班组工程劳务承包协议示范文

工程劳务承包协议（木工班）发包人:承包人:为了完毕家运天城B组团1#楼36层碎模板日勺施〜工任务，甲方将木工班组施工内容承包给乙方施工，根据《协议法》、《建筑法》、《承诺书》，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际状况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全,经双方充足协商，特签定本协议共同遵守

一、工程名称安顺家运天城B组团#楼

二、工程地点安顺家运天城开发项目内

三、工程承包范围:整个1#楼36层梁、板、柱、楼梯、小型构件碎模板的安装拆〜除，含第二层模板日勺拆除＞承包内容本承包内容中所有模板加工配置、内架及模板的1安装拆除、成品及半成品清理分类、堆放、扣件清理修整；场内水平与垂直运送（塔机操作除外）；上述项目的人工费由乙方负责所需工具（圆盘锯、刨木机等）小型工具和自己所需用日勺临时电线、电源插座以及模板配置和支拆中需要的圆钉、铁丝、抓钉等消耗性材料由乙方负责，模板、材料、架料日勺下车、塑料导管、对拉螺杆、步步紧、顶托等其他材料由甲方负责工程劳务承包协议（架子工班）发包人（如下简称甲方）承包人（如下简称乙方）甲方因安顺家运天城B组团1〜5#楼工程施工需要，将工程中的脚手架及安全防护的搭拆承包给乙方施工，根据《协议法》、《建筑法》、《承诺书》，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际状况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充足协商，特签定本协议共同遵守

一、工程名称安顺家运天城B组团1〜5#楼

二、工程地点安顺家运天城开发项目内

三、工程承包范围整1〜5#楼工程的外架搭拆、安全防护搭拆、临边防护搭拆、卸料平台搭拆等

四、承包单价上述承包范围按所搭设的建筑面积

6.6元/平方米含承包内容搭拆人工、水平安全网材料、铁丝、扎丝、安全风险金、以及为到达对应质量规定、文明施工规定等所有应实行的I内容包干五，工程质量

1、乙方所承包分项工程须按国家现行有关工程原则和甲方提供日勺外架施工方案施工否则导致返工时工料费均由乙方负责

2、经业主、监理或其他单位进行的中间检查，一次不能到达合格的罚款

1000.00元，并返工处理，费用自理第二次检查再不能到达合格日勺罚款

2023.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次1000元日勺罚款，若迟延工期加倍罚款罚款在工资款中扣除

3、因乙方原因导致工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方导致的J停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担甲方并给乙方200~2023元/次的I罚款

4、因乙方原因不能履行协议约定内容、不能按甲方技术交底及规范规定进行承包项目欧I施工，甲方有权叫其退场，所竣工程工程款按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除六，工资进度款支付乙方垫支工料费至主体三层盖板，三层竣工后付其所完进度款的80%,其后每月按乙方所完进度款的80%支付，余款在主体竣工验收合格后二月内付清

七、工期

1、本协议承包内容基础至主体竣工总日历工期90天，从2010年3月10日动工至2010年6月10日竣工（详细各栋动工日期进场后确定）

2、乙方必须提前施工高于甲方操作层

1.8米乙方不能按甲方进度施工时,由于外架搭设不及时给甲方导致的安全事故概由乙方负责

3、乙方工期据其甲方观测，确实不能按甲方工程进度规定施工，甲方有权叫乙方退场，所竣工程工料费按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除

八、安全责任

1、在施工中的任何直接及间接安全责任事故单次一万元以内的经济损失由乙方负责单次安全事故经济损失在保险赔付后超过一万元以外日勺甲方承担60%,其他由乙方承担

2、乙方在施工中的任何直接及间接安全责任事故及因外架搭设不规范或维护不妥的原因给其他班组导致的安全事故概由乙方自行负责

3、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以合适的I罚款，并立即改正其违章行为

4、因乙方安全防护搭设或安全设施不符合安全施工规定及工人违章操作，导致日勺有关职能部门检查罚款所有由乙方负责，并在规定的期限内整改，甲方另对乙方处以200—1000元/次的I罚款

