煤矿建筑安装工程承包合同范本

煤矿建筑安装工程承包合同范本合同编号XXXXXX工程名称XXXXXXXX工程编号XXXXXXXX工程类另|J XXXXXXXX发包方（简称甲方）XXXXXXX承包方（简称乙方）XXXXXXX签订时间XXXXXXXXXXX签订地点XXXXXXXXXXX依据《经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定，结合本工程详细情况，经双方协商同意签订本合同第一条工程工程

一、工程名称XXXXXXXXX

二、工程地点XXXXXXXXX

三、资金来源XXXXXXXXX

四、承包范围、工程内容XXXXXX

1.承包范围XXXXXXXXX

五、凡双方议定在本工程中采纳的国家有关主管部门省（自治区、直辖市）人民政府或授权部门规定的定额（或基价）费用标准、人工、材料、装备价格等调整时，应相应对合同价款进行调整

六、因甲方延期支付工程进度款或尾款，应向乙方支付延期付款金额每日万分之XX的滞纳金

七、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方担当

八、本合同价款的结算方式为XXXXXXXXXXo

九、乙方在全部工程竣工后XXX日内，将竣工结算文件送交甲方和经办银行检查，乙方应负责对检查中的疑问进行解释甲方在收到文件XXX日内检查完毕，如到期未提出书面异议，乙方可恳求经办银行审定后拨款第七条施工与设计变更

一、甲方提供的设计图约、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审，作出会议纪要，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改

二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应按时以书面形式通知对方，由甲方按时会同设计等有关单位研讨确定修改看法或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工由于设计修改或变更而发生增减费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械装备调迁，材料构件积压的实际损失、工程量增减改变等）由甲方担当，并调整合同价款，工期也做相应调整

三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门检查，甲方同意后采纳并实施，其节约的价值按国家规定分配

四、甲方如需修改或变更设计，必需由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸，乙方才予实施重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施

五、施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物，乙方应立刻通知甲方，由甲方报告文物管理机关处理并立刻实行补救措施由此增减的工程量及费用由甲方负责，并相应调整工期第八条工程监理在施行工程监理的建设工程中，要认真执行煤炭部以煤基字[20XX]第254号文发布的《煤炭工程建设监理规定》，甲方应向乙方正式通告监理单位及总监名单、监理职责、监理范围监理单位要向乙方通告监理工程师名单及从事专业乙方要协作监理单位对建设工程进行监督管理甲方、乙方及监理单位应建立有效的沟通渠道，根据规定的方式交换信息第九条违约责任乙方违约责任

一、工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金

二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付运用的，乙方偿付逾期违约金

三、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后XXX日内进行修理，否则，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费用由乙方担当甲方违约责任

一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失

三、工程未验收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任第十条纠纷解决方法本合同履行中发生争议，双方当事人应按时协商解决，协商不成可申请煤炭部主管部门进行调解协调不成或调解未达成协议，双方当事人同意由XXX仲裁委员会仲裁（双方当事人未在本合同中商定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）第H^一■条施工安全乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，担当由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故应按规定立刻上报有关部门并通知甲方代表非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方担当责任和有关费用第十二条附则

一、本合同一式xx份（包括附件），甲乙方双方各执正本一份,副本由甲方报送经办银行、当地工商行政管理机关、煤炭部地区工程造价管理站、质量监督站、监理单位和建设主管部门备案按规定必需办理监（公）证的合同，送工程所在地工商、公证部门办理监（公）证手续

二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效需要办理鉴（公）证的，自鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止

三、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商全都后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分第十三条补充条款甲方（盖章）乙方（盖章）单位地址单位地址法定代表人（签字）法定代表人（签字）代理人（签字）代理人（签字）开户银行开户银行帐号帐号电话电话电挂电挂邮政编码邮政编码

2.工程内容详见附表1-

1、1-2XXXXXXX

3.其它XXXXXXXXXXX

五、合同价款

1.合同总价款XXXXXXXX万元

2.合同价款的计价依据1XXX年以XXXXXX文颁发的预算定额统一基价；2XXX年以XXXXXX文颁发的费用标准；3XXX年以XXXXXX文批复的人工费单价；4XXX年以XXXXXX地区预算价格；5其它XXXXXXXXXX第二条双方责任

一、甲方责任

1.办理工程永远用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的撤除包括架空及隐藏的，并提供有关隐藏障碍物资料

2.办理建筑答应证及应由甲方办理的其它证件

3.XXX年XX月XX日前完成“四通一平”，即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地；满意施工用水、用电量的需要负责场外运输道路的修理，布置好现场排水沟流向（“四通一平”工作如甲方无力担当时，可托付乙方担当）

4.协调地方工农关系，改善施工环境，保证水、电、路、通讯工程的正常运用

5.合同签订后XX天内提供完好的建筑安装设计说明书及施工图一式XX份；施工技术资料（包括工程水文地质资料、水准点和坐标掌握点等）XXX份；XXX天内提交水准点和坐标掌握点，并进行现场校验

6.组织乙方、设计单位及有关部门参与施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后XX天内分送有关单位

