工程施工借款合同模版5篇

工程施工借款合同模版优秀篇5工程施工借款合同模版【篇1】甲方____________________乙方____________________依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条、工程概况工程名称________________工程地点________________第二条、工程承包范围第三条、工程工期

1.计划开工日期年月日，计划完工日期年月日，总日历天数天；

2.主要节点工期______________________________________

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）第四条、工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到第五条、组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下

1.本合同；

2.本合同附件；

3.招投标文件；

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决第六条、标准规范本合同适用标准规范

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）第11条、其它约定第12条、附则

12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议

12.2本合同正本两份，双方各执一份副本份，甲方执份，乙方执份

12.3本合同履行完成后自动终止

12.4附件⑴施工图纸或作法说明⑵工程项目一览表⑶工程预算书⑷甲方提供货物清单⑸会议纪要⑹设计变更

（7）其他甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人法定代表人代理人代理人单位地址单位地址电话电话传真传真邮码邮码开户银行开户银行户名户名帐号帐号年月日年月日工程施工借款合同模版【篇4】发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商共同定立以下合同条款，以供共同遵守执行

一、工程概况

1、工程名称混凝土生产线设备基础、围墙、道路、生活区配套房及厂区绿化等工程

2、工程地点陵水县新村曲港

3、工程结构设备基础、堆场基础及剪刀墙、及其它公共设施

二、工程承包范围根据发包方提供的施工图文件、土建、水电安装及说明的要求乙方自备应符合施工要求的设备、器具、措施项目及其它费用完成工程

三、合同工期

1、开工日期年月日（首批图纸到之日计算）

2、竣工日期年月日合同工期总日历天数搅拌站60天

3、工期提前或延误按第十一条执行

四、施工管理质量标准，乙方在本工程项目中，应严格按照国家的法律法规进行施工，并接受甲方现场管理人员的监督，严格按照施工图纸，验收规范，保质、保量、按期、安全、文明完成本工程工程质量必须达到合格等级标准以上，对不符合施工规范的工程，甲方有权开出整改通知及罚款单，按轴线及部位完成质量检验（土方开挖、模板制作、钢筋加工、钢筋绑扎、及各隐蔽部分的检验）所有性浇筑匀要有甲方签发的浇筑令才能浇筑施工，施工单位私自浇筑的碎，第一次罚款1000元第二次罚款20_元否则由己方负责返工，一切经济损失及法律责任均由乙方负责

五、合同价款（含

3.3%建安税造价）

1、场地平整、基础土石方开挖及回填按实际发生机械台班计算机械台班费及乙方人员管理费（含边角、松土清理，回土分层注水夯实等）

2.其它项日造价按海南省20_建筑工程综合定额计算，按定额站当期信息价调差计算工程造价下浮3%取费标准按三级建筑施工企业的取费标准取费暂定搅拌站工程造价人民币捌拾万元正（¥o800000元）

3、暂定工程造价为估算价，实际发生金额按最终工工程量结合本合同的计算规定计算核定数为准

六、付款方式乙方工人进场动工，甲方必须预付工程造价30%的工程款给乙方做为备料及生活费用，第二次付款是乙方按工程进度向甲方提交完成工程计量单，经甲方现场人员签名确认按完成工程量的90%拨付工程进度款，竣工验收后拨付总造价价95%,留5%至保修期满后付清

七、工程变更施工中，如甲方需要对原工程设计进行变更，应提前通知乙方，并提供设计变更图纸或说明，乙方应按要求进行变更结算时同时增、减变更工程量计算的价款未经同意的乙方不得随便进行变更，否则乙方承担责任

八、竣工验收与结算工程具备竣工验收条件的项目，乙方应提前5天通知甲方验收，验收前应有竣工图及全套的隐蔽资料及各种质量检验表，混凝土及钢筋必须送县检测站检测甲方在5天内组织验收验收后如有不合格部分，乙方应在5天内进行整改至合格为止竣工日期以验收日期为准

九、安全生产乙方必须严格按施工规范的有关要求及规定进行施工，采取安全施工的防护措施，严禁违规操作，杜绝事故发生，确保施工安全、施工用电应配有操作证的电工、临时用电应有较好的安全防护措施，及临时用电的方案，并对安全生产负全部责任

