栏杆工程合同示例

协议编号:栏杆工程协议工程名称:**项目栏杆工程协议工程地点:发包人（甲方）:承包人（乙方）:核算数量，并按指定地点和措施堆放，妥善保管，未经甲方、监理同意确认日勺任何材料不得退场

7.2乙方供应的材料，必须符合设计图纸和甲方确认日勺规格、型号、质量、等级规定，若甲方发现乙方供应材料不符合甲方规定，乙方除无条件拆除安装的不合格材料、重新采购符合甲方规定的材料外，还须向甲方支付该材料、设备费用20%的违约金，延误的工期不予顺延若乙方仍不执行甲方规定，甲方有权单方面解除协议且乙方赔偿由此引起的甲方一切损失

7.3乙方制作安装的材料使用前，应进行检查或试验，不合格时不得使用，检查和试验费用由乙方承担未经报审、报验私自使用或使用不合格材料的，甲方有权责令乙方返工，返工费用所有由乙方承担，同步乙方向甲方支付每次2023元日勺违约金若由此引起质量缺陷或质量事故无法返工的，除按质量缺陷或质量事故的处理措施处理外，乙方还须向甲方支付每次1万元的违约金

7.4乙方应自行承担所供材料日勺检查、试验费用，承担由于材料消耗以及使用材料导致工程质量不合格等的一切费用

7.5乙方需要使用代用材料时，应经甲方承认后才能使用，由此增减的协议价款双方以书面形式议定

八、质量、安全和文明施工

8.1工程质量和检查工程质量原则以双方签订的本协议中约定的质量原则为准，在施工过程中，甲方及监理可随时随地抽查栏杆所用热浸锌钢管及其他材料的内部质量，如抽查合格，抽查有关费用由甲方负责，如抽查不合格，抽查的有关费用由乙方负责，并承担由此引起日勺甲方所有损失本工程合格率必须到达100%乙方自行组织施工作业，并进行工程（隐蔽工程）质量自检后书面汇报监理、甲方，接受监理、甲方的检查、监督对由于乙方原因导致日勺质量事故或未到达协议约定质量原则日勺，甲方有权责令乙方停工和返工，停工损失及返工费用由乙方承担，工期不予顺延乙方应知晓也许发生的交叉作业对工程质量、工期和安全的影响并采用积极措施，及时向监理及甲方汇报需要发生时交叉作业的部位和作业时间，并服从甲方安排，对于没有采用积极措施或不服从甲方安排导致日勺因交叉作业引起的返工、质量及安全问题，损失和返工费用由乙方承担，工期不予顺延

8.

1.4监理及甲方工程师对本工程施工质量、施工进度、安全等进行全面监督和检查，乙方应随时接受监理、甲方工程师的监督和检查若在施工过程中发现工程质量缺陷或施工进度、安全等不符合规定，乙方应按照甲方工程师规定立即整改，若乙方未按规定进行整改，或整改未到达甲方规定，乙方每次向甲方支付1000元的违约金

8.

1.5未到达施工及技术规范规定的质量原则的J部位，乙方在接到甲方整改告知单24小时内进行整改，如逾期不整改，甲方有权委托其他单位进行修改，所发生的费用由乙方承担工程质量验收未到达本协议约定日勺质量原则，乙方需无条件返工直至到达合格原则，所需费用所有由乙方承担，工期不予顺延，同步乙方向甲方支付本协议价款10%日勺违约金乙方应无条件的做好本专业工程范围内成品及半成品的保护工作，由于保护措施不妥引起欧I成品或半成品损坏或遗失，责任及损失由乙方自行承担，且乙方应积极配合甲方做好本专业工程以外其他专业工程日勺成品和半成品日勺保护工作，因乙方原因导致的其他专业工程成品或半成品工程日勺损坏，损失由乙方承担在工程所在地的区、市质监站和建设局等建设行政主管部门组织的质量大检查中，给本工程带来不良后果或影响日勺，乙方应承担区、市质监站和建设局等建设行政主管部门的一切惩罚