7.向经办银行提交拨款依据，按时办理拨款和结算

8.按时参与工程的月末验收、中间验收（如双方商定也可由甲方负责组织月末和中间验收）隐藏工程验收，负责组织工程的竣工验收，根据国家和行业有关规定，按时拨付工程价款、办理签证和竣工结算

9.指派XXXX同志为甲方驻工地代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，按时解决应由甲方解决的问题施行监理的工程，甲方托付总监理工程师代行甲方的职责甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任连续前任在合同中商定的权利义务

二、乙方责任

1.负责施工区域内的临时道路、临时设备、凿井设备、水电管路的敷设、管理、运用和修理工作

2.编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作

3.严格根据施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付

4.按时向甲方提出隐藏工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划；提供月份施工作业计划，材料装备、成品半成品等进场计划（包括月计划、用水、用电计划），月份施工统计报表，工程事故报告等

5.工程竣工后，按时清理现场，做到工完场清在规定的时间内提出完好的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算

6.已完工的房屋、构筑物和安装的装备，在双方商定的移交日期应负责保管

7.利用永远建筑和装备建井时，负责建筑物和装备的修理和保养,保证矿井移交时的建筑安装工程质量凡利用永远建筑和装备所发生的维护和修理费用由乙方担当

8.指派XXX同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作第三条工程期限

一、总工期为XXX天（日历天），自XXX年XX月XX日开工,至XXX年XX月XX日竣工验收

二、甲方未能按商定完成“四通一平”、图纸供应不齐全不按时，供应的材料、装备和工程拨付不按时，以及不行抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延

三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延

四、提前或延误交工，每天按工程造价的万分之支付提前竣工费或担当违约金第四条工程质量与验收

一、乙方必需根据施工图纸、说明书和国家颁发的有关标准、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督

二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求到达的质量等级（见附表3）工程质量标准根据国家或行业的工程质量标准检验

三、甲方要求的“创优”工程，工程竣工后，经质量验收到达优质工程，甲方应按工程造价的XX%支付优质工程增加费（最高不超过该工程原预算造价的2%）

四、乙方在施工中必需遵守以下规定

1.主要材料、装备、成品、半成品（包括由甲方供应的）必需按有关规定进行抽验复验，对材料转变或代用，必需经原设计单位和甲方同士.后、O

2.乙方在施工中发生质量事故，应按时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研讨，并经甲方和设计单位签证后实施由此而发生的费用支出，由乙方担当，工期不予顺延

五、工程验收

1.月末验收和中间验收由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字

2.隐藏工程验收乙方必需保证隐藏工程的质量乙方应在工程隐藏前XX天书面通知甲方或监理单位参与检验，双方确认工程合格后在工程验收证书上签字，如甲方不能如期派人参与检验，乙方可自行检查验收，做好隐藏工程验收记录，甲方应予成认工程隐藏后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费用应由甲方负担；复验不合格，费用应由乙方负担，工期不予顺延如乙方未通知甲方而对隐藏工程自行验收，甲方提出复验，不管合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延

3.竣工验收乙方在单位工程估计竣工前XXX天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在XX天内验收完毕验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至到达合格标准，所发生费用及工期由责任方负责

4.竣工验收后，乙方应依据有关规定备齐全部竣工资料一式XXX份，移交甲方

六、工程保险乙方按国家及行业有关规定的保修方法，负责保修保修期为土建工程XX年；安装工程XX年（暖气工程按一个取暖期）；井巷工程不施行保修第五条建筑材料、装备的供应、验收和价差处理

一、由甲方供应以下材料、装备的实物数量（详见附表2）

二、除甲方供应以外的其他材料、装备由乙方选购

三、任何一方供应的材料、装备应按合同规定按时、按质、按量供应，必需附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应答应复验经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场，其复验费用由材料、装备供应方担当

四、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料供应方负责

五、依据工程需要，经甲方代表签证，乙方可运用代用材料因甲方原因运用时一，由甲方担当发生的经济支出，因乙方原因运用时，由乙方担当费用

六、因材料装备供应不按时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方担当

七、本工程材料价差按XXXXXXX文《煤炭建设建筑安装工程造价价差调整方法》中有关规定计算第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据国家制定的根本建设工程价款结算有关规定执行

一、本合同签订后XXX日内，甲方按合同总价款（或当年计划建安工作量）的XX%支付乙方备料款计人民币XXX万元支付临时设备费XXX万元；凿井措施费XXX万元

二、甲方收到乙方的工程进度月报后必需在XXX日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价款的XXX%时，按规定比例逐步扣回备料款

三、工程价款支付到达调整后合同总价的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，等保修期满工程质量仍然合格，欠付的工程款连同利息一次支付给乙方井巷工程办完交工验收即一次结清

四、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有

1.施工组织设计或方案；

2.设计变更文件；

3.隐藏工程、工程变更、岩石硬度改变、材料代用等签证；

4.井巷涌水量实测资料及地质条件改变的实测资料；

5.价差调整资料；

6.其它有关工程造价增（减）的合同文书往来函件或签证。