九、违约责任协议签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失

十、本协议一式四份，甲乙双方各执二份乙方交齐保证金，甲乙双方签字后生效，工程结清尾款后自动失效本协议未尽事宜，双方协商处理甲方:乙方:负责人:负责人协议签订日期-----------年月工程劳务承包协议发包人（如下简称甲方）承包人（如下简称乙方）甲方因安顺家运天城B组团1〜5#楼工程施工需要，将工程中的泥工项目承包给乙方施工，根据《协议法》、《建筑法》、《承诺书》，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际状况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充足协商共同确认，特签定本协议共同遵守

一、工程名称安顺家运天城B组团1〜5#楼

二、工程地点安顺家运天城开发项目内

三、工程承包内容:

1、碎工程；本项目碎所有采用自拌混凝土项目中所有梁、板、墙、楼梯、柱及其他碎浇筑、碎养护；场地清理等人工均由乙方负责

2、泥工工程施工图及设计变更上日勺所有砖体砌筑、室内外抹灰、内外装饰等的多种施工工序；公共部分墙面砖、地砖、踢脚线、滴水线、拦水线等粘贴的多种工序；地面、屋面、厨厕的I多次施工工序；所有补烂；天棚抹灰人工等人工均由乙方负责

3、铝合金门窗、阳台栏杆、进户门的制作安装及卷材防水层铺设不在本承包范围内，但补烂及配合的人工由乙方负责

4、水电工程屋面排水、厨厕排水、阳台排水、空调排水管道的安装费用不在内，但为为完毕上述内容施工内容洞、槽的预留和配合费用由乙方负责

5、现场清理建筑垃圾的清理到指定地点堆放由乙方负责

6、乙方承包内容中日勺中途、交验前的清洁均由其负责以上乙方承包内容的范围为以上工程施工图、设计变更及建设单位、甲方规定施工时所有地梁底以上的整个单位工程的所有泥工施工内容（含未列述部分）四，乙方应负责提供的工（机）具

1、乙方自用工具机具（含斗车）、振动电机及振动棒、平板震动器、电缆、配电箱等为保证施工需要日勺未列其他机械均由乙方负责

2、所有机械的安拆人工辅助、指挥人工等均由乙方自行负责

五、工程质量1,质量规定:1乙方承包内容的工程质量单位工程竣工验收必须一次性验收通过，到达合格工程以上工程验收执行国家GB30204—2023规范及有关现行国家规范规定以西秀区建设工程质量监督站或安顺市质量监督站及有关职能部门验收为准2主体、装饰分部工程验收必须到达优良工程质量原则，此二分部工程经职能部门验收任一分部没有到达优良工程质量原则，三分部每分部罚款5000元其他分部按优良工程质量原则进行施工3乙方承包内容导致分部工程、竣工验收任一次验收不合格，均由乙方负责返工，返工费用由乙方负责，并对乙方处以5000元/次的罚款再验收发生的费用由乙方负责4经业主、监理或其他单位进行的中间质量检查检查批，一次不能到达合格的罚款

100.00元，并返工处理，费用自理第二次检查再不能到达合格的罚款

500.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次1000元的罚款，若迟延工期加倍罚款罚款在进度款中扣除5如乙方在所承包的项目中，质量事故常常发生，单栋质检站、安检站发停工告知二次以上或整改告知4次以上；单栋建设单位、监理单位发停工告知3次以上或整改告知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故；上述状况甲方勒令其退场，结付已竣工资，扣除返工工料费及罚款，并赔偿甲方损失，协议自行解除6乙方在施工中的I超规范成果，甲方据其严重与否处以100〜500元/次的I罚款，并由乙方返工或处理，费用自理

（7）因乙方原因导致工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方导致的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担甲方并给乙方200〜1000元/次的罚款

2、配合比乙方必须严格按甲方出示的配合比进行混凝土或砂浆配料，且在混凝土搅拌时设专人监督，因乙方导致的I碎或砂浆试压和回弹检测不合格，由此导致的损失均由乙方负责（损失在进度款中扣除）七，工程承包价款及结算前面所述协议承包范围内所有工作内容

94.00元/平方米（建筑面积）含人工工资、机具、机械、安全风险金等包干，甲方不再负责其他任何费用建筑面积以《贵州省建筑工程计价定额》-1998计算建筑面积计算规则计算，以实际竣工面积为准

八、人工工资的支付乙方垫支人工费及其他费用修建至主体第二层，第二层主体竣工后甲方按所完主体工程量的80%支付，第三层主体完后每月结付一次人工工资进度款，按所竣工程量的I80%支付，余款扣除保修金后在工程竣工验收合格后3个月内付清