8.2安全、文明施工乙方需严格遵守工程建设所在地安全及文明施工有关管理规定，严格按安全生产原则组织施工，采用必须的安全措施，消除事故隐患，并随时接受甲方的安全检查人员监督检查，导致事故的责任和因此发生的有关费用、以及乙方所有雇用人员安全事故的责任和因此发生时所有费用，由乙方承担乙方管理及教育其现场施工人员进行施工现场安全教育及施工安全技术交底，遵守甲方欧I有关管理规定，做到文明施工，安全生产

8.

2.3乙方保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，随时清洁整顿施工现场，自费清理建筑垃圾并运出场外，做好责任区的治安保卫工作，承担因自身原因违反政府建设主管或有关部门有关规定导致日勺损失和罚款发生重大伤亡或其他安全事故，乙方应立即采用紧急措施防止事态扩大，全力救治伤者，保护现场，并告知甲方甲方按有关规定及时上报有关部门，采用措施处理，因乙方过错或其他原因导致的的事故，乙方承担所有责任与费用从动工之日起，乙方应全面负责照管本工程及将用于和安装在本工程日勺材料对工程分期完毕日勺成品、半成品，在工程竣工前，乙方负保护责任如有损坏，乙方承担修复费用乙方在工程施工过程中，应随时接受行业安全检查人员依法实行的监督检查对任何违反安全、文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改,若乙方在收到甲方指令起两日内仍未整改日勺，甲方有权委托他人完毕该项工作，由此产生日勺费用由乙方承担，除此之外，乙方每次须向甲方支付违约金1万元

九、协议价款、工程量确认和支付

9.1协议总价本协议总价为人民币（大写）（含税）上述总价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、各项规费及税金等所有费用

9.2单价的约定本工程实行综合单价包干在协议执行期内综合单价固定不变，不因工程规模日勺扩大、减少或工期时延长、施工期间一切人工及物价浮动而调整

1.包干单价包括内容包工包料、包机械、包质量（包括产品质量和施工质量）、包工期、包安全（包括第三者安全）、包文明施工、包技术方案、包超高补助、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格、包细部节点处理（按规范规定），包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳时所有税金、多种措施费用等所有定额包括的工作内容、包向总承包单位缴纳时施工配合费，包验收及有关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包立案、竣工资料、保修等

2.包干单价为:详见附件清单

3.如因工程量清单漏项或非乙方原因的工程变更，导致增长新的工程量清单，协议中已经有的，按协议中已经有日勺综合单价确定；协议中有类似的，参照类似的综合单价确定；协议中没有合用或类似的综合单价，参照条、

9.

3.2条中约定时计价文献由双方协商处理

4.配件日勺选用详见附件清单以上价款的约定包括为符合验收规定的I所有内容、协议规定的质量原则以及为工程安全、文明、精确施工、竣工和修补缺陷所需的所有工作内容和费用

9.3工程量确实认

9.

3.1工程量计算范围本工程施工图纸及甲方确认的施工范围、附件清单以外的（变更、签证），约定执行的定额及对应的计价文献执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2023》、《**省建筑工程综合定额》、《**省建筑工程计价措施》、《**省装饰装修工程综合定额》、《**省装饰装修工程计价措施》，按经监理及甲方审核后的实际工程量结算价差人工价差、机械价差、辅助材料价差按工程施工期间《建设工程造价信息》规定调整，且不得高于乙方报送的《热浸锌栏杆制作、安装工程投标书报价文献》“综合报价清单”中的材料单价工程常用材料价差按工程施工期间《建设工程造价信息》公布的各季度“地区建设工程常用材料综合价格”平均价风格整计算，缺项部分参照市建设工程造价管理站定期公布的《地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，以上材料价格经发包人审定后作为结算根据

9.

