2023年建筑消防工程劳务分包合同书消防分包合同

年建筑消防工程劳务分包合同书消防分包合同2023优质劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!2023年建筑消防工程劳务分包合同书消防分包合同优质篇一发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）

一、工程概况工程名称工程地点承包工程的内容及范围本工程设计图纸范围内的消防安装工程，包括消防泵房、消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统、消防排烟系统工程承包方式包工包料第一条承包内容及方式

1、工程名称

2、工程地址

3、承包内容乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规范进行施工,包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务2施工过程中所发生的杂工；4清理楼面、打磨、搭拆、运输管道；5配合基础机械挖土清理边角余土；6配合施工放线7泥工用小型工具泥桶、木板、搓板、草刷、切割机、冲击钻、整套振动棒、翻斗车、搅拌机、合灰机和硅中转机械等850mm每层柱、剪力墙应在其接头施工缝处先浇注厚和结构同品种的水泥砂浆，以保证施工缝处混凝土结构质量9每层柱、剪力墙模板安装好后采用水泥砂浆封堵模板与碎之间的缝隙

4、承包工作要求1乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度乙方现场管理人员参加项目部每周的例会对本分项工程负责乙方现场管理人员必须得到甲方认可,才能行使管理权力2乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力对乙方工人的管理符合项目部制定的要求3乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作或项目部认为此人不适合管理工作项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理有权支付工程款不经过此人有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理4乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态过程精品，才有一个精品的结果5乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作6合理使用砂、水泥、砂、砖、砂浆等材料，厉行节约，杜绝浪费，否则予以罚款7保证施工内容达到规范要求的平整度和垂直度8加强现场安全文明施工，做到工完清场，搞好成品保护工作，遵守公司和项目经理部得各项规章制度

5、承包方式本工程采用包工不包料的形式，把蓝图中的泥工分项工程承包给乙方（泥桶、木板、搓板、草刷、切割机、冲击钻、整套振动棒、翻斗车、搅拌机、合灰机和布料机等机械由乙方自理）

6、承包价格甲乙双方已确定本工程按建筑面积计算每平方米以上价格包人工、包质量、包进度、包安全、包现场文明施工、包验收的综合单价

7、工程款支付方法:

（1）5#乙方进场后，楼完成正负零（含正负零）并经甲方1520%,验收合格日内支付完成工程量的以后每完成五层混凝土浇筑并经甲方验1520%,1550%,收合格日内支付完成工程量的主体封顶后日内支付完成工作量的工20%程主体验收合格后甲方支付乙方完成工程量的竣工验收合格后，完成细部整改后o甲方支付乙方剩余工程款

（2）15地下室、商铺、幼儿园每月完成工程量经甲方验收合格后，日内支付20%,1550%,完成工程量的幼儿园主体封顶后日内支付完成工作量的幼儿园主体验1520%,收合格后日内支付完成工作量的竣工验收合格后，完成细部整改，甲方支付乙方剩余工程款

（3）每次支付乙方工程款时扣除罚款和乙方合同违约的违约金，罚款和违约金由项目部管理人员开出，注明罚款和违约金原因，并通知乙方不需乙方签字认可直接生效

（4）乙方每次申请工程款时，必须采用甲方提供的申请表，乙方必须填写完成合格的工程量，并报项目部每个管理人员签字乙方申请工程款的工程量必须合格，甲方认为乙方完成的工程量需整改的乙方必须及时整改，如乙方没整改或整改不符合要求甲方有权对该部分工程量暂不支付工程款在乙方整改合格后支付合格的产品才具备申请工程款的条件每次领取工程款扣除本次完成工程量时产生的罚款乙方必须对甲方管理人员在申请表上提出的意见要求加以改进

（5）乙方竣工结算，工程量的确认必须由项目部计算，并审核乙方提供的计算书，对施工现场图纸中有但实际乙方未做的不结算

（6）甲方支付乙方工程款，乙方首先上报其劳动力的身份证及工资表，并由甲方进行监督发放民工工资，每次乙方领取工程款必须首先保证人工工资，乙方不得挪做他用，如乙方不能保证工程款支付工人工资，甲方可以直接将工程款支付乙方工人因乙方自身原因拖欠工人工资而产生纠纷甲方不承担任何责任，因乙方原因造成社会5-10舆论媒体曝光等一切不利于甲方形象的行为，甲方将处以乙方万元罚款（从工程款中扣除）第二条工期15#6#

