广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程

广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程施工总承包招标文件招标单位:广州市荔湾区市政建设管理所招标代理单位北京市建壮咨询有限公司日期年月200910算术复核表附表四工程名称投标单位单位元修正率编修正前投标报价修正后投标报价经评审的最终投当BA时，修正后报价与原报算术校核项目r=|A-B|/A*l号A B标总报价价的差额；当BWA,R=000%1[单位工程1]2[单位工程2]••••♦•••••♦•♦♦・・♦♦・♦♦••♦♦♦・・♦♦n[单位工程n]LA=Ai+A+***An；£投标总报价2B=Bi+B2+Bn修正原则按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额评委签名日期:附表五算术复核汇总表工程名称:资格审查表编号投标人名称原投标总报价A算术复核后投标总报价误差率B r=|A-B|/A*100%评委签名:日期:附表六工程名称:序--------------------------_—_投标单位号评审内容-------------------------------------------投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家1法律经营2投标人均具持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证3投标人具有承接本工程所需的资质投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求，并持有项目经理安4全培训考核合格证（B类）（适用于选用注册建造师的）；工地余泥渣土运输与排放管理员由施工总承包单位专职安全员（具有施工安全考核5证书C类）兼任（适用于施工总承包招标项目）6投标人已按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》结论注

1.本表1{_项评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，投标申请人在交易中心企业库登记的信息将视为其递交资格审查文件的一部分评标委员会对该部分内容的审杳以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据

2.使用GZZB200612-017-2招标文件范本，马范本内容不同之处均以下划线标明

3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效

4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论委签名日期资格审查汇总表工程名称一―—序号一一一评委结论投标单位――-一_12345678910不编制技术标书的投标文件有效性审查表附表八1112评委签名:日期:工程名称:-------一一---------投标单位评审内容,-------------_序号投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中1没有法定代表人授权书原件；未按招标文件的要求交纳投标担保或交纳投标担保未达到招标文件规定的额度的；23投标文件所列投标人名称、项目负责人与投标信息表的不一致；4未承诺响应招标文件所附施工板或施工组织设计要点的；5没有载明合法的余泥渣土运输单位及排放点；没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适6用于施工总承包招标项目）；7没有《施工总承包单位安全总责承诺书》（适用于施工总承包招标项目）；8投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辩认的；9不能成功递交有效电子投标文件的；10投标总报价高于招标控制价的11投标总报价低于企业自身成本的12投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变13算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1%或以上误差的14标书异常雷同（由不同单位独立编制标书时不可能存在的相同）15附有招标人无法接受的条件的16无《参与编制经济标投标文件人员名单》的结论注

1.本表使用GZZB200612-017-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明

2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论评委签名日期:附表九不编制技术标书的投标文件有效性审查汇总表工程名称:一一----------------------评委序号结论一投标单位一-一________12345678910评委签名:日期:第三章合同条款工程编号________________合同编号________________广东省建设工程韬工合同工程名称广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程施工总承包工程地点:广州市荔湾区广雅片区地段发包人广州市荔湾区市政建设管理所承包人_________________________________广东省建设厅制第一部分协议书发包人（全称）广州市荔湾区市政建设管理所承包人（全称）____________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一^致意见，订立本合同一工程概况工程名称广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程施工总承包工程地点广州市荔湾区广雅片区工程内容按施工图纸及招标文件等所载明的内容

[2009]工程立项、规划批准文件号号资金来源城建资金二工程承包范围承包范围按施工图纸及招标文件等所载明的内容三合同工期工程合同工期总日历天数天具体开工时间以发包人签署的开工报告为准在履约过程中，因变更设计、发包人责任或不可抗力等因素而延误的工期，经双方签证认可后调整，并以此确定竣工日期四质量标准工程质量标准合格五合同价款合同总价为（大写）一元；（小写）¥:元项目单价日详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）

六、组成合同的文件

2.2组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第款赋予的规定一致七词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务

九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务十合同生效2009本合同订立时间年月—日本合同订立地点广州市荔湾区发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效1目录2第一章投标须知

一、投标须知前附表2

二、投标须知修改表45第二章开标、评标及定标办法

一、开标、评标及定标办法修改表515第三章合同条款38第四章投标文件格式42第五章技术条件（工程建设标准）48第六章图纸及勘察资料（另册）49第七章.工程量清单（另册）发包人（公章）承包人（公章）广州市荔湾区市政建设管理所217地址广州市荔湾区信义路号楼地址法定代表人:法定代表人委托代理人:委托代理人:电话电话传真开户银传真行开户银行帐号邮政编帐号码电子邮箱邮政编码电子邮箱第二部分通用条款2006按“广东省建设厅”年制定的《广东省建设工程施工合同》范本第三部分专用条款

1、定义

1.40所采用的书面形式包括囹文书□信件□电报d传真□电子邮件d其他特快专递、挂号信

2、合同文件及解释

2.2

（10）

（1）

（2）组成合同的其他文件协议书；履行本合同的相关补充协议（含会议纪

（3）

（4）要、工程变更等修正文件）；中标通知书；承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文

（5）

（6）

（7）

（8）件和补充资料）；专用条款；通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；

（9）专用条款约定的其他文件

3、语言及适用的法律、标准与规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字

3.2适用法律和法规本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章需要明示的法律、行政法规《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等