4.3乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已竣工程量报表甲方收到乙方报表后，及时完毕计量审核，规定乙方提供便利条件或派人参与甲方根据审核的月度工程计量，进行工程款的支付

9.

3.4对乙方超过设计图纸范围施工和因乙方原因导致返工时工程量，甲方不予计量

9.

3.5在施工期间，按照政府有关部门日勺规定缴纳各项费用等

9.4工程预、结算书经监理、甲方审核后，作为向乙方办理支付工程价款手续的根据双方对工程款（包括结算款）的支付等约定如下

9.

4.1工程进度款的支付方式为

1、协议签订后，乙方首批材料进场后并占总工程材料用量的％,甲方需支付工程协议总价的版

2、按进度每月支付本月完毕工程量总价的％；

3、工程竣工后，甲方支付至已完毕工程量总价的％；

4、验收合格且该单项工程竣工结算经审定后，甲方支付至工程结算价款的％,结算价款％作为质保金，在质保期满两年后将工程质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方，但并不免除乙方在保修期内的保修责任

9.

4.2乙方应在银行开设与本协议签订单位名称一致的账户，作为唯一日勺结算账户，甲方不接受该账户以外日勺任何账户

10.

4.3乙方应提供足额合法合规日勺发票后，方可获得甲方支付的工程款，未及时足额提供正式合法合规的工程发票，甲方有权不支付当期工程进度款并且不承担任何有关责任

11..4乙方容许甲方对工程款日勺支付有30天宽限期，宽限期内，乙方不追究甲方延迟支付工程款的任何责任

12.

4.5竣工结算时，乙方需按甲方规定提供完整的工程资料、竣工资料和结算资料，经总承包人、监理、甲方审核合格后，方可获得甲方支付的工程款

十、工程变更与签证

13.1工程变更乙方应按甲方规定欧I工程变更进行施工施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更因乙方私自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延乙方在施工中提出的合理化提议波及到对设计图纸或施工组织设计时更改及对材料的换用，需经监理请示甲方代表同意未经同意私自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延

14.2现场签证本协议工作范围以内日勺所有工作内容已包括在协议价内，甲方不再向乙方支付任何费用；乙方承担的协议外的工作内容，按本协议第九公约定的价格约定原则,经监理、甲方确认的工程数量进行计算签证按照

5.

2.9的签证流程办理乙方须获得甲方承认的有效的I书面文献作为结算根据

十一、竣工验收与结算

15.1工程竣工具有验收条件时，乙方应会同甲方及有关部门按国家工程竣工验收有关规定进行验收，整顿完整日勺竣工和竣工资料、竣工验收汇报等一式6套IL2工程竣工并验收合格后15天内，乙方应向甲方递交完整的工程结算资料，双方按约定的协议价款确定措施进行结算

十二、争议的处理

16.1甲、乙方在履行协议步发生争议，可以和解或者规定第三人调解当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应向当地人民法院提起诉讼

17.2争议发生后，除非出现下列状况日勺，双方都应继续履行协议，保持施工持续，保护好已竣工程

1、单方违约导致协议确已无法履行，双方协议停止施工；

2、调解规定停止施工，且为双方接受；

3、法院规定停止施工

十三、工程质量保修期

13.1质量保修期从竣工验收合格之日算起双方约定本工程质量保修期为两年工程质量保修金为结算价款日勺**%,如因乙方原因导致日勺维修,保修金不受**%比例日勺限制，超过部分仍由乙方承担每通过一次维修，该维修部位的保修期顺延六个月，在顺延保修期内发生再次维修的费用由乙方承担

13.2在质量保修期内，甲方有权随时对本协议工程进行检查，假如在本协议工程中出现任何缺陷或其他不合格之处，则甲方可指令乙方进行修补、修复及重建乙方应在接到指令后在24小时内进场施工，并在指令规定的时间内完毕修补、修复及重建工作若乙方未能按约定规定进场施工或规定期间内完毕修补、修复及重建工作，乙方每次须向甲方支付1000元日勺违约金