1、主体工程楼、楼基础承台泥工个工作日，基础柱115泥工为个工作日，（正负零以下木工钢筋工泥工工期为天）第一层（处96为木工钢筋工泥工工期个工作日，第二层为木工钢筋工泥工工期个工作日，标准4层每层从开始做到完成浇筑混凝土时间为天，如乙方未完成规定的工期，甲方有权处罚乙方

2、在施工过程中，如遇业主认可的工期延误的情况则工期顺延第三条甲乙双方权利与义务、甲方驻现场全权代表姓名:

二、甲方权利与义务

1、在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行督促、检查2023年建筑消防工程劳务分包合同书消防分包合同优质篇三签约时间___________________工程地点___________________发包单位（以下简称甲方）联系电话___________________单位地址___________________甲方代表___________________承包单位（以下简称乙方）联系电话___________________单位地址乙方代表___________________第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况

1、设备情况产品名称___________________规格型号___________________单位___________________数量___________________

2、安装工程概况1工程地点及面积___________________2工程造价元；512付款方式、现金、转帐支票第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点甲方指定的地点必须是具有安全保证的，工程材料的安全由甲乙方共同负责乙方安装调试设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装第三条产品的安装、调试、验收:

1、乙方负责设备的安装、调试甲乙双方商定3年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行所需材料均按双方约定时间进场到位

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单表上签字盖章乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认第四条违约责任、乙方责任:

2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲1%20%方支付价款总额的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的如乙方在达到o此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担甲方签字认可的除外31%、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的的违约金,但因甲方原因造成的除外

4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责

二、甲方责任450%、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的的违约金

5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款1%20%总额的的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任

6、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用1工程量变化或设计变更；2不可抗力；3甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；4甲方同意工期顺延的其他情况第五条价款结算方式及期限

1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款固定价款；

2、本合同工程安装总价款为人民币元大写；

（3）工程尾款（占合同总金额的—%）元（大写元），设备调试完毕，工程竣工验收合格后，甲方三天内付清甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方

3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费第六条产品质量责任和售后服务条款

1、自验收之日起，工程保修期为壹年在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用

2、质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定第七条本合同自双方签字盖章之日起生效第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决第十一条解决合同纠纷的方式执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份2023年建筑消防工程劳务分包合同书消防分包合同优质篇四随着社会的发展，安装劳务越来越多，那么安装劳务合同怎么写呢？以下是在本站小编为大家整理的安装劳务合同范文，感谢您的阅读（简称甲方）劳务分包人:（简称乙方）鉴于甲乙双方已充分了解本工程具体情况，因工程施工需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就甲方西安首创国际城五期工程的安装劳务分包施工事项经协商达成一致，订立本合同工程地点西安经开区凤城十二路与文景路交界首创国际城

一、承包范围甲方总承包范围内清单项目和措施项目，全部水暖、电气安装工程的人工、机械、耗材1a、工程清单项目、电气部分:竣工结算方式施工结束，按审计后的决算价下浮，不开具发票付款方式65%;进度款按月进度付款，付至当月完成工程价款的85%;工程结束，支付至结算总价的95%;审计结束，付至工程总价的5%余数作为质保金，待保修期满后两周内付清质量目标合格施工目标安全文明施工

二、甲乙双方的工作甲方的工作甲方派驻工地代表全权负责本工程施工中的一切事宜;负责向乙方进行技术、质量、进度、安全、场容的交底;7负责开工前日内向乙方提供施工蓝图二套;自变配电室低压柜下口压线起至各栋号楼线缆敷设;楼内所有预埋预留;强、弱电桥架的安装;应急灯具、照明插座、等电位箱、户内箱、弱电箱的施工安装等;防雷接地工程的焊接预留及蓝图中甲方承包范围内的所有电气配管设备安装内容b、给水工程:给水管线的安装及套管预埋、孔洞预留进户给水管线接至甲方指定位貉,并留好接头自压供水设备安装及蓝图中甲方承包范围内的所有给水配管设备安装内容C、排水系统户内污水、排水、废水、压力废水、雨水、空调冷凝水管线安装及预留孔洞，接到室外雨水井、污水井等配管、配件安装屋面通气管及蓝图中甲方承包范围内的所有排水配管设备安装内容d、采暖系统采暖管道的安装及预留孔洞预埋套管，所有系统隐蔽工程预留预埋，暖件至干管及管井内立管，预留三通接口及蓝图中甲方承包范围内的所有采暖工程配管设备安装内容（不包括通风工程）e、商业部分卫生间水、暖、电、卫生洁具的安装