3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准，以及项目主管部门批准的文件发包人提供标准、规范的时间/国内没有相应标准、规范时的约定/

3.4承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的工作

5、工程分包124分包必须符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中华人民共和国建设部令第号等国家、省、市有关规定并必须取得发包人的书面同意承包人在得到发包人批准的前提下，可以将非主体工程分包给符合资质要求的专业施工队伍工程分包必须签订工程分包合同，明确分包合同当事人1的权利义务和分包内容、分包工程量承包人须向发包人提交分包合同副本份和分包单位相关资质、业绩、主要管理人员和设备等备案资料

14、发包人

14.1发包人完成下列工作的约定1办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间提供现场的日期与开工日期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付2完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付3开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定开工前4提供有关资料的时间_L_5办理有关所需证件的约定工程施工所需的办理有关证件，由承包人协助发包人办理，如政府部门规定须由发包人支付的费用，由发包人据实支付外，其它费用已包含在承包人的投标报价中6组织现场交验的时间开工前三天7组织图纸会审和设计交底的约定开工前三天8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中9发包人应做的其他工作及其约定派驻有相应资质能力的监理工程师，实施对工程全过程监理委托给承包人负责的部分工作有发包人另行书面通知

14.2支付期及支付方式的约定1工程价款支付期限囹按合同支付的有关规定□其他特殊说明2工程价款支付方式□按协议书所注明的帐号银行转帐d支票支付d其他方式乙方提供本公司开户银行及账号证明

14.3发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定1提供的时间本工程开工前五天2提供的份数开工前向承包人提供肆套图纸不含标准图集承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担3发包人对图纸的保密要求不得将本工程图纸转给第三人，有特殊保密要求的资料，发包人、承包人在各自的工作范围承担相应的保密费用

14.4提供施工场地的时间本工程开工前三天

15、承包人

15.1承包人有关工作的约定3承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程处于有条不紊和良好的状态根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按广州市建设委员会制定的《关于进一步规范建设工程施工2008100820011273现场围蔽的通知》穗建质【】号及市政园林【】号文要求执行遵守和执行仿火、安全文明施工和夜间施工规定承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行全封闭施工施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支4向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求J—5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、建筑等设施的损坏自费恢复原状在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担未交付之前，由乙方负责成品保护7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门施工期20011273间执行市政园林【】号文《关于加强市政园林和管线建设工程文明施工管理的通知》的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付8施工场地文明施工的要求本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件a执行，并挂牌施工接受监督.广州市建设委员会制定的《广州市建设工程现场文2008937b.明施工管理办法》穗建质【】号；广州市建设委员会制定的《关于进20081008c.一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》穗建质【】号；广州市市政园林局制定的《关于加强市政园林和管线建设工程文明施工管理的通知》市政园林20011273【】号；承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施,存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留承包人为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付9a承包人应做的其他工作及要求承包人负责办理占道开挖证、余泥排放许可证和质量安全监督登记等有关手续对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人b.干扰与协调b.1承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调b.2承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，协调不果，方可书面要求发包人出面协调b.3发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最低程度这种协调并不解除承包人的各项责任与义务

15.5承包人负责的设计的约定1合同规定由承包人负责的设计L2承包人提供设计的时间±

17、发包人代表

17.1发包人代表及其权力的限制1发包人任命的发包人代表是，联络通讯地址如下:通讯地址邮政编码联系电话

18、监理工程师

18.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师1监理单位2任命为监理工程师，其联络通讯地址如下通讯地址邮政编码联系电话

20.1承包人任命为承包人代表，其通讯联络地址如下:通讯地址邮政编码联系电话

20、承包人代表

21、指定分包人

21.1事先指定的分包人及有关规定/

23、工程担保

23.1承包人向发包人提供履约担保的约定承包人提供的履约保证金为中标价款（人民币）的10%,以银行保函（需为国有商业银行出具银行保函）的形式提交有效期从合同生效至发包人收到承包人提供的本工28程完整的结算资料后天为止

23.8担保内容、方式和责任等事项的约定/

26、不可抗力

26.1

（4）不可抗力的其他情形政府禁令，自然灾害，其他不可预见、不可避免、不可克服的情况27s保险

27.1发包人委托承包人办理保险事项有□通用条款

27.1款的第

（1）项；□通用条款271款的第

（2）项；□通用条款

27.1款的第

（3）项

27.8对保险事项的其他约定/

28、进度计划和报告

28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求开工前7天提交施工组织设计，每月20日前报5送下月“工程进度计划表工程师收到方案后天内批复“工程进度计划表”

29、开工

29.4发包人推迟开工因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，必须征得发包人书面同意后，工期方能相应顺延

30、暂停施工和复工

30.1暂停施工和复工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求48承包人暂停施工，并在提出要求后小时内提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善48保护已完工程承包人实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在小时内给予48答复工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后小时内未予答复，承包人可自行复工因发包人原因造成停工的，必须征得发包人书面同意后，工期方能相应顺延；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