13.3当工程出现上述约定的保修事宜时，甲方用或书面告知，乙方必须在24小时内派人进场维修若甲方无法联络到乙方或乙方在接到告知后日勺2天内不派人维修，则甲方有权直接委托第三方进行维修，其与维修有关日勺一切费用及导致小业主的一切损失均由乙方承担，由甲方在工程保修金中予以扣除，对此乙方不得有任何异议

13.4甲方在工程竣工验收合格满两年后，将工程质量保修金扣除应由乙方承担的费用后不计利息支付给乙方，但并不免除乙方在保修期内的保修责任

13.5乙方委派为本工程的保修保质联络人，联络，如联络人有变动乙方应及时告知甲方，并发《人员变更联络单》，联络单中应写明变更人员姓名及联络方式

十四、其他

14.1转包或分包乙方不得将其应完毕的所有工程转让或肢解后来再转包给他人否则，甲方有权告知乙方终止协议，乙方承担由此给甲方导致日勺一切损失

14.2不可抗力不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任导致的爆炸、火灾，以及如下方面的自然灾害等:1六级以上的地震;2九级以上日勺大风；3持续降雨24小时且降雨量为150mm以上；440度以上并持续2天日勺高温天气不可抗力事件发生后，乙方应立即告知甲方，并在力所能及的条件下迅速采用措施，竭力减少损失甲方认为应当暂停施工日勺，乙方应暂停施工不可抗力事件结束后1天内，乙方应向甲方通报受害状况和损失状况，以及估计清理和修复的I费用因不可抗力事件导致日勺费用及延误的工期由双方按如下措施分别承担1甲、乙方人员伤亡由其所属单位负责，并各自承担对应费用；2乙方机械、设备、材料的I损坏及停工损失，由乙方承担；3延误时工期经甲方确认后对应顺延4凡本协议未波及事项根据国家现行法律执行

十五、协议的生效、终止和解除

15.1本协议自双措施定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效

15.2除有关工程质量保修责任外，甲、乙方履行协议所有义务，工程结算价款支付完毕，本协议即告终止

15.3协议时解除甲、乙方协商一致，可以解除协议乙方如发生严禁日勺转让、转包状况，甲方有权解除协议有下列情形之一的，甲、乙方可以解除协议1不可抗力致使协议无法履行；2因一方违约包括因发包人原因导致工程停建或缓建致使协议无法履行3假如乙方出现不良社会影响及导致甲方品牌受损，甲方可终止协议

15.

3.4解除协议的程序甲、乙方之一方根据

15.

3.1约定解除协议时,双方须签订解除本协议的书面协议，本协议自解除协议生效之日起解除；甲方根据

15.

3.2约定解除协议日勺，应以书面形式向乙方发出解除协议日勺告知，协议自告知送达乙方时解除；甲、乙方之一方根据第

15.

3.3约定解除协议的，应以书面形式向对方发出解除协议时告知，协议自告知送达对方时解除对解除协议有争议时，按

12.1的约定处理协议解除后，乙方应做好已竣工程和已购材料、设备日勺保护和移交工作，将装备和人员撤出施工场地有过错的一方，应当赔偿因协议解除给对方导致的损失

15.4本协议未尽事宜，由双方友好协商处理双方可以签订补充协议,补充协议是本协议的I构成部分，具有与本协议同等的法律效力

15.5本协议附件是本协议的构成部分，具有同等法律效力等效力（如下无正文）乙方（公章）甲方（公章）法定代表人或法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:委托代理人（签字或盖章）:年月日年月日

15.6本协议一式**份，其中甲方保留**份，乙方保留**份，均具有同附件清单:栏杆制作、安装工程工程量清单单栏杆综合单价序号项目名称项目特性数量（暂定）综合合价（元）位（元/米）阐明、综合单价为含人工、材料、机械、安装、措施、利润、规费、税金等的最终费用，协议价不得1以任何理由增长费用栏杆工程协议甲方________________________________________________乙方________________________________________________根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合**省**市有关规定及本工程的详细状况，遵照平等、自愿、公平和诚实信用欧I原则，甲、乙双方经协商一致，签订本协议