2、工程变更项目未施工安装前的变更图及通知单，均不计费用蓝图工程已安装完成，甲方发变更通知经建设单位、监理确认后，按清单只计人工费

3、文明施工、季节性施工、赶工施工、安全施工措施项目

4、甲乙双方办公生活区、乙方施工范围内自用临电临水管线设施维护工作

5、乙方自用生活、办公设施的全部费用附甲方总包合同

二、材料部分:

1、甲方负责构成工程实体主材和耗材（包括预埋管材及配件、桥架、线鼻子、电工胶布、配电箱、给排水管材及管件、角铁、槽钢、镀锌圆钢、镀锌扁铁、铁丝、钢丝、扎丝膨胀螺丝、油漆、螺丝钉、焊条、氧气、乙快）的采购工作，乙方应不迟于25每月日提供下月需用计划并注明需用时间，且在需用前七天向甲方项目部提交准确的需用计划，否则，因供应不及时或供应不足而导致的工程延误与窝工，甲方不予负责和补偿若因材料计划原因导致材料超购，造成甲方资金积压，乙方应赔偿甲方相应损失

2、乙方提供施工所有机械设备及耗材（包括但不限于电焊机、切割机、砂轮片、锯条、铅油、麻丝、生料带、钻头、胶带、油漆刷等）

3、乙方负责材料安装前、后的成品保护及验收移交后的成品看护工作、若出现丢失、损坏应及时更换维修

410、严禁出现监偷盗行为，若出现一次，按原材料价的倍补还，并罚款10000元

三、承包方式及价格包人工、包机具（包括但不限于电焊机、套丝机砂轮片、锯条、铅油、麻丝、生料带、钻头、胶带、油漆刷等）包质量、包安全、包文明施工、包成品保护、包保修方式承包

四、结算和付款方式:

1、转账付款预埋配合阶段，分三次付款，第一次付款车库预埋配合完成，付20%;已完工作量清单人工费的第二次付款，一层至主楼十层预埋配合完成，付已完工40%;作量清单人工费的第三次付款、十一层至主楼封顶，付已完工作量清单人工费的40%70%,主楼封顶以后按月进度报量，付已完工作量清单人工费工程安装完成后，95%,5%,工程验收合格交付后，付至总完成建筑面积合同价款留保证金国家规定保修期满，无保修费用（或扣除保修费）后一月内付清

2、甲供材料在采购进场一次性交乙方保管使用，如有丢失、超损均由乙方负责（20xx）按《陕西省建筑（安装）工程消耗量定额》《陕西省建筑装饰（安装）工程（20xx）价目表》计算损耗量20xx831

五、工期要求配合土建施工，以总工期年月日竣工

六、质量管理:

1、乙方按国家规范、标准图集、设计要求、行业标准、编制文件要求内容组织工人学习了解、精心施工劳动力要充足、负责人坚守岗位、施工产品、自检、互检，合格后上报甲方再检合格后甲方通知监理、建设方参加共同验收，并及时填写报验资料，签字后交资料室保存施工中出现质量问题及时整改否则停止施工，造成损失，负责赔偿并进行处罚

2、乙方必须按国家的有关法律、法规、《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程强制条文》等要求进行施工，如发生质量事故，一起责任均由乙方负责

七、甲方义务:

1、向乙方提供施工蓝图二套，设计变更、图纸答疑、技术、全交底

2、对乙方进场人员进行守法、安全、内部管理制度的教育

3、对乙方提出需要解决的生产协调及时解决，保证塔吊在乙方施工使用的机械、材料及时吊运

八、乙方义务:

