价的30%之后开始扣回C.按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回D.全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完E.扣回比例为每完成签约合同价的1%,扣回开工预付款的2%正确答案ABCDE［多选题］

15.在下列关于合同变更的表述中，正确的是合同变更A.须经当事人协商一致B.可由当事人任何一方作出C.是对合同内容的变更D.是对合同当事人的变更E.内容约定不明的，推定为未变更正确答案ACE［多选题］

16.监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的条件包括A.承包人已经向发包人提供了履约担保B.承包人已经和发包人签订了合同协议书C.承包人已经按规定向发包人提供了开工预付款担保D.监理人已经下达了合同工程开工令E.承包人已提交了支付开工预付款的申请正确答案BC［多选题］

17.对违反合同者追究责任时，实行A.违约金、定金并用原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.因不可抗力不能履行合同时部分或者全部免除责任E.严格责任原则正确答案BDE［多选题］

18.行业行政主管部门发现情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定A.没有编制标底B.没有委托代理机构招标C.强制投标人必须结成联营体投标D.在评标方法中设置对外地区投标人压低分数的规定E.在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定正确答案CDE［多选题］

19.按照《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，公路工程施工合同文件包括等A.合同协议书B.中标通知书C.投标人须知D.投标函及投标函附录E.承包人有关人员、设备投入的承诺函正确答案ABDE［多选题］

20.仲裁协议的作用有A.合同当事人均受仲裁协议约束B.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C.排除了法院对案件的管辖权D.仲裁机构有权不按仲裁协议进行仲裁正确答案ABCD［多选题］

21.根据我国《合同法》的规定，要约有下列情形中的的，要约失效A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更E.要约被要约人依法撤回正确答案ABCD参考解析D正确，因为“受要约人对要约做出实质性变更”的情况属于新要约，而原要约对双方来说已失效E不正确，因为要约到达受要约人时生效，撤回是使要约不发生法律效力，也就是使要约不生效，没有生效的要约谈不上失效［多选题］

22.评标报告内容包括A.基本情况和数据表，开标记录B.评标委员会成员名单，评标标准C.符合要求的投表一览表，废标情况说明.D.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜E.经评审的招标人排序正确答案ABCD参考解析选项E是经评审的招标人排序选项错误［多选题］

23.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时0履行A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地正确答案AE参考解析当合同履行地点约定不明确，“给付货币的，应在接受货币一方所在地”，所以B不正确；“交付不动产的，在不动产所在地”，所以A正确；“其他标的在履行义务一方所在地履行”，题意中的动产、设备、材料均属于这一类，应在履行义务一方所在地，所以E正确［多选题］

24.当事人可以请求人民法院撤消或变更的合同有A.在订立合同时显失公平B.一方以欺诈胁迫手段订立的、损害国家利益的合同C.因重大误解而订立的合同D.违反法律法规中强制性规定的合同E.损害社会公共利益的合同正确答案AC［多选题］

25.代理的特征表现为A.代理人必须在代理权限内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.被代理人对代理人的行为承担民事责任D.代理人须与被代理人协商才能进行代理E.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志正确答案ABE［多选题］

26.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括A.招标公告B.投标人须知C.资格预审须知D.对投标人书面提出问题的回答函件E.标前会议后发给每一投标人的会议记录正确答案DE参考解析招标公告仅对招标人有约束力投标人须知、资格预审须知仅对投标人有约束力［多选题］

27.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较等方面内容A.监理工作目标设置的合理性B.项目监理班子组织机构的完备性C.工作计划的可行性D.承诺保证提前竣工时间的长短E.提交的方案是否有创新性正确答案ABCE［多选题］

28.施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有A.发包人未按约定时间提供施工场地B.非承包人原因工程停建C.发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天D.不可抗力使合同无法履行E.当事人协商一致正确答案BDE［多选题］

29.根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定，发包人有权解除合同的情形包括A.私自将合同的全部或部分义务转移给其他人B.承包人和发包人发生的合同纠纷无法通过协商解决C.承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同D.承包人违反合同规定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程E.承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的正确答案CE［多选题］