31、工期及工期延误

31.1合同工程工期_天1/单项工程的工期/天2/单项工程的工期/天

31.2因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延1发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件，并经工程师确认的；2发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经工程师确认的；3工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4设计变更和工程量增加，并经工程师确认的；5一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，由承包人自行解决，工期不予顺延；6不可抗力；7专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况如因发包人原因致使承包人暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，承包人想方设法弥补，对影响部分经发包人核准并视影响程度再另定顺延期限

32、加快进度

32.1加快工期进度和相关责任1承包人应当加强计划管理，严格按照工程师确认的工程进度计划组织施工，并接受工程师对工程进度的检查、监督2为便于工程师掌握和控制工期，承包人应于每月20日前向工程师填报工程含各分部、分项工程的当月进度计划完成情况未完成计划的必须说明原因，并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照工程师的确认或者书面意见执行3工程实际进度与经工程师确认的进度计划或者更新进度计划不符时.工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知承包人，承包人应据此编制修改工程进度计划，采取工程师同意的必要措施加快工程进度，且承包人无权要求发包人支付任何附加费用

36、质量目标

36.1工程质量标准合格

36.2发包人承包人对工程质量有争议的由双方同意的具有相应工程质量检测资质的机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担双方均有责任，由双方根据其责任分别承担

41、发包人供应材料设备

41.1约定发包人是否供应材料设备囹发包人不供应材料设备，本条不适用□发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件

41.6发包人供应材料设备的合同工程结算方式/

42、承包人采购材料设备

42.7发包人指定的生产厂家或供应商J

45、隐蔽工程和中间验收

45.1中间验收部位包括按＜＜建设工程中间验收监督管理规定》执行隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后书面通知工程师会同24验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一工序的作业工程师在接到通知后小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，工程师应予承认凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知工程师会同验收的，工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程的进度款，工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责

47、工程试车第一章投标须知

一、投标须知前附表声明本投标须知前附表使用GZZB200612-017-2招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明,所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效项目条款号内容说明与要求招标人（即发包人）广州市荔湾区市政建设管理所招标代理北京市建壮咨询有限公司11定义设计单位广州市市政集团设计院有限公司监理单位______________________________

22.

2.1工程名称广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程施工总承包3建设地点广州市荔湾区广雅片区地段（具体数据以施工招标图纸为准），预计发包价为643万4建设规模Ho包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工综合单价包5承包方式干，项目措施费包干6质量标准合格广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程施工总承包的招标

72.

5.1招标范围

82.

5.2工期要求计划工期共60个日历天

93.1资金来源城建资金投标人资质等级及10项目负责人等级要详见本工程招标公告求11资格审查方式电子化资格后审报价以及单价和总工程量清单计价，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2008）

1213.1价计算方式执行

1315.1投标有效期”日历天（从投标截止之日计起）

1.收取方式方式一由交易中心代收

1416.1投标担保

2.投标担保额度11万元（在招标过程中不可调整）3,缴纳时间递交投标文件开始时至开标前

4.投标担保的相关事宜详见招标文件

16.1款

47.1约定是否试车d不需要试车的，本条不适用□需要试车的，试车的内容及要求具体如下

49、竣工验收

49.1承包人提供竣工资料的约定1在工程完工后40天内将经工程师审核的完整竣工资料含竣工图和竣工报告各一式四份交工程师2承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交竣工档案3承包人移交竣工档案的时限承包人应于工程竣工验收后工天内将竣工档案提交工程师签20认，工程师应在收到竣工档案后天内签认经工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包10人归档并同时移交有关归档的证明文件发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止4因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任

49.4工程竣工验收通过，竣工报告中的完工日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期

50、质量保修

49.5工程质量保修期的约定按《建设工程质量管理条例》规定

54、预留金

54.1本合同预留金万元

57、合同价款约定与调整事宜

54.2合同价款的调整因素包括EI工程量的偏差;囹工程变更；EI物价及后继法律法规的变化；EI费用索赔事件或发包人负责的其他情况；囹工程造价管理机构发布的造价调整；0其他调整因素1本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件的图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008及工程计价办法，按招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合价并加上合价包干的措施项目费、其他项目费、规费和税金而计算的合同价结算时发包人以工程师依据中华人民共和国国家标准《速设工程工程量清单计价规范》GB50500—

2008、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价原设计没有发生变更时，中标的综合单价则成为工程结算的依据，不得调整并加上合价包干的措施项目费、其他项目费、规费及税金作为结算和支付依据措施项目费按相关规定调整2在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算招标文件工程量清单漏项的项目、原设计没有而实际发生变更的项目，其工程量以工程师依据中GB50500—2008华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量为准；其综合单价计算方法为1中标的工程量清单中已有相同项目的适用的综合单价，则沿用2中标的工程量清单中已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价按《广州亚运会道路环境整治工程常用材料月度综合价格表》计算，月度综合价格没有的材料单价按《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，综合价格没有的材料单价凭工程师审核确认的有效发票的材料单价计算3中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增项目（是否为新增项目由发包人确定），采用定额计价办法进行计价并折算为综合单价，其综合单价依据广东省相关定额、广州市补充定额【定额使用的依次顺序为

