电梯安全管理协议

电梯安全管理协议总包单位武汉荣城建设集团有限公司（简称甲方）分包单位漂阳立达电梯安装工程有限公司（简称乙方）为强化施工现场安全管理，爱护职工的人身安全、健康和国家财产,爱护施工现场的顺当进行，依据《劳动法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议双方应共同遵守《安全生产答应证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，依据国家现行的有关法律、法规以及湖北省、武汉市地方有关规定，为明确双方的安全生产责任，确保施工安全，特鉴订本安全管理协议第一条分包根本情况

1.工程概况工程名称新春村城中村改造二标段4#楼工程地点武汉市江岸区三环线与宏图路交汇处

2.分包内容（范围）电梯安装施工甲方所承建新春村城中村改造二标段4#楼工程的电梯安装施工（作业工程）由乙方负责施工，

3.工期工程工程施工期限20XX年8月14日至20XX年12月28日第二条双方共同遵守的内容

1、甲乙双方必需认真贯彻国家、湖北省、武汉市和上级劳动爱护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，执行有关劳动爱护法规、条例和规定

2、甲方双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产领导、各级专职和兼职的安全干部，应有安全操作规程

3、依据工程工程内容和特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料施工期间，乙方指派史国保同志负责本工程工程的有关安全、防火及其它工作；甲方指派周五兵同志负责联系、检查催促乙方执行有关安全、防火规定及施工过程；甲乙双方应常常联系，互相帮助检查和处理工程施工中有关安全、防火工作，共同预防事故的发生

4、甲乙双方的有关领导必需认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术学问教育，增加法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我爱护力量，催促职工自觉遵守安全生产纪录、制度和法规第三条甲方的负责和义务

1.对乙方进场施工人员开展常常性安全教育活动，按时宣传、贯彻企业和上级安全生产、文明施工、劳动爱护等方面的制度与规定

2.各级门和人员对安全施行监督检查遇有重大危险隐患有权指令停工，限期整改对违章者、事故责任者有惩罚权

3.公司各级工程管理部门，对不听从安全管理或连续发惹事故的分包单位，有权终止劳务合同，其损失由分包单位负责

4.负责检查安全措施的落实情况，对盲目施工和损失安全设备的进行教育或惩罚，直至清退第四条乙方的负责和义务

1.乙方在签订安全协议后，应自觉地向暂住地的公安、派出所机构办理暂住登记手续，并向江岸区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动爱护检察部门办理施工登记手续

2.乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《安全生产答应证》、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的安全资质证明资料

3.乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员（50人以上设专职安全员至少1人，50人以下设兼职安全员至少1人），认真履行各级人员的安全生产职责

4.乙方应依据工程特点，合理布置身体素养、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁运用童工

5.乙方必需为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员根据运用规章佩戴、运用

6.乙方要组织施工班组主动开展班组周安全活动和班前安全活动,强化安全教育，提高职工安全意识和劳动爱护技能，保证全部员工具备必要的安全生产学问

7.乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设备，确因施工需要撤除的防护设备，必需经甲方工程部安全员同意前方可撤除，在下班前应将防护设备恢复

8.乙方应严格根据施工现场临时用电安全技术规程JGJ46—20XX要求正确用电必需严格根据甲方指定的电源正确运用，且应严格根据三相五线制TN—S的规定用电，不得违反“三级配电、三级爱护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定

9.乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应根据有关规定做好职工的劳动爱护工作，同时做好季节性的安全防护工作

10.对甲方人员违章指挥或可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝

11.特种作业必需执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理方法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必需按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械装备的人，擅自操作运用电器、机械装备

12.进场人员须符合用工条件及总包方运用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换人员需调换时，应提前通知总包方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇

13.认真落实安全技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次安全交底，教育施工人员严格遵守操作规程和安全管理制度，正确运用劳动爱护用品，提高自我爱护力量

14.听从总包方管理，对违章和隐患问题接受经济惩罚，按时交纳罚金，并依据问题的详细情况实行整改措施

15.对总包方担心全、不文明的指令有权拒绝，在危及人生及装备安全时，有权实行停工措施，要求总包方提供符合安全生产的条件和安全措施第五条安全管理交底

1、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方托付有关人员出席会议，介绍施工有关安全、防火等规章制度及要求；乙方在施工期间，必需严格遵守甲方安全生产、防火管理的各项规章制度；接受甲方检查、指导，双方应催促施工人员严格遵守、认真执行

2、在生产操作过程中的个人防护用品，由分包方自理，甲、乙双方都应催促施工现场人员自觉穿、戴好防护用品在施工过程中，乙方需要甲方派员帮助施工，应向甲方提交申请报告，经甲方批准后派员帮助，乙方对甲方派出人员进行安全教育后，才能允其上岗，并对安全负责

3、甲乙双方的人员，对施工现场的安全爱护设备、安全标志和警告牌均不得擅自撤除、变动如的确需要撤除变动的，必需经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并实行必要的、牢靠的安全措施前方能撤除任何一方人员，擅自撤除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责

4、甲乙双方必需严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁运用电炉冬季施工如必需采纳明火加热的防冻措施时，应取得防火主管部门同意，落实防火,防中毒措施，并指派专人值班

5、贯彻“先订合同后施工”的原则甲方不得指派乙方人员从事合同以外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由擅自方负责

6、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则施工作业人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括施工方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），由施工方负责甲方应帮助提供人道主义援助，主动帮助处理突发事故和爱护现场，做好善后工作，第六条安全事故处理

1.发生因工伤亡事故，按事故调查组的责任认定进行处理属分包责任或工人违章操作等非总包方原因所发生的事故，均由分包方担当全部事故责任及对其伤者和家属按有关规定进行经济赔偿；

2.分包方发生伤亡事故后，不分负责属于哪一方，其伤者的详细善后工作均由分包方负责布置和处理

3.发生死亡、重伤事故，无论其责任属于哪一方，均由总包单位统一报告第七条争议在本协议执行期内，若发生争议或纠纷首先由双方协商解决，无法达成全都时在工程所在地劳动管理部门申请仲裁或有管辖权的人民法院提起诉讼直至最高人民法院第八条其它本协议壹式X份，甲、乙双方各执X份本协议作为合同正本的附件经双方签字、盖章生效，甲、乙双方必需严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方担当一切损失甲方代表签字（盖章）乙方代表签字（盖章）联系电话联系电话年月日年月日。