30.公路工程施工招标文件应包括A.投标邀请书B.投标人须知C.公路工程施工合同条款D.招标项目适用的技术规范E.施工图设计文件正确答案ABCDE［多选题］

31.按照《公路工程标准施工招标文件》合同条款的规定，向承包人支付开工预付款的条件应包括A.承包人已提交了履约担保B.监理单位已和发包人签订了监理合同C.承包人已提交了开工预付款担保D.监理人已签发了合同工程开工令E.承包人已和发包人签订了合同协议书正确答案CE［多选题］

32.承诺必须具备的条件有A.承诺必须由受要约人向要约人作出B.承诺的方式必须符合要约的要求C.承诺必须在规定的期限内到达要约人D.承诺的内容必须与要约的内容一致E.承诺必须以明示的方式作出正确答案ABCD［多选题］

33.根据《担保法》，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是A.保证B.抵押C.留置D.质押E.定金正确答案ABDE［多选题］

34.合同解除包括A.自愿解除B.强制解除C.约定解除D.法定解除正确答案CD［多选题］

35.具有代为清偿债务能力的，可以作保证人A.国家机关B.学校C.医院D.法人E.其他组织F.公民正确答案DEF［多选题］

36.交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为A.投标人的资格要足够B.投标文件对招标文件做出了全面的响应C.评标价最低D.合理低标价正确答案ABD［判断题］

1.公路工程施工中，承包人对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此他有权采用其认为合理经济的施工方法，监理人不得干预A.正确B.错误正确答案B［判断题］

2.当事人因合同纠纷对仲裁结果不满意可继续到人民法院提起诉讼A.正确B.错误正确答案B［判断题］3邛艮制民事行为能力人签订的纯获利益合同，不必经法定代理人确认A.正确B.错误正确答案A［判断题］

4.为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包人中请期中付款之前应提交履约担保（）A.正确B.错误正确答案B［判断题］

5.在违约的处理过程中，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当由第三人承担违约责任（）A.正确B.错误正确答案B［判断题］

6.根据合同条款的规定承包人接受了交工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程交工验收证书颁发前所发生的任何索赔（）A.正确B.错误正确答案A参考解析关于承包人提出索赔的期限，《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定如下

（1）承包人按合同条款的约定接受了交工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程交工验收证书颁发前所发生的任何索赔

（2）承包人按合同条款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出交工验收证书颁发后发生的索赔提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止［判断题］

7.合同工程量清单中的工程量不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量（）A.正确B.错误正确答案A［判断题］

8.开标应该在招标文件规定的递交投标文件截止日期后第二天公开进行A.正确B.错误正确答案B［判断题］

9.《公路工程标准施工招标文件》中的“监理人”指在合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织（）A.正确B.错误正确答案A参考解析《公路工程标准施工招标文件》合同条款中的“监理人”指在合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织［判断题］

10.发包人在监理合同约定的监理服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出（）A.正确B.错误正确答案A［判断题］n.《公路工程标准施工招标文件》规定的“费用”是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润0A.正确B.错误正确答案A［判断题］

12.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人在指令使用暂列金额之前，应先取得发包人的事先批准（）A.正确B.错误正确答案A［判断题］13；因发包人提供了错误的基准资料导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润（）A.正确B.错误正确答案A参考解析《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，发包人应在合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人［判断题］

14.投标保函可以约束投际人在投标有效期内不撤标或中标人按时签订合同A.正确B.错误正确答案B［判断题］

15.施工单位投标报价不受国家颁布的定额和造价编制办法的约束，可以根据自身的技术优势和投标策略报价（）A.正确B.错误正确答案A［判断题］

16.依照法律规定或者法人组织章程的规定，有权代表法人行使职权的负责人，是法定代表人（）A.正确B.错误正确答案A参考解析这是《民法通则》对法定代表人所下的定义［判断题］