九、工期

1、本承包工程总日历工期从各栋地圈梁施工开始起180天，从2010年3月10日进场至2010年9月10日竣工（详细以项目部的工期起算日期为准）

2、乙方不能按期完毕，单栋每延期一天罚款500元，提前一天奖励2007L°

4、能到达施工条件而不施工的I,单栋每天罚款500元

5、乙方工期据其甲方观测，确实不能保证甲方工程时顺利竣工，甲方有权叫乙方退场结付已完人工工资

九、安全责任

1、在施工中日勺任何直接及间接安全责任事故单次20230元以内的经济损失由乙方负责若单次伤亡事故经济损失超过20230元，超过20230元部分甲方承担85%,其他由乙方承担，如有法律责任，由乙方承担

3、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以合适的罚款，并立即改正其违章行为

4、因乙方不符合安全施工规定及工人违章操作，导致的J有关职能部门检查罚款所有由乙方负责，并在规定的期限内整改，甲方另对乙方处以100—500元/次的I罚款十工程保修

1、工程保修期一年，竣工验收立案之日起，保修金为10000元，期满后退还，保修金不计息

2、保修期内乙方在接到保修告知后，48小时内必须前去保修，三天内维修完毕，否则甲方有权组织他人保修，保修费用在保修金中扣除

3、保修期内因乙方质量原因导致的第三方经济损失由乙方负责，乙方不愿赔偿，由甲方为其垫付，在保修金中扣除

十一、甲方责任

1、甲方为乙方提供完整的施工图一份

2、甲方负责全面的J人员管理，施工质量、安全文明生产监督管理

3、甲方准时支付协议约定的工程进度款

十二、乙方责任

1、乙方进入现场人员必须服从甲方人员的指挥，并自觉遵章守纪，文明施工

2、乙方自行负责开水，热水，并提供必须时凉爽解毒药物和急救外用药物

3、乙方应协调好建设单位、设计单位、质检单位、监理单位、职能部门和甲方欧I关系，自行处理好施工过程中的多种平常事务

4、乙方应做好现场承包范围的安全文明施工工作

5、如乙方不管在何种状况下私自停工24小时以上，甲方对乙方停工栋号处以2023元/次的罚款，持续停工72小时以上，甲方有权规定乙方无条件退场,并在所有工人出场后来再办理工程决算十二违约责任协议签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的经济损失

十四、其他

1、因乙方原因自动放弃本协议或中途退场，给甲方导致的损失由乙方负责

2、所有罚款及挥霍材料费在工程进度款中扣除

十五、本协议如有争议，由甲乙双方协商处理，协商不成，依法向人民法院提起诉讼

十六、本协议一式四份，甲乙双方各执二份甲乙双方签字盖章后生效，保修期满后自动失效本协议未尽事宜，双方协商处理甲方乙方负责人负责人经办人-经办人协议签订日期-----------年工程劳务承包协议（基础班）发包人七冶土木建筑工程企业安顺市家运天城项目部（如下简称甲方）承包人（如下简称乙方）安顺家运天城二期B组团7〜10#楼、33#〜35#楼工程施工需要，将工程中的基础分部承包给乙方施工，根据《协议法》、《建筑法》、《承诺书》，遵照平等、自愿、公平和诚实信用日勺原则，结合本工程实际状况，以及为了明确双方的责任,保证工程的I质量、进度及安全，经双方充足协商，特签定本协议共同遵守

一、工程名称安顺家运天城B组团7〜10#楼33〜35#楼独立基坑部分

五、承包单价

（1）、按混凝土接触面积计算

17.5元/平方米计算（含基础）

（3）、劳保服、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水、安全设施用品等由乙方自带六，工程质量:

1、乙方所承包分项工程须按国家现行有关质量原则施工及验收否则导致返工时工料费均由乙方负责

2、经业主、监理或其他单位进行的中间质量检查（检查批），一次不能到达合格的罚款

100.00元，并返工处理，费用自理第二次检查再不能到达合格日勺罚款

200.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次500元的罚款，若迟延工期加倍罚款罚款在工资款中扣除

3、如乙方在所承包的项目中，质量事故常常发生，质检站、安检站发停工告知二次以上或整改告知4次以上；建设单位、监理单位发停工告知3次以上或整改告知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故；上述状况甲方勒令其退场，所竣工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除

