道路改造施工合同

道路改造施工合同道路改造施工合同本合同由以下雇主（以下简称“雇主”）与承包商（以下简称“承包商”）共同订立，双方均允许遵守以下条款和条件第一章总则第一条合同目的本合同旨在约定雇主委托承包商进行道路改造施工项目的各项事宜，确保工程按照合同规定的时间、质量和费用要求进行第二条合同主体雇主［雇主名称］地址［雇主地址］联系人［联系人姓名］联系方式［联系方式］承包商［承包商名称］地址［承包商地址］联系人［联系人姓名］联系方式［联系方式］第三条工程范围

1.本项目的具体工程范围包括但不限于道路平整、路面铺设、交通标志、交通信号灯等

2.工程范围详细应以附件一《工程范围清单》为准第四条工期与工程进度

1.工期工期为合同签订之日起，至工程完工验收合格之日止

2.工程进度双方应依据施工计划确定工期，并按照计划按时完成各项工程第五条工程费用

1.工程费用总额为人民币（以下简称“RMB”）［工程费用（大写）］（¥［工程费用（小写）］）o

2.工程费用的支付方式、进度和方式见附件二《工程费用支付计划》第二章合同执行第六条设备与材料

1.设备承包商负责提供工程所需的设备，并确保设备的正常运转和维护

2.材料承包商需要提供合格的材料，并符合国家相关标准和规定第七条施工质量控制

1.承包商应根据项目要求、相关标准和规范进行施工，并确保施工质量符合合同要求

2.承包商应设立专门的质量检测小组，进行质量检验和测试，确保工程质量可控第八条安全管理

1.承包商应制定并实行适当的安全管理制度，确保施工过程中的人身和财产安全

2.承包商应培训并指导工地人员遵守安全规范，提供必要的个人防护装备，并定期检查安全设施的使用情况第九条变更与索赔

1.若因设计、施工方式、工程进度等原因需要进行变更，应经过双方商议一致，并签订书面变更协议

2.若因不可抗力等原因导致工程无法按照合同约定的时间和要求完成，双方应商议解决，并按合同规定进行索赔第十条竣工验收与保修

1.工程竣工后，双方将进行竣工验收经验收合格后，雇主应及时支付工程尾款

2.工程竣工验收合格后，承包商将提供合格的工程保修，并负责在保修期内对施工质量问题进行维修第三章合同解除与争议解决第十一条合同解除

1.若一方违反本合同规定，且经对方书面通知后在合理时间内仍未改正的，对方有权解除合同

2.如因不可抗力等原因导致无法履行合同义务，可依法解除合同第十二条争议解决

1.若在履行合同过程中发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼

2.本合同适合中华人民共和国相关法律法规附件

1.工程范围清单

2.工程费用支付计划法律名词及注释:

1.不可抗力指不能预见、不能克服并不能避免的客观情况，在合理范围内，对一方或者双方的义务发生重大影响，该当事人无能力加以预见、避免及克服

2.人民法院指中华人民共和国人民法院，具有独立行使审判权的司法机关。