1、服从甲方管理，按照合同确定的应完成承包范围内工程的施工和管理

2、组织有必备素质、足够数量的管理人员和操作人员，配备能满足本工程需要的机械设备

3、严格按照施工图纸、施工规范及技术规程要求进行施工，确保工程质量,接收甲方对工程质量和检查和监督

4、向甲方提供乙方负责人、管理人员名单乙方生产人员身份证、上岗证等有效证件的复印件及联系方式

5、服从土建进度总体安排，无条件配合土建进度，在安装预埋阶段，每跨板面考1虑小时布管时间

6、接受项目部书面及现场定位、标高移交，按设计及规范施工

7、全部预留洞、后开洞、配电箱、墙面开槽的修补，必须达到未粉刷前的不低于5mm,墙面粉刷后的修补应达到土建验收标准

818、禁止使用岁以下劳动力

9、乙方施工人员违章操作，出现安全事故，所产生的一切费用，乙方自理

10、施工期间，不得随意调离工人或停工若需调离，必须提前通知甲方,经甲5000方同意后调离否则造成劳动力紧缺、至工程进度滞后甲方有权进行每人不低于元的处罚，甚至终止合同，施工中所发生的工程量不予结算

11、乙方施工中发生质量问题按照项目施工交底，质量达不到规范要求,甲方500要求整改，不听指挥、野蛮施工检查发现一处罚一处，每处元严重者甲方有权单方终止合同，施工中所发生的工程量不予结算

12、乙方负责材料到场的装卸车、搬运、验收、保管，二次倒运工作

13、禁止开设食堂、商店

九、甲方违约:10甲方不能按进度付款，应提前天通知乙方，当双方协商不妥时，乙方有权通过法律手段追索欠款

十、乙方违约:

1、乙方承包工程项目，禁止再次进行分包、转包，质量不合格，又不整改,影响5%工期，工程量不结算，并有权追索赔偿，后期维修不配合，扣除保质金,作为后期维修费用

2、乙方对工程进度、工程质量、安全生产、文明施工、材料节约不达标,达不到合同要求，甲方有权清退乙方出场，工程量不结算负责与本工程中业主单位、其他施工单位的对外联系、协调工作;负责组织分部工程和工程验收工作；定期组织召开生产例会;定期组织综合执法大检查；技术变更与洽商以甲方书面通知为准乙方的工作乙方派驻工地代表全权负责承包范围内施工的一切事宜;保证工程不进行再次转包；服从甲方、业主及监理单位的指令；执行甲方各部门制定的各项管理规定；必须保证节假日及农忙期间的连续施工；将现场施工人员登记造册，交甲方工程负责部门备案；按照甲方通知的时间准时进场；负责提供当月形象进度报表;乙方代表及施工管理人员必须按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度、周生产例会等

三、工期本工程工期年月日至年月日目标工期根据业主及现场项目部要求进行调整该工程各项工期不予调整，不可抗拒自然灾害及除现场条件以外甲方原因影响，可顺延工期，但必须由甲方项目经理签证甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考核指标，乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目

四、工程质量工程质量验收部门依次为项目质检员、工程监理、当地消防工程质量验评标准相关的施工验收规范，及图纸设计要求工程质量验收依据工程所涉及的现行、有效的国家、地方、行业的规程、规范、标准、法规、图集、法规工程质量条件所承揽范围项目验收合格乙方必须严格按国家及相关行业施工质量验收规范、施工图纸及说明和施工方案进行施工，确保工程质量乙方承诺，在工程施工中，确保达到合同约定的质量标准，未达到此质量标准，总价中扣除因处理质量问题而增加的费用工程质量的定性，以相应的主管部门发证为准

五、材料管理所有实施于本工程的乙供材料由乙方自行采购保管，如出现问题，由乙方自行承担甲方提供的设施，交乙方后，乙方要妥善保管，如有丢失乙方按价赔偿

六、工程款的支付65%85%;按月进度的支付工程进度款;工程结束，支付至结算总价的工程竣工95%;5%验收合格取得验收报告后进行决算，经审计后支付至结算总价的余留作为质2保金，待保修期满后周内一次性付清