17.编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）A.正确B.错误正确答案A［判断题］

18.索赔对业主和承包人都是不利的（）A.正确B.错误正确答案B［判断题］

19.颁发缺陷责任期终止证书后，承包人对尚未履行的义务就没有承担的责任了（）A.正确B.错误正确答案B参考解析颁发缺陷责任期终止证书后，合同并未终止，承包人对尚未履行的义务仍然承担责任正确答案c［单选题］

6.因承包人的违约行为导致工程交工时间延期，监理单位A.不承担责任B.承担全部责任C.承担连带责任D.承担监督不力的责任正确答案A参考解析只要监理工程师认真履行监理职责、监理工作没有失误，那么，对因施工单位的原因导致交工期的延误，监理单位不承担责任［单选题］

7.公路工程施工合同条款中约定的开工预付款的性质属于A.暂付款B.保证金C.定金D.无息贷款正确答案D［单选题］

8.监理服务的采购，单项合同估算价在万元人民币以上的项目，必须进行招标A.50B.100C.200D.500正确答案A参考解析《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定，各类工程建设项目的勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万人民币以上的必须进行招标［单选题］

9.FIDIC土木工程施工合同条件是由制订的A.国际咨询工程师联合会B.国际专业工程师联合会C.国际建筑师联合会D.欧洲发展基金会正确答案A［单选题］

10.施工承包合同的合同价格是指A.承包人的投标价B.评标中经算术修正后的价格C.评标价D.中标通知书中所列出的中标价正确答案D［单选题］n；监理合同中法律关系的主体是指0A.发包人B.发包人和监理人C.合同标的D.监理人和承包人正确答案B［单选题］

12.下列关于合同公证与鉴证的异同点的说法中，正确的是A.公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B.公证与鉴证的效力等同C.鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为D.公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力正确答案C［单选题］

13.《公路工程标准施工招标文件》规定，承包人应按合同进度计划，在分部工程开工前0天向监理人提交分部工程开工报审表A.28B.21C.14D.7正确答案C参考解析《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工［单选题］

14.不属于公路工程施工合同文件组成内容的是A.合同通用条款B.投标函C.合同协议书D.工程项目可行性研究报告正确答案D［单选题］

15.下列合同中，不属于《合同法》分则所列的合同为A.技术合同B.劳务合同C.建设工程合同D.赠与合同正确答案B［单选题］

16.在下列各选项中，符合代理特征的是A.代理人应仅限于代理权限内实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理行为的民事责任由代理人承担D.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志正确答案D参考解析代理人一般应在代理权限内实施代理，但在实际代理中，如果超出代理权限，但事后得到被代理人的追认，也是有效的代理［单选题］

17.公路工程施工监理招标，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人的选择A.经验多少B.能力强弱C.财务状况和社会信誉D.报价高低正确答案B［单选题］

18.合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场但运输车辆除外，这一规定被称之为A.否决权B.抗辩权C.留置权D.保全措施正确答案C［单选题］

19.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业正确答案D参考解析本题考核的是“代理”的有关内容代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为按照本题的说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和供应商，分公司只是施工企业的代理人，所以被代理人应对代理行为承担民事责任［单选题］

20.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，暂列金额应由批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用A.监理人B.承包人C.发包人D.监理人报发包人正确答案D［单选题］

21.代理人在代理权限内，以的名义实施民事法律行为A.被代理人B.自己C.被代理人或者自己D.第三人正确答案A［单选题］

22.某公路工程施工承包人未经监理人检查便自行隐蔽部分工程部位后，监理人要求剥露检验，检验结果表明该工程部位质量合格，则由此增加的费用应由0承担A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人共同正确答案B［单选题］

23.监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使《合同法》中的0A.一般抗辩权B.同时抗辩权C.不安抗辩权D.先履行抗辩权正确答案D［单选题］

24.甲公司与乙公司签订合同合同价款10000元中约定如果一方违约，则支付合同价款8%作为违约金同时，该合同还约定了甲公司向乙公司缴纳500元作为定金，结果由于乙公司违约致使合同没有履行在保证甲公司最大获利町前提下，乙公司因违约应按违约金条款支付给甲公司的金额是A.1800元B.1000元C.800元D.500元正确答案C［单选题］