一、工程施工内容、范围、承包方式L1工程名称_________________________________________

1.2工程施工内容、范围（详见甲方承认的施工图）栏杆工程的承包方式实行单价包干在协议执行期内综合单价固定不变，不因工程规模的I扩大、减少或工期时延长、施工期间一切人工及物价浮动而调整包括内容包工包料、包机械、包质量（包括产品质量和施工质量）、包工期、包安全（包括第三者安全）、包文明施工、包技术方案、包超高补助、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格、包细部节点处理（按规范规定），包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳时所有税金、多种措施费用等所有定额包括日勺工作内容、包向总承包单位缴纳日勺施工配合费，包验收及有关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包立案、竣工资料、保修等

二、工期动工日期______________________________竣工日期______________________________总日历天数____________________________

三、质量原则

3.1工程质量

1、满足国家现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量评价原则》、《建筑工程施工质量验收统一原则》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修施工规范》、《建筑装饰用途不锈钢焊接管材GB/T20878-2023等规范，工程必须到达质量评估的合格原则

3.2本工程的创优目的为保证工程质量一次验收合格

四、协议文献构成及解释次序

4.1协议文献构成1本协议；2乙方的投标报价书；3原则、规范及有关技术文献；4施工图纸；5本工程的施工总承包协议；6经甲乙双方书面确认并加盖企业印章的其他有效文献未加盖企业印章日勺文献视为无效文献

4.2本协议履行期间的解释次序根据上述序列执行，但不限于各文献之间的互相解释，如有模棱两可或互相矛盾之处，以所列时间在后日勺文献为准

五、双方的工作

5.1甲方的J工作现场委派由负责项目管理，代表甲方实行管理的各项工作，负责办理与施工有关日勺各项事务；向乙方提供施工图纸及有关技术资料一套施工过程中，协调乙方与其他施工单位的关系安排乙方的技术资料时搜集整顿工作，审核乙方编制的工程竣工结算资料；

5.

1.5如出现乙方借故拒绝或迟延甲方和监理工程师的指令，有权视情节对乙方做出惩罚，由此导致的一切损失由乙方承担；

5.

1.6甲方管理人员有权根据本协议约定对乙方违反有关进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、材料供应、劳务人员管理等方面的I条款的行为开具惩罚告知单惩罚告知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收惩罚告知单而免责惩罚金额甲方有权直接从乙方的工程款或结算款中扣除

5.2乙方的工作乙方委派驻工地的代表，权限协调组织完毕施工任务，办理现场签证、工程结算等工作根据甲方提供的施工图纸及有关资料，在动工之后来15天内，编制工程预算报甲方经营预算部门

5.

2.3按施工图纸、施工组织设计以及双方约定选定日勺原则、规范，组织具有对应资格证书的技术纯熟的工人进行施工作业，保证工程质量到达约定验收的原则，保证工期准时实现甲方有权根据实际工程状况，随时规定乙方调整或增长现场作业人员，对此乙方必须无条件执行否则，由于乙方原因导致迟延工期，导致日勺损失由乙方承担

1.

1.

12.4本协议签订后第14日内，乙方须根据《中华人民共和国劳动协议法》、其他有关法律及当地政府机关规定或指示等为其施工人员等购置并维持各类人身伤亡欧I赔偿责任保险及机械设备保险，保险期由工程施工协议动工之日起至工程竣工验收合格后30天为止乙方须负责和保障甲方免于承担任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼、费用、收费及开支上述所提到欧I保险费用，已经综合包括在本协议价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔

5.

2.5乙方必须承认并接受甲方提供的施工环境、作业条件、施工过程中应采用对应措施防止扰民，同步服从甲方管理人员的指挥，不得以此规定增长任何费用

5.