4、乙方在施工中的超规范成果，甲方据其严重与否处以50500元/次的〜罚款，并由乙方返工或处理，费用自理

5、因乙方原因导致工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚

二、工程地点安顺家运天城开发项目内

三、工程承包范围整个基础内基槽、基坑土石方开挖；人工挖孔桩土石方的开挖及护壁支模、浇注、基底钎探等

四、承包单价

1、基础土石方部分

1、基槽、坑、塔吊井及其他沟槽人工挖土方含人工开挖、垂直运送、基槽坑1米以外的水平运送、安全风险金、工具及为到达对应质量规定、文明施工规定等所有应实行的内容25元/立方米包干

2、基槽、坑、电梯井及其他沟槽人工凿石方含人工或机械开凿、爆破工料、基槽坑1米以外的水平运送、垂直运送、清渣、验收前基底打扫、机具、安全风险金、工具及为到达对应质量规定、文明施工规定等所有应实行的内容140元/立方米包干，爆破收方按施工图尺寸每边各加

0.2米计算收方尺寸

2、人工挖孔桩土石方部分

1、人工挖孔桩挖土石方含原土回填土及基岩的挖、凿、石方爆破人工、扩大头成型、清孔、垂直运送、离孔桩距离1米外的水平运送、护壁模板、支撤护壁模板、护壁钢筋制安、浇捣护壁混凝土、抽水机具、孔内照明通风机具、振动机具、所需电缆及管线、垂直运送机具、砖做护壁定位井圈、安全风险金、以及为到达对应质量规定、文明施工规定等所有应实行口勺内容桩劲

1.2米内、成孔深度12米内

160.00元/米土石方统一价包干条形桩腰子孔）按

320.00元/米土石方统一价包干

（2）、含所需工具、钻头、钻钎、抽水机具、孔内照明通风机具、垂直运送机具、安全风险金、以及为到达对应质量规定、文明施工规定等所有应实行的内容20元/米包干，因乙方原因致使钎探钻孔没有到达深度，不计算费用

（3）、如成孔深度在

12.1〜

15.0米，第

（1）项单价按200元/米包干，第

（2）、

（3）项单价不变

（4）、劳保服、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水由乙方自带

（5）、所有基础30天内完毕予以每米

5.00元的奖励

（6）、未述项目单价另行确定

五、工程质量

1、乙方所承包分项工程须按国家现行有关工程原则施工

2、桩身直径和垂直度必须满足国家规范规定，（孔桩护壁厚度保证80MM、孔桩接头不得超过150MM）否则导致返工人工材料费均由乙方负责

3、桩底持力层必须到达设计规定的中风化完整基岩上

4、经业主、监理或其他单位进行日勺中间质量检查（检查批），一次不能到达合格日勺罚款

100.00元，并返工处理，费用自理第二次检查再不能到达合格时罚款

200.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次500元的罚款，若迟延工期加

5、如乙方在所承包日勺项目中，质量事故常常发生，质检站、安检站发停工告知二次以上或整改告知4次以上；建设单位、监理单位发停工告知3次以上或整改告知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故;上述状况甲方勒令其退场,所竣工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款,协议自行解除

6、乙方在施工中的超规范成果，甲方据其严重与否处以50-500元/次日勺罚款，并由乙方返工或处理，费用自理

7、因乙方原因导致工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方导致的I停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担甲方并给乙方200〜2023元/次的罚款

8、因乙方原因不能履行协议约定内容、持续停工48小时以上、不能按甲方技术交底及规范规定进行承包项目的I施工，甲方有权叫其退场，所竣工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除

六、工资进度款支付中途不借支工资进度款，基础施工完毕，经基础分部工程验收合格后30日内付清乙方所有人工工资

七、工期

1、本协议承包内容总日历工期30天，从2010年8月3日动工至2010年9月3日竣工

2、凡停电、下雨达一天以上、停水三天以上、停工待料均顺延工期顺延工期须由栋号施工员签字后方可生效顺延（但不计务工费），否则不视为顺延工期且顺延工期签证须当日完毕

3、乙方不能按期完毕，每延期一天罚款200元，提前一天奖励200元

4、能到达施工条件而不施工日勺，每天罚款200元

5、乙方工期据其甲方观测，确实不能保证甲方工程按期竣工，甲方有权叫乙方退场，所竣工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除