25.可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同A.监护人B.法定代理人C.法定代表人简称法人代表D.自然人正确答案C［单选题］

26.法律关系的实质是法律关系主体之间存在的特定的A.民事关系B.人际关系C.权利义务关系D.道德关系正确答案C参考解析法律关系，是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系它的实质是法律关系主体之间存在的特定的权利、义务关系［单选题］

27.当合同采用定金担保时，定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的A.10%B.20%C.25%D.30%正确答案B［单选题］

28.监理人对承包人的工程量，不予计量A.经批准超出设计图纸B.自身原因造成的返工C.发包人原因造成的返工D.设计变更而增加正确答案B［单选题］

29.在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是A.予以降低B.予以提高C.除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改D.与投标人谈判修改正确答案C［单选题］

30.由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于A.正常工作B.附属工作C.额外工作D.意外工作正确答案B［单选题］

31.根据《招标投标法》的规定，投标人少于的，招标人应当依照《招标投标法》重新招标A.2个B.5个C.10个D.3个正确答案D［单选题］32；法律关系的主体是指A.法律关系中当事人的权利和义务B.法律关系的当事人C.权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规正确答案B［单选题］

33.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的A.10%B.20%C.30%D.40%正确答案c［单选题］

34.在订立合同时“显失公平”的合同是A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同正确答案c［单选题］

35.下列属于重大设计变更的是A.路面结构类型、宽度和厚度发生变化B.连续长度10km以上的路线方案调整C.特殊不良地质路段处置方案变化D.大中桥梁的数量和结构发生变化正确答案B［单选题］

36.开标时，招标人对都应当当众予以拆封、宣读A.招标人所收到的所有投标文件B.提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件C.提交投标文件截止时间前所收到的所有文件D.招标人编制的所有文件正确答案B参考解析招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有的投标文件，开标时都应当当众拆封、宣读［单选题］

37.限制民事行为能力人所订立的合同属于A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同正确答案口［单选题］

38.下列属于无效合同的是A.没有公证的合同B.条款不严密的合同C.没有正确履行的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同正确答案D［单选题］

39.某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节正确答案D参考解析D选项属于细微偏差［单选题］

40.下列几种情况下，投标文件有效的是A.投标文件无投标单位法定代表人或其授权的代理人签字，且无投标单位盖章B.投标单位未参加开标会议C.投标文件逾期送达D.投标文件未密封正确答案B［单选题］

41.表明承包人合同义务完成的文件是0A.质量验收单B.中间交工证书C.移交证书D.缺陷责任期终止证书正确答案D［单选题］

42.当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由承担合同责任A.该当事人B.第三人C.该当事人和第三人连带D.该当事人和第三人按一定比例正确答案A参考解析第三人不是合同当事人，不应该承担合同责任［单选题］

43.对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使A.催告权或者撤销权B.追认权或者撤销权C.追认权或者拒绝权D.催告权或者拒绝权正确答案C［多选题］

1.监理单位对监理工作承担责任的原则是A.在监理合同有效期内承担责任B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担连带责任C.在责任期间，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过一定的责任期，在双方商定的延长责任期内继续承担监理责任E.监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期承担连带责任正确答案ACD参考解析监理单位不承担因施工单位原因所造成后果的连带责任［多选题］

2.对分包商的其它施工现场考察，其内容有A.企业原有业绩的记载B.生产设备情况C.财务资状况D.企业业绩正确答案AB［多选题］

3.下列各项中滥用代理权的是A.超越代理权B.代理权终止后的代理行为C.自己代理D.双方代理正确答案CD［多选题］

4.FIDIC条款中，监理工程师有权A.撤换不称职的承包商代表B.撤换不称职的监理工程师代表C.批准承包人转让合同的要求D.下令对不合格的工程停工整顿E.终止业主与承包商的合同关系正确答案ADB［多选题］

5.依据《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有0情况时，可以中止履行。