塔吊组装、拆除施工合同

塔吊组装、拆除施工合同甲方肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方甲乙双方本着公平互利、协商全都的原则，就刘庄居委会综合楼工程运用的塔机的组装、撤除工作达成全都，依据合同法的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守

一、施工地点汽车站南米，泰西大街东临200

二、施工内容塔机的现场卸车、组装、调试、验收、撤除、QTZ315装车等

三、施工工期、塔吊组装工期组装工期为天，开工日期为年月1320XX20XX X日，年月日到达运行条件X20XX20XX XX、塔吊撤除日期撤除日期为天，初定于年月至2220XX20XX X月期间，甲方提前十日通知乙方进场

四、工程质量技术标准到达装备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车运用证，到达运行条件

五、工程造价本工程总造价其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费

六、结算方式乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的预付款；塔吊组30%装、调试完毕并办理完塔吊准用证后日内甲方再支付总额的；1520%进入撤除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的；塔20%吊撤除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的余额在三个10%,20%月之内付清

七、双方责任和义务、甲方应按本合同商定支付工程款项，确保按计划将工程所需的全1部装备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延、甲方应提前五天将装备和构件进场时间通知乙方，以便利乙方组2织施工、甲方负责根据装车单进行清点、验收并负责装备在装卸车、组3装及撤除期间的保管工作装备如发生丧失或损坏，由责任方担当、甲方负责提供塔吊全部的装备及构件，并为乙方提供一台电焊机4（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供、安装及调试所用的其他施工机具、临时设备和负荷试车所需的其5他物品均由乙方负责、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及撤除施工组织方案

6、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人7身伤亡及装备事故由乙方负责、安装及撤除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运8转安全、牢靠、乙方在施工期间须听从甲方及业主方的相关管理规定

9、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地运用答应证，10甲方予以帮助同时，向甲方提交一份安装原始记录、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并帮助甲方根11据装车单进行清点、验收在装卸车、安装及撤除过程中造成装备损坏，由乙方负责赔偿、塔吊撤除时分，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装12车后向甲方提供两份构件清单及装车单、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，13并享有向乙方提供索赔的权利

八、违约责任、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运1行，由乙方担当全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方2造成的损失、如乙方未能按商定工期完成撤除任务，须赔偿甲方因此造成的的3租金损失、如因甲方原因使装备撤除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工4五天以上，甲方支付超出部分的停工损失

九、纠纷处理方法本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼

十、不行抗力发生时，遵从国家相关法律法规\本合同一式份，双发各执份H xx十二上述条款未尽事宜，双方另行协商解决甲方肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方代表代表电话日期日期日期。