八、安全责任

1、在施工中日勺任何直接及间接安全责任事故单次30000元以内的经济损失由乙方负责单次安全事故经济损失30000元以外的甲方承担60%,其他由乙方承担

2、因爆破发生的安全事故概由乙方自行负责

2、乙方在施工中日勺违章行为甲方有权根据情节处以合适日勺罚款，并立即改正其违章行为

3、因乙方安全防护搭设或安全设施不符合安全施工规定及工人违章操作,导致的有关职能部门检查罚款所有由乙方负责，并在规定的期限内整改，甲方另对乙方处以50—200元/次日勺罚款

4、乙方人员在施工场地内打架斗殴导致日勺一切责任所有由乙方负责

5、凡在工地上打架斗殴一次罚款5000元/次，其发生的医药费、法律责任由乙方负责

九、违约责任协议签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失

十、本协议一式四份，甲乙双方各执二份甲乙双方签字（交完保证金伍万元）后生效，工程结清尾款后自动失效本协议未尽事宜，双方协商处理甲方:乙方:负责人:负责人:协议签订日期工程劳务承包协议（钢筋班）发包人（如下简称甲方）承包人（如下简称乙方）甲方因安顺家运天城B组团11#、28#楼工程施工需要，将工程中的钢筋制作与安装承包给乙方施工，根据《协议法》、《建筑法》、《承诺书》，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际状况，以及为了明确双方的责任,保证工程的质量、进度及安全，经双方充足协商，特签定本协议共同遵守

一、工程名称安顺家运天城B组团11#、28#楼

二、工程地点安顺家运天城开发项目内

三、工程承包范围整个工程基础、梁、板、柱、小型构件、屋面刚性防水层

四、承包内容本项目中所有钢筋的下车、堆码、开下料单、调制、加工制作、安装、焊接（含基础、屋面、建筑、预制构件及零星碎部分）；多种试件制作、成品及半成品清理分类、堆放、挂牌整顿、场内水平与垂直运送；上述人工费由乙方负责焊接（含平焊、竖焊、对焊）以及钢筋制安过程中所需的I扎丝、焊条、焊剂、焊接药膏块等消耗性材料均由乙方负责

五、承包单价:

1、含梁、板、柱、墙、楼梯、刚性屋面、小型构件及其他对应项目上述承包内容及安全风险金、所需工具弯曲机、断筋机、电弧焊机闪光对焊机、电流压力焊机、钢筋剥肋滚轧导丝机、线材切割机、调直钢材卷扬机和配套夹具等和为到达对应质量规定、文明施工规定等所有应实行的I内容按实际竣工面积

13.00元/平方米包干建筑面积计算规则按贵州省98土建定额执行

2、劳保服、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水、所需管线、电器、配电箱由乙方自带六，工程质量

1、乙方所承包分项工程须按国家现行有关工程原则施工否则导致返工的工料费均由乙方负责

2、经业主、监理或其他单位进行的中间质量检查检查批，一次不能到达合格的I罚款

100.00元，并返工处理，费用自理第二次检查再不能到达合格的罚款

200.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次500元的罚款，若迟延工期加倍罚款罚款在工资款中扣除

3、如乙方在所承包的项目中，质量事故常常发生，质检站、安检站发停工告知二次以上或整改告知4次以上；建设单位、监理单位发停工告知3次以上或整改告知8次以上;发生影响较大的质量或安全事故;上述状况甲方勒令其退场,所竣工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款,协议自行解除

4、乙方在施工中的I超规范成果，甲方据其严重与否处以50-500元/次日勺罚款，并由乙方返工或处理，费用自理

5、因乙方原因导致工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方导致的I停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担甲方并给乙方200~2023元/次的罚款

6、因乙方原因不能履行协议约定内容、持续停工48小时以上、不能按甲方技术交底及规范规定进行承包项目的施工，甲方有权叫其退场，所竣工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除七，工资进度款支付乙方垫支工料费至主体三层盖板，三层竣工后付其所完进度款的80%,其后每月按乙方所完进度款的80%支付，余款在主体竣工验收合格后二月内付清