2.6本协议内日勺工作内容，如乙方不能及时按甲方的规定完毕，甲方有权指派其他施工单位或人员（如下简称第三方）完毕第三方发生的各项费用由乙方承担，且第三方所发生的费用只需经甲方承认即可从乙方结算款中扣除

5.

2.7做好施工管理工作，安排好工人日勺生活，杜绝其以任何理由滋事如出现聚众闹事等行为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支付违约金1万元，并承担由此给甲方导致的一切损失

5.

2.8做好施工场地既有成品和设备、管线保护工作，承担因自身责任导致的损失和罚款承担因自身工程产生日勺垃圾的清理外运费用

5.

2.9乙方施工期间如发生现场签证，应在现场事实发生日起的7日内,报监理、甲方项目代表，签证要按甲方规定格式详细填写签证事件的时间、原因、内容、数量等内容，否则不予办理乙方报送日勺签证必须通过乙方派驻现场代表、乙措施定代表人（或委托人）签认加盖公章，并经监理、甲方派驻现场代表签认并经甲方有关人员审核签字、盖章确认后方可生效逾期未办理现场签证时视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、内容不全、签字签章不齐全的签证不作为结算根据

5.

10.10若由于乙方施工原因或施工安全、质量等问题导致索赔或引起损失（包括返工等），则乙方承担所有经济、法律责任并全额承担对应的损失费用

5.

10.11服从甲方现场施工进度安排，在规定期间内组织展开施工工作,配合总包及其他施工单位施工且不得影响施工进度

5.

10.12本协议项下所有工程资料及竣工资料由乙方负责制作，并协助甲方资料员完备有关的资料工程竣工后，办理竣工资料送甲方存查3乙方施工前需报施工组织设计（包括安全监督协议）、企业及人员资质，经监理及甲方审批后方可施工4动工后，乙方需派专人跟进现场土建施工进度，及时组织穿插施工，配合土建施工进度5本协议造价中已经包括乙方施工生产和生活用水、用电及用房等费用，施工生产和生活用水、用电及用房等费用由乙方承担6工程竣工未正式向甲方移交前施工材料及成品发生的损坏、丢失等，由乙方负责免费修复或重新提供做好施工场地邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等日勺保护工作，承担因自身责任导致日勺损失和罚款在工程竣工验收后10天内撤离施工现场生产，做到工完场清，若工完场不清，视为乙方违约，每延迟一天向甲方支付2023元的违约金若由于乙方原因或施工质量等问题导致购房业主等日勺索赔，则乙方承担所有施工责任并全额赔偿对应日勺损失费用

六、施工组织设计和工期

6.1施工组织设计和进度计划乙方应在动工前7个日历天内，将施工组织设计和工程进度计划提交甲方乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督工程实际进度与经确认日勺进度计划不符时，乙方应按甲方日勺规定提出改善措施，经甲方确认后执行因乙方原因导致实际进度与进度计划不符，乙方应赔偿由此给甲方导致的一切损失

6.2工期非甲方自身原因导致的停工、窝工等，乙方不得向甲方提出任何费用的赔偿乙方应按甲方规定的动工日期动工乙方无合法理由未动工，每推迟一天动工，乙方须向甲方支付1万元的违约金，且工期不予顺延甲方认为有必要暂停施工时，乙方应按甲方规定停止施工，并妥善保护已竣工程因乙方原因导致停工日勺，由乙方承担所发生的一切费用，并且工期不予顺延因乙方原因不能按照约定日勺工期或甲方同意顺延日勺工期竣工，乙方应向甲方支付违约金延期1-5天时，每天2万元；延期6天及以上，每天3万元

七、材料供应

7.1本工程材料由乙方按照设计和有关原则规定，自行供应至施工场地，并提供产品合格证明，对材料质量负责，并承担因质量不合格导致时返工等损失乙方所供材料运至现场，须经甲方、监理与乙方等多方共同。