土建施工劳务分包合同 2

土建施工劳务分包合同［合同名称］土建施工劳务分包合同［合同编号］［合同签署日期］［合同签署地点］［甲方（分包商）信息］法定代表人［甲方法定代表人姓名］联系地址［甲方联系地址］［甲方］电子邮箱［甲方电子邮箱］［乙方（总包商）信息］法定代表人［乙方法定代表人姓名］联系地址［乙方联系地址］［乙方］电子邮箱［乙方电子邮箱］

一、合同目的根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲方和乙方达成以下合同,对土建施工劳务的分包进行明确约定

二、合同范围

1.【施工项目名称】【详细施工项目名称】

2.【施工地点】【施工地点详细地址】

3.【施工内容】根据乙方的指示及要求，甲方承担如下具体施工内容1【施工内容1]o2【施工内容2】3【施工内容3】

4.【工期】施工工期为【具体工期】，具体工期根据实际情况可能会有所调整,需双方协商确定

5.【合同价款】本次分包合同的合同价款为【具体金额】合同价款的支付方式和时间如下1首付款在合同生效之日起【具体天数】内，乙方应向甲方支付合同价款的【具体比例】，即【金额】2阶段性支付:根据工作进度，乙方应在工程进度达到【具体进度要求】时，按照约定支付相应的阶段性款项3竣工验收支付在施工工程竣工后，乙方应对甲方进行竣工验收，验收合格后应立即支付剩余合同价款的【具体比例】，即【金额】

6.【质量保证】甲方保证其提供的劳务符合相关法律法规和施工标准要求,并承担质量保证责任

7.【违约责任】对于甲方和乙方的违约行为，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行,并由违约方承担相应的赔偿责任

三、合同变更和解除

1.【合同变更】对于本合同的任何变更,双方必须经过书面协商并达成一致意见

2.【合同解除】以下情况之一发生时，本合同解除1根据法律法规的规定解除2双方协商一致解除3其他发生本合同解除的情况

四、合同违约责任

1.【甲方违约责任】若甲方未按合同要求履行义务或提供劣质劳务，甲方应承担赔偿责任

2.【乙方违约责任】若乙方未按合同要求履行合同义务或未按时支付合同价款，乙方应承担赔偿责任,并按照约定支付违约金

五、争议解决对于因本合同产生的争议,双方应首先通过友好协商解决如协商不成，应提交至【仲裁委员会或法院所在地】进行仲裁或诉讼解决

六、其他事项

1.【备案】甲方和乙方应在合同签署后【具体时间】内向相关主管部门备案

2.【附件】本合同附带以下附件1【附件1名称】2【附件2名称】

3.【法律名词及注释】本文档中涉及的法律名词及其注释如下1法律名词1注释2法律名词2:注释

七、文档结尾

1.本文档涉及附件，请一并查阅

2.本文所涉及的法律名词及注释详见附录甲方（分包商）乙方（总包商）签署日期签署日期。