八、工期

1、本协议承包内容基础至主体竣工总日历工期90天，从2010年5月1日动工至2010年6月30日竣工（详细各栋动工日期进场后确定）

2、凡停电、下雨达一天以上、停水三天以上、停工待料均顺延工期顺延工期须由栋号施工员签字后方可生效顺延，否则不视为顺延工期且顺延工期签证须当日完毕

3、乙方不能按期完毕，每延期一天罚款200元，提前一天奖励200元

4、能到达施工条件而不施工或不服从加班安排的，每天或每次罚款500元且导致下一班组停工发生的误工费由乙方负责

5、乙方工期据其甲方观测，确实不能保证甲方工程按期竣工，甲方有权叫乙方退场，所竣工程工料费按已完合格内容所值工资款的I80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除

九、安全责任

1、在施工中的I任何直接及间接安全责任事故单次一万元以内的经济损失由乙方负责单次安全事故经济损失在保险赔付后超过一万元以外的甲方承担70%,其他由乙方承担

2、乙方在施工中日勺违章行为甲方有权根据情节处以合适的I罚款，并立即改正其违章行为

3、因乙方安全防护搭设或安全设施不符合安全施工规定及工人违章操作,导致的有关职能部门检查罚款所有由乙方负责，并在规定的期限内整改，甲方另对乙方处以200—1000元/次的罚款

4、因乙方施工人员打架斗殴产生日勺一切后果均由乙方负责

十、违约责任协议签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失H^

一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份乙方交齐保证金，甲乙双方签字后生效，工程结清尾款后自动失效本协议未尽事宜，双方协商处理甲方乙方负责人负责人协议签订日期-----------年月日款，给甲方导致的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担甲方并给乙方200-2023元/次的I罚款

5、所有涨模乙方必须在甲方规定的时间剃打完毕，否则甲方有权安排工人剃打，工资在乙方工资款中扣除

6、因乙方原因不能履行协议约定内容、持续停工48小时以上、不能按甲方技术交底及规范规定进行承包项目的I施工，甲方有权叫其退场，所竣工程工资按己完合格内容所值工资款的180%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除七，工资进度款支付乙方垫支工料费至主体竣工，主体竣工后付其所完进度款日勺80%,余款在主体竣工验收后二月内付清

八、工期

1、本协议承包内容基础至主体竣工总日历工期30天，从2010年5月1日动工至2010年5月31日竣工（详细各栋动工日期进场后确定）

2、凡停电、下雨达一天以上、停水三天以上、停工待料均顺延工期顺延工期须由栋号施工员签字后方可生效顺延，否则不视为顺延工期且顺延工期签证须当日完毕

3、乙方不能按期完毕，每延期一天罚款200元，提前一天奖励200元

4、能到达施工条件而不施工的，每天罚款500元且导致下一班组停工发生的误工费由乙方负责

5、乙方工期据其甲方观测，确实不能保证甲方工程按期竣工，甲方有权叫乙方退场，所竣工程工料费按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除

九、安全责任

1、在施工中的任何直接及间接安全责任事故单次一万元以内的经济损失由乙方负责单次安全事故经济损失超过一万元以外的甲方承担80%,其他由乙方承担

2、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以合适的罚款,并立即改正其违章行为

3、因乙方班组所波及的安全防护搭设或安全设施不符合安全施工规定及工人违章操作，导致的有关职能部门检查罚款所有由乙方负责，并在规定的I期限内整改，甲方另对乙方处以200—1000元/次的I罚款

4、因乙方施工人员打架斗殴产生的一切后果均由乙方自行负责十违约责任协议签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失H^

一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份甲乙双方签字后生效，工程结清尾款后自动失效本协议未尽事宜，双方协商处理甲方:乙方:负责人负责人协议签订日期------------年月日工程劳务承包协议（钢筋班）发包人（如下简称甲方）承包人（如下简称乙方）甲方因安顺家运天城B组团1〜5#、11#、28#楼工程施工需要，将工程中的J钢筋制作与安装承包给乙方施工，根据《协议法》、《建筑法》、《承诺书》，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际状况，以及为了明确双方的责任，保证工程的质量、进度及安全，经双方充足协商，特签定本协议共同遵守