①本合同项目主体工程所属专业的定额、附属工程所属专业的定额；

②第

①点所述定额中若个别分项项目没有定额可套用，则采用与该分项项目性质、功能、工艺相似或相近的其它定额换算；定额采用建设行政主管部门颁发的最新定额，若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，规定不明确或不可操作的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定】及对应的工程计价办法计算确定（该综合单价不含措施项目费、规费、税金）项目的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门的有关规定及《广州亚运会道路环境整治工程常用材料月度综合价格表》计算，月度综合价格没有的材料单价按《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，综合价格没有的材料单价凭工程师审核确认的有效发票的材料单价进

27.5%10%行补差计算，”综合单价所含利润标准按计算对于新增工程项目，其造价在中标价内的，5%10%XA+B AB按定额下浮结算；造价超过以外部分，该造价=根据定额编制的造价（设为中标价，为投标限价）

（3）中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填综合单价项目，此项目的费用视为已包括在中标的投标报价的其他单价和合价中，该漏项或未填综合单价项目费用结算时，经工程师计量的实际已完工工程量，与招标文件工程量清单工程量对比两者相等时，该项目费用不得补计；10前者比后者增加时，增加部份的费用采用上述定额计价办法进行计价，综合单价按下浮%进行计算；前者比后者减少时，减少部份的费用采用上述定额计价办法进行扣减；无论两者相等还是增、减，投标报价漏项或未或综合单价项目的原招标文件工程量清单工程量不得补计；增项清单项目不作为签订合同及结算等的依据

（4）本合同项目的结算造价以广州市财政局审核后的工程结算价作为本合同项目的最终结算造价

58、工程量的偏差

58.2工程量的偏差，导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法:d按通用条款本款的规定进行调整□按以下约定进行调整/

58.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法:囹按通用条款本款的规定进行调整□按以下约定进行调整/

59、工程变更

59.1工程变更严格执行《关于印发城建固定资产投资项目工程变更管理办法（试行）的通知》（穗［2009］241建计号文）及《转发广州市城投集团城建固定资产投资项目工程变更实施程序指引的通［2009］591知》（穗建计号）

63、预付款

63.1关于预付款的约定合同签订具备开工条件且收到承包人提交的等额预付款银行保函后，经发包方审核确认后，发包人按照《广州市城建投资项目资金管理工作指引》，向承包人支付工程预付款

63.2预付款支付的有关规定执行《关于印发〈广州市城建投资项目资金管理工作指引〉的通知》［2008］382（穗建督号）及《关于调整〈广州市城建投资项目资金管理工作指引〉的通知》（穗建［200324计仍号）

63.4预付款抵扣办法□预付款按照期中应支付款项的（/）（百分比）扣回，直到扣完为止囹其他抵扣方式执行《关于印发〈广州市城建投资项目资金管理工作指［2008］382的通知》（穗建督号）及《关于调整〈广州市城建投资项目资金管理工作指［2009］324引〉的通知》（穗建计号）预付款扣回比例表已完工作量与合同承包价（扣除了暂扣回预付款的比例累计扣回比例（a）列金额）的比例20%WaV30%10%10%30%WaV40%20%30%40%WaV50%30%60%50%Wa60%40%100%《

64、安全防护、文明施工措施费

64.1安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定1安全防护、文明施工措施的内容及范围EZI按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准□发包人的其他要求

64.2安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按M通用条款

64.2款的规定；□其他

65、进度款

65.1支付期间M以月为单位；1工程款进度款按月支付，承包人的工程量报表和计量支付证书经现场工程师确认后，发包人按照《广州市城建投资项目资金管理工作指引》，在扣除相应预付款后支付当期进度款，已完工程量达到或超过扣除了暂列金额后的合同承包价时，发包人可付至合同价扣除发包人暂80%;列金额后的2工程结算之前，建安工程款支付控制在累计完成工作量的80%,同时控80%;在合同价含补充合同的3结算经财政部门审定后支付至结算价的95%,余款5%待保修期满后返还给乙方无息

67、竣工结算与结算款

67.1结算的程序和时限M按合同通用条款的规定办理□不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为

67.8发包人对工程竣工结算的特殊要求承包人应在竣工验收后45天内，根据《关于印发〈广州市城市建设投资集团有限公司工程结算管理指引（暂行）〉的通知》要求向发包人提交工程结算书

68、质量保证金

68.2质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额□按通用条款的规定，为合同价款的3%E1其他为.5%

（2）质量保证金的扣留□按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%0其他方式财政局审定结算价后支付至总结算价的95%,余下的5%作为质量保修金69v合同争议

69.4争议或认定机构R按通用条款本款的规定；□不按通用条款本款的规定，具体为

（1）……

69.6双方同意选择下列一种方式解决争议□向（/）仲裁机构申请仲裁Q向有管辖权的人民法院提起诉讼

74、保密要求

74.1保密信息的提供时间/

76、合同份数

74.2合同文本的提供a按通用条款本款的规定，由发包人提供□不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下

