建筑材料供货的协议书（3篇）

建筑材料供货的协议书（3篇）建筑材料供货的协议书（通用3篇）建筑材料供货的协议书篇1供方（以下简称乙方）需方（以下简称甲方）经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下第一条甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元其产品名称、规格、单价、总价等如表所列第二条订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款35%作为定金（即人民币953820元），按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项）第三条条验收方法；由甲方现场验收，乙方应确保质量合格,如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决

1、交货方式甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通

2、交货地点北京恒盛商贸

3、交货日期所以货物必须于20—年12月29号之前完毕（交货前提前3天电话通知）

4、运输费包含在货款内第四条.经济责任

（一）乙方应负的经济责任

1、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价不能利用的，乙方应负责保退、保换由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交甲方如不需要，可以退货由于退货所造成的损失，由乙方承担如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金

3、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金

（二）甲方应负的经济责任

1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值%的罚金

2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货

3、如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金

4、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金

5、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金第五条条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额％的补偿金第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前一天与甲方协商第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份订立合同人甲方经办人（盖章）地址电话开户银行帐号—年—月—日乙方；经办人（盖章）地址电话开户银行；帐户—年—月—日建筑材料供货的协议书篇2甲方乙方甲方因工程需要，决定由乙方供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议

一、货物数量及价款甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，钢材吨，折款为万元，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算

二、货物质量

1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用

2、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失

三、交货方式

1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点,费用由乙方自行承担

2、乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，应承当由此给甲方带来的一切损失

3、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单

4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部

四、货款支付

1、货款支付方式为人民币结算

2、自甲方接到货物并验收合格后，一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单开出发票，甲方在六个月内将货款一次性付清

五、违约责任乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金

六、争议的解决方式本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼

七、其他约定事项

八、本协议自双方当事人签字之日起生效

九、本协议一式两份，双方当事人各执一份甲方乙方日期日期建筑材料供货的协议书篇3（甲方）（乙方）为贯彻执行JG59-99“建筑施工安全检查标准”和《广东省建设工程施工安全评价管理办法》与东莞市建设工程文明施工管理规定，进一步完善施工队安全生产责任，做到安全生产工作班组长亲自负责，事事有人管理，为明确双方责任，经甲乙双方共同协商，特签定如下合同书

一、安全施工工作目标

1.事故负伤率控制在

1.5%以下；

2.杜绝死亡、火灾、食物中毒；

3.交通管线设备等重大事故为零

二、施工班组长责任（乙方）

1.对新进场或交换工种的工人，负责安全思想教育和现场安全操作交底；

2.按工程要求应负责配齐发给工人个人防护用品；

3.完善施工现场各项安全防护措施，为工人提供一个安全生产环境；

4.不违章指挥，不强令工人违章冒险作业

5.做好人的不安全因素、物的不安全状态管理工作，发现隐患问题及时整改；

6.施工班组长对各项安全防护措施和劳动保护用品的发放,监督好工人严格遵守安全操作有关规定；

7.对新进场工人班组长必须认真进行考核，符合要求才能聘用以及明确以下规定

①患有癫病、高血压、贫血等症不能从事高处作业，有病在身不得上岗作业，从事者不得隐瞒自己的疾病

②必须严格遵守各项安全操作规程，不违章冒险作业，对于违反工地规定应接受教育，罚款等处理方式

③进入施工现场作业必须穿戴好个人防护用品

④未经班组长、施工管理人员同意，不得私自启动各种机械和拆除现场各项防护措施，如有违反规定罚款处理并负一切后果

⑤在施工作业中不得开玩笑或随便向建筑物外围抛掷任何物体，不得酒后上班，必须股服从施工管理人员的指挥安排，不得做超越本工种职责范围的工作

⑥由于本人不遵守安全操作和不能履行自己应尽的责任及自己不小心，所造成工伤事故及后果均由本人负

三、甲方向乙方提出整改隐患通知，乙方应认真执行整改对拖迟不执行者进行罚款，在此其间发生事故或停产等一切经济损失由乙方负责

四、因乙方违章蛮干，违反有关安全规定而发生事故，一切损失由乙方完全负责因甲方违反规定，乙方没有提出意见或采取相应的措施，除甲方应承担的责任外，乙方也应承担一定责任

五、甲乙双方必须严格履行各自义务，合同签定后即生效,本合同一式两份，甲乙双方各执一份甲方代表乙方代表——年—月—日一年一月—日。