七、结算办法20xx施工结束，乙方按照完成的工程量，套用内蒙古定额及相关造价的红头文件，进行工程决算交甲方，经审计后，下浮，作为工程总造价

八、进度计划22乙方按甲方要求的格式编制月度计划和材料需用计划;每月日前上报次月施工进度计划及材料需用计划经甲方审批后的施工进度计划一旦下达，必须保证全面完成如因乙方原因，当85%月进度计划乙方只完成以下，乙方应负责赶工并达到甲方的要求，赶工措施费用乙方自负

九、工期延误不可抗力因素;20%）;由于重大设计变更导致工程量明显增大（超过乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方收到施工所需继续的指示、图纸或标高，以致影响施工造成工程停工的5乙方在上述情况发生后天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告甲方在与业主协商后，书面给出乙方公平和合理的工程和其部分竣工期限的延长和经济损失的赔偿，但上述延长和赔偿应以业主同意就以上延误给予甲方竣工期限的延长和赔偿为限如果乙方未能在规定的期限内或延长期内完成分包工程，对于甲方实事求是估算出的所遭受的或招致的由上述乙方的失误引起的任何损失或损害，乙方应偿付甲方等量损失费甲方应在最早期限给乙方以合理的通知，告知乙方他正在或将要蒙受或招致上述损失或伤害当乙方工程进度已变得明显延迟时，乙方应提前以书面形式通知甲方进度延迟的原因和其任何部分完成的情况，但此通知并不能减少或降低乙方因此而应负的责任，甲方将视进度延误程度给予乙方经济处罚由于乙方原因造成的业主对工期、质量、安全不满所进行的罚款及给甲方造成不好影响全部由乙方承担责任

十、文明施工文明施工目标达到安全文明施工乙方应严格按甲方关于文明施工的要求和各项制度、规章和规定组织施工,并严格遵循甲方在本工程中对于文明施工的其他要求现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生本工程的施工时间将受地方市政府规定的限制乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵从现有法律规定、业主、甲方的限制

十一、安全2%本工程安全目标无重大伤亡事故，轻伤事故发生频率低于XXX乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及、地方政府、地方建委颁发的有关规定乙方应严格按照甲方安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及甲方对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查50200乙方负责现场的安全防护工作，进场队伍在人以上设一名专职安全员,人22503以上设名专职安全员，人以上设名专职安全员乙方人员发生伤亡事故，乙方应尽力施救，甲方予以协助由甲方原因造成的安全事故，由甲方承担责任和有关费用乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具必须经检验合格，方可使用若因乙方违反操作规程和使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由乙方自行负责

十二、保修乙方应按国家有关规定对工程进行保修，保修期为一年，在工程验收后乙方应与5%,甲方签订保修合同，保修金额为合同价款的甲方在乙方余留工程款中扣除，待保修期满后结清

十三、退场在甲方与乙方的雇佣关系解除或分包工程完工或双方未能就本分包工程的后续工程达成协议时，乙方在接到甲方的退场通知后五天安排有序撤出施工现场乙方在退场过程当中应保证甲方及其他分包的财产及已完工程免于遭受任何损失

十四、合同文件及解释顺序除本合同另有约定外，其组成及解释顺序如下:

1、本合同及补充协议;

2、洽商、变更等确定双方权利义务的纪要，协议;

3、甲方收到业主的图纸后提供的施工图纸;

4、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求

十五、其他本合同未尽事宜，将以补充协议的形式附于本合同，并与本合同具有同等法律效力甲方对乙方所下罚单需由乙方签字确认，如有不同意见可书面阐述理由，提交甲3方项目经理部商议，乙方不进行确认且不阐述理由的，自罚单所下之日起日后自行生效，甲方可直接从乙方结算款中扣除甲乙双方发生争议时,可以通过协商或申请甲乙双方上级有关部门调解;不愿通过协商或调解不成的，可以采用向地方人民法院提起诉讼本合同自签字盖章之日起生效，甲乙双方在结清工程结算尾款后，本合同即宣告终止本合同一式四份，甲乙双方各执正副本各一份甲方（公章）乙方（公章）2023年建筑消防工程劳务分包合同书消防分包合同优质篇二（以下简称甲方）XXX XXX乙方（以下简称乙方）根据《劳动法》、《建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程模板分项由乙方实行劳务分承包为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。