76.3合同副本的份数

（八），其中发包人

（六）份，承包人

（二）份

77.其他

77.1工期延误方面的违约责任

（1）承包人不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，延误的工期每延误

11.5%1天，应向发包人支付本工程合同价款的作为违约金，且不低于每天万元，误期赔偿限额为10%合同价款的

（2）2%工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，承包人向发包人交纳审定结算总价的违约金

（3）工程保修期内发现质量不合格（或存在质量缺陷），承包人必须在规定的期限返工并达到5%合同约定的质量等级，并按该不合格项目（或质量存在缺陷项目）所处分项工程造价计算向发包人承担支付违约金的责任

77.2根据国家和省市的有关规定，承包人自工程竣工验收合格之日起（或工程未验收之前由发包5%人通知交付使用之日起）对工程质量实施保修发包人扣留该工程造价的作为保修期的保证金，待保修期满后再支付给承包人（无息）保修期内在正常使用的条件下，确因施工方面的原因而发生的工程质量问题，其返修工作及修复费均由承包人负责，为了保证设施的正常使用功能，避免发生事故，承包人在接到返修通知后一星期内必须进场返修，否则，发包人有权安排其它施工单位进场返修，所发生的费用由承包人负责支付工程验收合格之前，工程的保管责任由承包人负责，工程质量按国务院279号《建筑工程质量管理条例执行》

77.3承包人的项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等，必须常驻工地，不得兼职合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）必须保证拟定的项目经理及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经业主同意，不得随意更换合同签订后，项目经理、项目班子主要成员不到位，则工程师不签发开工令，工期不顺延；施工中班子主要成员离开工地应向业主请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，工程师将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失由承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利

77.4若由于承包方原因造成施工工期、结算送审时间延误等事项，而导致发包方未能完成项目管理目标，受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任

77.5本工程未尽事宜，经发包人、承包人双方协商可另行签订补充协议工程质量保修书发包人（全称）广州市荔湾区市政建设管理所承包人（全称）________________________________________为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任

1.质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目具体质量保修范围，双方约定如下

1.1按协议书第二条规定的承包范围内全部工程内容

2.质量保修期

2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期

2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为上年;

3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为上年；

4、供热、供冷系统工程为二个采暖期、供冷期；

52、装饰装修工程为年;

612、其他项目道路年、排水年

3.质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收

4.质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担

5、质量保证金工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的W%本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为±（大写）质量保修金银行利率为零6其它

6.1双方约定的其它工程质量保修事项

1.易损件、消耗件和灯具保修期为叁个月

2.工程完工（经过初验），在指定的时间内把初验存在问题整改完成，并得到发包方、监理方确认之日起计保修期

3.在保修期满并经检查验收合格后结算清楚，发包人将剩余保修金无息一次性返还给承包人

4.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:2009年月2009年月第四章投标文件格式

42.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其结果将由投标人自行承担本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制

42.1投标书是投标文件的重要组成部分其内容是投标人开标信息的主要来源投标书应使用广州建设工程交易中心制订的《广州建设工程施工招标投标书》（可在广州建设工程交易中心网站下载）

42.2投标书内容按以下表述填写投标总工期“一日历天”或“按招标文件的要求”；工程质量标准”按《建设工程质量管理条例》规定”；保修期限“按招标文件的要求”

42.3除工程量清单报价表相关的内容外，投标文件的其他内容均以电子文件编制其电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下项目条款号内容说明与要求领取招标文件及图

157.5由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载纸时间自—年—月一日起具备现场踏勘条件；方式招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；

165.1踏勘现场现场详细地点东风西路北侧，环市西路南侧，西湾路西侧广雅片区内

1.方式网上答疑

2.投标人质疑期限在投标截止日期前10日

178.1招标答疑

3.招标人澄清、修补或答疑期限在投标截止日期前7日

4.进入到提问区域的密码为

1234565.网上答疑的相关事项详见招标文件

8.1款投标文件的组成投标文件由资格审查文件、经济标部分组成两册合编成一本

18111917.1投标文件份数投标文件密封包封为1包（内含电子投标文件1套）收件人广州市荔湾区市政建设管理所

1.投标文件的递交时间2009年月曰时分至2009年月曰时分投标文件的递交

2019.12_________________________________.地点广州建设工程交时间和地点易中心_________________________________室

3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息

1.开标时间2009年月曰时分2_________________________________.地点广州建设工程

2124.1开标时间和地点交易中心________________________________室

3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息

2233.4开标评标办法办法一（平均值法评标法，不要求编制技术标的）

2338.2履约担保方式一中标人提供的履约保证金为中标价款的”虬本项目招标控制价为人民币

6439172.95万元,其中安全生产措施费为

161463.74元,余泥渣土运输与排放费为

540700.58元,投24招标控制价1标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝25保修期按照《建设工程质量管理条例》规定评标参考价候选下26评标参考价下浮率为3%浮率组成人数27评标委员会人数标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委组成，该评标委员会由_3_人或以上单数组成投标函致（招标人名称）

