安防监控安装工程施工合同

安防监控安装工程施工合同安防监控安装工程施工合同甲方（委托方）地址联系人方式乙方（承包方）地址联系人:方式:

一、工程概述甲方委托乙方进行安防监控设备的安装工程，并包括相关的材料采购、布线、配置、调试等工作具体工程范围及要求详见附件

二、工程期限

1.工程开始日期:

2.工程完成日期:

3.若因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求延期，并可酌情增加相应费用

三、工程费用及付款方式

1.工程总费用为（大写）

2.付款方式和阶段性支付比例如下:阶段一工程开始前支付％（具体金额）；阶段二工程完成前支付％（具体金额）；阶段三工程验收合格后支付％（具体金额）O

四、设备保修及售后服务

1.乙方提供的设备享有一年质量保修期，在保修期内，由乙方负责设备的维修和更换

2.已安装设备的培训及售后服务详见附件

二五、违约责任

1.若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程直至收到相应款项

2.若乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为工程总费用的％

六、知识产权

1.工程中所设计的软件及相关著作权归乙方所有

2.甲方不得擅自复制、转让或以其他方式侵犯乙方的知识产权

七、法律适用及争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律

2.若双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼附件一工程范围及要求详细列明安防监控设备的种类、数量、安装位置等具体要求附件二设备培训及售后服务详细说明设备培训的内容、时间、方式，以及售后服务的内容和期限【附言】本文档涉及附件附件一工程范围及要求附件二设备培训及售后服务法律名词及注释

1.资质证书指相应的权威机构颁发的、证明乙方具有从事安防监控安装工程的资格的证书

2.工期延误指由于不可抗力或甲方原因导致工程完成日期延后的情况

3.阶段性支付比例指乙方根据工程完成进度提出的具体支付比例要求

4.设备保修期指乙方提供的安防监控设备享有免费保修的期限

5.违约金指由于乙方违反合同约定而应支付给甲方的罚金全文结束。