一、工程名称安顺家运天城B组团1〜5#、11#、28#楼

二、工程地点安顺家运天城开发项目内

三、工程承包范围:整个工程基础、梁、板、柱、小型构件、屋面刚性防水层

四、承包内容本项目中所有钢筋口勺下车、堆码、开下料单、调制、加工制作、安装、焊接（含基础、屋面、建筑、预制构件及零星碎部分）；多种试件制作、成品及半成品清理分类、堆放、挂牌整顿、场内水平与垂直运送；上述人工费由乙方负责焊接（含平焊、竖焊、对焊）以及钢筋制安过程中所需的扎丝、焊条、焊剂、焊接药膏块等消耗性材料均由乙方负责

五、承包单价

（1）、含梁、板、柱、墙、楼梯、刚性屋面、小型构件及其他对应项目上述承包内容及安全风险金、所需工具（弯曲机、断筋机、电弧焊机闪光对焊机、电流压力焊机、钢筋剥肋滚轧导丝机、线材切割机、调直钢材卷扬机和配套夹具等）和为到达对应质量规定、文明施工规定等所有应实行的内容按实际竣工面积

12.00元/平方米包干建筑面积计算规则按贵州省98土建定额执行

（4）、劳保服、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水、所需管线、电器、配电箱由乙方自带六，工程质量

1、乙方所承包分项工程须按国家现行有关工程原则施工否则导致返工的工料费均由乙方负责

2、经业主、监理或其他单位进行的中间质量检查（检查批），一次不能到达合格日勺罚款

100.00元，并返工处理，费用自理第二次检查再不能到达合格的罚款

200.00元，并返工处理，费用自理，第三次检查仍不能合格，由甲方组织人员返工或处理，费用由乙方负责，并给乙方单次500元的罚款，若迟延工期加倍罚款罚款在工资款中扣除

3、如乙方在所承包的I项目中，质量事故常常发生，质检站、安检站发停工告知二次以上或整改告知4次以上；建设单位、监理单位发停工告知3次以上或整改告知8次以上；发生影响较大的质量或安全事故；上述状况甲方勒令其退场，所竣工程工资按已完合格内容所值工资款及180%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除

4、乙方在施工中改I超规范成果，甲方据其严重与否处以50~500元/次的罚款，并由乙方返工或处理，费用自理

5、因乙方原因导致工程被职能部门、建设、监理单位停工或罚款，给甲方导致的停工损失由乙方负责，罚款由乙方承担甲方并给乙方200~2023元/次的J罚款

6、因乙方原因不能履行协议约定内容、持续停工48小时以上、不能按甲方技术交底及规范规定进行承包项目的施工，甲方有权叫其退场，所竣工程工资按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除七，工资进度款支付乙方垫支工料费至主体三层盖板，三层竣工后付其所完进度款的80%,其后每月按乙方所完进度款的80%支付，余款在主体竣工验收合格后二月内付清

八、工期

1、本协议承包内容基础至主体竣工总日历工期90天，从2010年3月10日动工至2010年6月10日竣工（详细各栋动工日期进场后确定）

2、凡停电、下雨达一天以上、停水三天以上、停工待料均顺延工期顺延工期须由栋号施工员签字后方可生效顺延，否则不视为顺延工期且顺延工期签证须当日完毕

3、乙方不能按期完毕，每延期一天罚款200元，提前一天奖励200元

4、能到达施工条件而不施工或不服从加班安排欧I,每天或每次罚款500元且导致下一班组停工发生的误工费由乙方负责

5、乙方工期据其甲方观测，确实不能保证甲方工程按期竣工，甲方有权叫乙方退场，所竣工程工料费按已完合格内容所值工资款的80%支付，扣除返工工料费及罚款，协议自行解除

九、安全责任

1、在施工中的任何直接及间接安全责任事故单次二万元以内的经济损失由乙方负责单次安全事故经济损失在保险赔付后超过二万元以外的甲方承担60%,其他由乙方承担

2、乙方在施工中的违章行为甲方有权根据情节处以合适的罚款，并立即改正其违章行为

3、因乙方安全防护搭设或安全设施不符合安全施工规定及工人违章操作，导致时有关职能部门检查罚款所有由乙方负责，并在规定欧I期限内整改，甲方另对乙方处以200—1000元/次欧I罚款

十、违约责任协议签定后，双方必须严格履行，不得违约，如有违约，由违约方负责赔偿守约方的直接经济损失

十一、本协议一式四份，甲乙双方各执二份乙方交齐保证金，甲乙双方签字后生效,工程结清尾款后自动失效本协议未尽事宜，双方协商处理甲方乙方负责人负责人协议签订日期----------年月日。