1.根据已收到贵方的项目编号为的工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件

2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷

3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的,贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿

4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束

5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在—日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求

6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函

7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分

8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担法定代表人签名或盖章日期:年月日投标人企业公章广州建设工程施工招标投标书投标日期年月日.工程名称•大写投标总报价（元）小写大写其中安全防护、文明施工措施费（元）小写大写其中余泥渣土排放、运输费（元）小写投标总工期•工程质量标准•保修期限•姓名委派的项目负责人建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号姓名委派的安全员安全考核证书（C类）编号法定代表人（签名或盖章）•授权委托人（签名或盖章）•投标单位（企业公章）L注本投标书适用于不要求编制技术标的项目广州建设工程交易中心制

2.本表可在广州建设工程交易中心网站下载响应招标文件所附承诺书（招标人）:我方承诺，如中标承建（项目名称）,将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点或施工方案）进行响应的基础上自行组织施工并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或施工方案）基础上编制详细的施工组织设计,并报经监理单位和建设单位审批后实施投标人名称（盖法人公章）法人代表或授权委托人（签字或盖章）日期年月曰经济标投标文件编制人员名单投标单位名称姓名职务所承担工作身份证号码本人签名栏注参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单附件一:投标申请人声明广州市建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构本公司就参加投标工作，作出郑重声明

一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州建设工程交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的

二、在资格审查前，本公司及拟担任本工程负责人的告知性备案信息已在广州城市建设网上发布

三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿

四、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录

五、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书

六、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月特此声明声明企业年月日法定代表人签字（企业公章）附件二投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息

一、资格审查合格条件第2条的对应信息包括

1、营业执照信息包括企业名称、注册地址、经济性质、注册资本、发证机关、注册编号、下次年检截止日期

二、资格审查合格条件第

3、4条的对应信息包括

1、企业资质证书信息包括资质证书的编号、发证部门、发证日期、资质内容、资质等级

2、安全生产许可证信息包括安全生产许可证编号、有效期止

三、资格审查合格条件第5条的对应信息包括

1、注册建造师的注册证书或具备原项目经理资质的人员信息，包括姓名、身份证号码、注册等级、注册编号、发证机关、注册有效期、注册专业、人员类另上（人员类别是指注册建造师、持建造师临时执业证书的人员、小型项目负责人）

2、项目经理安全培训考核合格证（B类）信息，包括证号、有效期项目编号项目名称建设单位设计单位监理单位总承包单位项建设地点目项目属地（省外/省内非广州/广州）项目类别（房建/市政）基结构形式中标价本合同价结算价情中标通知书号中标通知书颁发日况期施工许可证号施工许可证颁发日期监督意见书编号或竣工监督意见书或竣工验收报告验收日期项目经理（建造师）（身份证号）（姓名）是否只属于项目经理业绩施工单位（编号）（名称）资质名称资质等级工程对应的企业资质工程类别分部特征规模指标数量计量单位项目规模奖获年度奖项名称颁奖时间颁奖单位广州建设工程投标信息表项目名称标段号/项目编号投标单位名称企业IC卡编号项目负姓名责人法定代表人法定代表人或被资质证号或被授权人授权人身份证号（建造师的注册编号（签名或盖章）或小型项目负责人的证书号）投标单位盖章（法联系电话投标日期人公章）

1.本表内容不允许涂改或增删广州建设工程交易中心制

2.如项目没有划分标段时，标段号不必填写

3.如一个项目中划分多个标段时，应将所投标段的标段号及项目编号填写完整

4.本表由招标人保存

5.本表可在广州建设工程交易中心网站下载第五章技术条件（工程建设标准）施工组织设计要点第一部分编制说明

一、设计文件、立项批文、规划报建文件等相关文件

二、国家、广东省、广州市及工程所在地的有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求

三、指导方针:确保施工工期满足业主要求按本工程规定的总工期，编制出完善的施工进度控制计划，力争提前完成工程任务发挥技术优势，优化管理水平安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势第二部分工程概况说明

一、工程概况

1.工程名称广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程施工总承包

2.建设单位广州市荔湾区市政建设管理所

3.工程地点广州市荔湾区广雅片区

4.工程规模（具体数据以施工招标图纸为准）

5.结构形式市政工程

6.工程投资城建资金

二、承包范围及工程量本施工组织设计所涉施工范围详见设计文件、工程量清单

三、气候特征广州市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量大，雨季长，台风和强热带风暴频繁，每年四至九月为雨季，夏秋季有台风袭击根据这一地区特征，在本工程在施工过程中，除要做好与气象台的联系工作，提前采取措施外，做好雨季防雷及炎热季节施工措施，对保证工程进度和质量意义重大

四、现场施工条件

1.施工场地已具备施工条件，可通行各种类型车辆，但必须服从建设单位指定的道路行驶及停放

2.施工用水、电能满足施工要求第三部分施工布署与领导机构

一、施工管理组织架构为更好完成该工程的施工任务，应从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配同时在施工中，将从建设单位的整体利益出发，积极与质量监督部门、监理单位配合，协调好内外关系及地盘管理，通过有效地对工序、材料、人员进行控制，不仅保证工程质量，而且保证安全文明施工得到有效保障通过有效的环保措施，使声、光、尘污染得到有效控制，创建安全文明施工的模范工地

