建筑工程施工劳务分包合同

建造工程施工劳务分包合同建造工程施工劳务分包合同本合同由以下双方于（日期）签订甲方（施工总包方）地址法定代表人联系方式乙方（劳务分包方）地址法定代表人联系方式鉴于甲方拥有进行建造工程的合法资质和技术实力；

1.乙方具备从事建造劳务分包的相关资质和人员；

2.根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，并经双方商议一致，达成以下合同第一章总则第一条协议标的甲方委托乙方提供建造工程施工劳务分包服务，就具体工程详见附件一第二条服务内容乙方提供的服务包括但不限于劳务人员提供、施工现场管理、质量控制等第三条总包合同约束本劳务分包合同需与甲方与总包方签订的总包合同保持一致，并以总包合同为准第二章合同执行第四条工期双方约定工期为（具体工期），延期需双方商议一致，并以书面形式确认第五条工程成本支付甲方按照总包合同的支付方式及进度支付劳务分包费用

1.乙方应及时提供工程进度、质量记录及支付清单等相关资料

2.第六条材料及设备乙方负责提供符合要求的劳务人员

1.材料及设备的供应由甲方负责，乙方提供合理配合

2.第七条质量控制乙方应按照总包合同及相关规定，保证劳务分包工程的质量达到合

1.同约定的标准如因乙方的原因导致质量问题，乙方负责修复，并承担由此产生

2.的费用第三章合同变更第八条变更的程序任何一方在需要变更合同的情况下，应事先书面通知对方，并经双方商议一致后签署变更合同第九条变更的费用因合同变更产生的费用由变更方承担第四章违约责任第十条违约责任.任何一方未履行或者未按照合同约定履行合同义务的，应承担相1应违约责任并赔偿对方因此导致的损失如一方违约，对方有权要求其履行合同义务，违约方应在接

2.到书面通知之日起（天数）内进行履行第十一条强制解除权若一方违反合同约定且造成重大损失，对方有权解除合同

1.解除合同的一方有权要求违约方赔偿因此造成的损失

2.第五章争议解决第十二条争议解决方式合同履行中如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的,提交

1.仲裁委员会进行仲裁合同履行中如发生争议，根据双方约定，可选择提交（具体法院）

2.进行诉讼第六章其他条款第十三条附属文件本合同附带的附件为合同的组成部份，具体详见附件一第十四条适合法律本合同适合中华人民共和国法律，并依据地区法律规范进行解释和适合第十五条合同生效本合同经双方盖章签字后生效，并按照合同约定执行附件甲方与总包方签订的总包合同

1.其他附属文件（如施工图纸等）

2.法律名词及注释合同法指中华人民共和国《中华人民共和国合同法》

1..仲裁委员会指根据当地法律设立的专门机构，负责仲裁相关争2议法院指根据当地法律设立的司法机构

3.。