十、甲、乙双方的其它职责甲方

1、工程开工前，甲力应提供四份施工图文件；

2、设置项目筹建组对整个工程的施工建设进行组织协调，代表甲方履行合同；

3、按乙方提出的进度计划、保证提供所需预理件

4、施工所需的水、电接至距离建筑物中心100M内，并保证正道路畅通；

5、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；

6、按时拨付给乙方的工程进度款如误期支付工程款，工期延误由甲方负责（付款时间在一星期内）乙方

1、严格按照《工程承建简章》要求施工所有进入现场的材料均要求填写记录签证取样，由甲方工程师取样抽检送有资质的质检单位试验合格后方能使用

2、乙方应在协议条款约定的日期，将进度及施工过程中的实际进度计划报表和工程事故提交甲方代表

3、负责施工现场所需的照明及保卫工作

4、己完成工程未交付前负责做好保护工作

5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作

6、保证现场清洁卫生管理，交工前洁理现场垃圾，达到标准H^

一、其它约定

1、工期何提前一天奖励1000元，每超期一日罚款1000元

2、工期延误对以下造成竣上日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延

（1）、工程量变化和设计变更

（2）、一周内，非乙方原因停水、停电、大雨造成停工累计超过8小时⑶、不可抗力

（4）、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况乙方在以上情况发生后3天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后3天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任

十二、违约索赔按民法典

十三、在本工程总造价款拨付至80%—90%时，由甲方提供有效证明给乙方，乙方必须全额提供合法有效的建安发票，否则延误付款及造成的工期延误由乙方承担违约责任

十四、本工程质保期为一年，从验收合格之日起计算保质期本合同有未尽事宜，双方共同协商解决，如不能解决，呈请有关部门仲裁

十五、本合同一式肆份，甲、乙方各执正本贰份，签章后生效甲方（章）乙方（章）地址地址法定人代表法定人代表委托代理人委托代理人工程施工借款合同模版【篇5】总包方（甲方）分包方（乙方）为加强施工现场安全管理，保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议

一、工程概况工程名称工程地点分包内容（范围）分包方式

二、工期开工日期竣工日期

三、安全生产

1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织

2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动

3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式

4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案

5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度

6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度

7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查

8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度

9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效

10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用

11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证

12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任

13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥

14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作

15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担

16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业

17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况

18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业如违反所发生的一切后果由分包方全部承担

19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案

20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任

21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的,一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担

四、违约

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出

五、争议当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁

六、本协议书在双方签字盖章后立即生效

七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力总包方（盖章）分包方（盖章）负责人负责人年月曰年月曰第七条、甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系3•根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理第八条、乙方责任和义务L遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果

10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解第九条、环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍第十条、材料、设备供应与管理L甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供

4.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿

5.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按比例分成第十一条、承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含的内容承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费小型机具费用；各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；

3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动第十二条、结算办法及付款方式

1.每月日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，_______________日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据

2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的%.所承包工程完工后付结算款的%，余款%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）

3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳%的劳务管理费第十三条、施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合（配合第三方工作的费用另外协商）第十四条、工程保修

1.保修范围、期限

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担第十五条、保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失第十六条、争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3仲裁机构要求停止合同工作；

2.4法院要求停止合同工作第十七条、合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金元

2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果

3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）第十八条、不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任第十九条、合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的，可以解除合同

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬第二十条、合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止第二十一条、合同份数本合同一式份，甲方份；乙方份第二十二条、补充条款第二十三条、合同生效本合同双方约定后生效甲方乙方代表人代表人电话电话日期年____________月_____日日期工程施工借款合同模版【篇2】—（以下简称“业主”）与（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同

1.业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下工程名称；工程地点；工程规模；总投资；监理范围

2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义

3.下列文件均为本合同的组成部分⑴监理委托函或中标函；⑵工程建设监理合同标准条件；⑶工程建设监理合同专用条件；

（4）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等4,监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务

5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金支付方式见工程建设监理合同的专用条件本合同的监理业务自—年—月一日开始实施，至—年—月一日完成本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份副本份，各执一份业主（签章）监理单位（签章）法定代表人（签章）法定代表人（签章）―地址地址开户银行开户银行账号账号邮编邮编电话电话年_月_日签于年_月_日签于_工程施工借款合同模版【篇3】根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议

一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）

二、该土地位于，四至为东至，南至，西至，北至，使用年限为50年甲方对该土地享有所有权和使用权

三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准

四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权

五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督

六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外

七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求

八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工，180天内完成竣工验收工作如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止

九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本

（一）该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报

（二）该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，所有款项在2019年12月30日前付清

十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿

十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任

十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任

十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本

十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的20%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行

十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担

十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效甲方某市开发区管委会（盖章，法人签字）乙方某公司（盖章，法人签字）

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失

1.24由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失第9条、奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励

1.33乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同

5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励

1.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿

1.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失

1.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失

9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责

10.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第10条、争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。