1.项目经理部的组成以中标人投标文件为准

2.各人员职能项目经理负责项目经理部的行政领导工作，并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责，分管施工部、行政部和质安部项目总工程师负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作，分管技术部和质安部项目副经理协助项目经理和项目总工程师进行工地的各项管理，分管技术部和材料部技术部负责施工组织设计、专项施工方案和交底卡的编制；负责钢筋翻样、木工放样，构配件加工订货和现场施工技术问题的处理；负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件；办理工程签证；做好隐蔽工程的验收记录本和各项工程技术资料的收集整理工作施工部负责定额核算、计划统计和预决算的编制工作；负责施工现场平面管理、施工调度及内部协调；负责施工测量、放线，负责机械设备管理和安全管理工作质安部负责工程质量的检查、监督，进行分部分项工程的自检评定，开展全面质量管理和QC小组的活动负责做好经常性的安全生产宣传工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，组织日常的安全生产检查、监督工作，帮助班组消除事故隐患，促进安全生产材料部负责编制材料供应计划，根据施工进度分批组织材料供应负责材料的发放和物资保管，进行原材的检验、化验、抽检，提供有关材料的技术文件行政部负责政治宣传、职工教育、生活后勤、安全保卫、环境卫生、文明施工及接待工作

二、投标须知修改表声明本投标须知使用GZZB200612-017-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州建设工程交易中心网站（网址http://www.gzzb.gd.cn）下载查阅条款号修改类型增加现文修改类型删除原文修改类型修改原文现文注以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形（以下无正文）

二、施工管理体系

1.质量管理体系

2.安全、文明施工管理体系

3.进度控制体系

4.安全管理防火体系

三、施工阶段划分根据设计文件科学合理的进行划分

四、施工部署

1.用先进的施工技术；

2.投入现代化的施工机械设备；

3.合理的施工方案和先进的施工组织施工的原则是充分利用平面、空间和时间，进行平面分区，两段流水，多工种立体交叉的施工方法根据工程进度计划，提早组织材料订购、质量检测、配方测试，确保材料质量和供应消防与安装工程的配合以装饰工程为主导

五、项目施工目标配备强有力的管理人员和技术力量，投入先进的施工机械设备，对工程实施标准化、规范化的项目管理，真诚与建设单位合作，以优质高速完成本工程

1、质量目标本工程质量确保合格

2、安全目标杜绝重大安全事故的发生，控制工、伤、轻伤事故在千分之一内

3、工期目标按招标文件的要求

4、文明施工目标按工程所在地的有关规定执行第四部分施工准备工作

1、组织施工机具进场根据中标的资格预审文件拟报数据组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并应进行相应的保养和试运转等项工作

2、组织建筑材料进场根据建筑材料、构（配）件和制品需要量计划，组织其进场，按规定地点和方式储存或堆放

3、拟定有关试验、试制项目计划建筑材料进场后，应进行各项材料的试验、检验对于新技术项目，应拟定相应试制和试验计划，并均应在开工前实施为落实上述各项施工准备工作，建立，健全施工准备的责任和检查等制度，使其有领导、有组织和有计划地进行，应编制施工准备工作计划第五部分施工进度计划及施工进度保证措施

一、施工进度计划本项具体开工时间以总监理工程师签发的开工令为准

二、施工进议保证措施如下

1.重点加强管理，从人才、资金、机械设备及测量检试仪器为重点支持，首先是调配经验较丰富和技术水平较高的项目经理、技术负责人、主管施工员和质量安全检查员等组成强有力的项目经理部班子，全面负责本工程施工管理

2.在施工部署上以最大限度地利用施工工作面，调配足够数量且素质较好的工人队组,集中力量打歼来战，快速完成基础等关键项目

3.工程安排、方案选择方面采用分段流水均衡插入立体交叉作业施工

4.选好影响施工进度的主导工序，关键工作

5.施工准备准确及时，要求精、细做到施工与材料、施工与加工构件、土建主体施工与专业交叉配合同步，按期正点完成施工各分部分项工作

6.保证工程质量，一次成活，避免返工

7.积极与建设单位、设计单位及监理单位的配合，定期召开协调会议，对施工进度干遇到和发现的一些问题，及时研究协调

8.自备柴油发电机，原有电容不足或停电时，自己发电，保证施工连续性第六部分施工总平面布置及管理

一、现场现面布置

1.施工用水施工用水从现场接驳引入施工用水

2.生活废水直接排入城市下水道厕所污水经化粪池处理后排入城市污水管道

3.施工用电现场采用150KW供电，分供搅拌机、铁工对焊机、楼层扎生活区等其中对焊机需专路供电，以保持电压稳定，保证焊接质量

4.施工道路利用现有道路

5.现场布置现场设材料堆放场、办公房、宿舍、门卫、厕所等

二、平面管理

1.各种机械设备、材料堆场，必须严格按照施工平面图布置，水、电线路必须按平面布置图的要求敷设

2.进入现场的材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得随意堆放

3.临时道路要做路基，现场排水沟要求保持通畅

4.现场入口处设门卫，并张挂出入制度、场容管理条例、安全制度等

5.施工现场的水准点、轴线、控制点，应有醒目标志，并加以保护，任何人不得损坏第七部分主要技术组织措施

一、工程质量保证措施工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施

1.一般要求

（1）实行目标管理，明确总目标为合格

（2）成立以总工程师为首的全面质量和管理小组

（3）明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度

（4）把信图纸会审，定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等关

（5）严格执行自检，互检（交接检）末检制度

（6）特殊工种，坚持培训考核持证上岗

（7）认真做好施工记录、隐蔽工程记录及质量评定工作等

（8）对主要分项工程实行质量预控

2.水平标高、轴线的放线

（1）本工程对水平标高的准确度要求高，施工过程中要经常检查水准仪，如有误差,要调校后才能使用

（2）利用现场轴线基点放线时，要先行后视检查，证实基点无变动后才能使用

3.严格技术档案资料的形成与管理制度责任分工的基本原则是原始记录资料必须由施工员负责填写，质检员复核签字，有竣工验收资料，并经施工员、质检员及有关负责人签认后再上报第六章图纸及勘察资料（另册）第七章工程量清单（另册）第二章开标、评标及定标办法

一、开标、评标及定标办法修改表声明本开标、评标及定标办法使用GZZB200612-017-2招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州建设工程交易中心网站（网址http://www.gzzb.gd.cn）下载查阅条款号修改类型增加现文修改类型删除原文条款号

39.2修改类型修改原文

39.2评标参考价下浮率从

0、

0.5%、1%、

1.5%、2%、

2.5%、3%中随机抽取或在招标文件中直接确定；现文

39.2评标参考价下浮率为3%

39.6条款号修改类型修改原文

39.6在参加资格审查且合格的正式投标人中，按排序对投标文件进行有效性审查，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人；现文

39.6在参加资格审查且合格的正式投标人中，按排序对投标文件进行有效性审查，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的3名中标候选人；

41.4条款号修改类型修改原文

41.

4.1评标委员会按资格审查的先后排序从排序前N名（N在5-7中选择）的投标人开始审查如出现有不合格的，则继续选取排序下一名的投标人作审查，依次类推，直到审查出N名资格审查合格的投标人为止如在所有的投标人中资格审查合格的投标人达不到N名但达到五名时，可依法继续进行评标工作

41.

4.2在资格审查合格的N名投标人中，按照评标的先后排序从排序第一的投标人开始进行经济标的有效性评审，只要其投标文件有效，该投标人将被推荐为第一中标候选人若其投标文件无效，则评审排序第二的投标人的经济标，依次类推，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人为止

41.

4.3如在该N名的资格审查合格的投标人中不能评出招标文件所规定的所有中标候选人时，则继续按审查的先后排序，按未评出的中标候选人数量补充资格审查合格的投标人，并对其经济标作有效性审查，依次类推，直至评出招标文件所规定的中标候选人为止现文评标委员会按资格审查的先后排序从排序前名的投标人开始审查如出现有不合格的，则继续选取排序下一名的投标人作审查，依次类推，直到审查出二名资格审查合格的投标人为止在资格审查合格的/名投标人中，按照评标的先后排序从排序第一的投标人开始进行经济标的有效性评审，只要其投标文件有效，该投标人将被推荐为第一中标候选人若其投标文件无效，则评审排序第二的投标人的经济标，依次类推，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的名中标候选人为止如在该名的资格审查合格的投标人中不能评出招标文件所规定的所有中标候选人时，则继续按审查的先后排序，按未评出的中标候选人数量补充资格审查合格的投标人，并对其经济标作有效性审查，依次类推，直至评出招标文件所规定的中标候选人为止注以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形（以下无正文）广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程施工总承包开标记录表附表开标地点开标时间年月日时分评标参考价下浮点数3%招标控制价（元）项目负责人（姓名/建造师的注册子标书编号或小型项目安全总责投标担保（万件交安全防安全员封否法定代表余泥渣土负责施工组承诺书或投标人元）性功人证明书投标总报价护、文明（姓名/安质量标序号投标人名称排放运输人的证书编号）工期织设计遵守安全签名确投电及授权委（万元）施工措施全考核证编准文标托书费（元）承诺书总责承诺认密递费（元）号性是书的承诺成缴纳投标信息投标金额方式表文件注本表适用于不需编制技术标书的项目招标人代表监管部门代表:招标代理机构代表:交易中心代表:经济标得分排序表附表二工程名称广州市荔湾区广雅片区雨污分流改造工程施工总承包投标人名称投标总报价PT（元）计算参考数据招标控制价元；招标控制价的80%元；评标参考价（PC）元偏差PT-PC/PC%减分（A）得分rioo-A得分从高到低排名次序注本表适用于采用“平均值评标法”评标的项目评委签名:日期:。