还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
装饰装修工程施工合同甲方(发包方)身份证号乙方(承包方)身份证号根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,双方经友好充分协商一致,自愿达成如下合同,双方共同信守
一、工程项目概况第一条本合同所涉工程项目如下:
(一)工程名称:克兰娜德酒店
(二)工程地点:苏州路常青藤三期写字楼18楼装修
(三)工程内容:
二、工程期限第二条合同工期总日历天数_________维天,开工日期年月日,竣工日期年2019620198月」日第三条如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延
(一)工程量变化和设计变更
(二)在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电次以上83(每次连续小时以上),影响正常施工;停水停电天以上42
(三)不可抗力(不可抗力是指当事人不能预见,对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况)及风雨雪等不能施工的恶劣天气
(四)甲方未按时拨付工程款超过天或未按合同规定提供相关材料、设施的15
(五)合同规定或甲方代表同意工期顺延的
(六)因甲方原因造成的其他延停工第四条因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期地现场所有人员的安全保险费及意外伤害保险费(乙方应为上述人员缴纳安全保险费及意外伤害保险费)
三、材料、设备供应和采购第五条本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等第六条本工程由乙方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责第七条甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收甲方供应的材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用第八条本工程中的主要材料应由双方选定样品样本样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应利竣工验收的实物标准第九条双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》
四、安全施工第十条乙方必须安全施工,具体做到
(一)按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担
(二)发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知甲方,并按政府有关部门的要求处理甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故事故引发的费用由责任方承担
(三)按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护费用由甲方承担
(四)在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用
五、双方其他权利义务第十一条甲方有权根据工程需要撤换派驻施工现场的代表和监理工程师,但应提前日书7面通知乙方撤换后代表或监理工程师的权责不变第十二条甲方有权监督乙方履行各项合同义务,有权审批乙方编制的施工进度计划甲方有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料验收、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收第十三条乙方有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表,但应提前日书面通知7甲方,撤换后代表的权责不变第十四条乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方24代表应予执行,但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担第十五条甲方按约定向乙方支付工程款第十六条甲方负责办理施工许可证及其他施工所需的审批证件甲方负责组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作第十七条甲方提供施工场地,清除影响施工的障碍物并承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用甲方提供房屋主体结构及水、电、暖风机电设备的技术资料甲方提供施工所需水、电、冬季供暖设备,保证施工期间的需要第十八条甲方协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系,保证工程有序进行第十九条乙方必须严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声、环境保护和安全生产等管理规定第二十条乙方在原有建筑物中进行装饰装修工程,要保证建筑结构的安全,并不得有下列行为(―)随意改动房屋主体和承重结构
(二)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体
(三)增加楼、地面荷载
(四)破坏地面、层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施
(五)强令乙方违章作业施工等凡必须涉及以上所列内容的,应有涉及改动方案的设计图纸,并对安全使用性出具书面说明第二十一条乙方制定并组织落实施工进度计划已竣工工程在未正式交付甲方之前,乙方应负责工程成品保护工作乙方负责施工场地的清洁,确保符合环境卫生管理的有关规定
六、违约责任第二十二条乙方未能按合同约定工期竣工的,每延期一日应按工程总价款向里方支1%付违约金,甲方可以从工程款中直接扣除第二十三条甲方逾期支付工程款,每逾期一日应按照逾期支付工程款额%向乙方支付违1约金第二十四条由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期第二十五条因出现不可预见、不可避免、不可克服的不可抗力事件,导致本合同无法有效及时履行的,相互不承担违约责任,但是遭遇不可抗力方应立即通过电话、微信等方式通知对方,并在通知后的三个工作日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认否则,遭受不可抗力的一方应当承担相应的违约责任
七、合同的变更、解除及争议解决第二十六条经双方协商一致可以变更、解除合同第二十七条一方要求变更或解除合同,应在日前以书面形式通知另一方,协商解决因30变更或解除合同,致使守约方遭受实际损失的,除按合同约定和依法可免除责任的情形以外,应由违约方负责赔偿第二十八条一方只主张违约责任,没有主张解除合同的,合同应当继续履行一方收到解除合同的通知后,对解除有异议的,应当在个工作日内向法定机关提出,否则,视为对15解除无异议第二十九条任何一方违反本合同任何条款约定的,在对方催告后个工作日内没有改正为15全面履行的,守约方有权书面通知违约方解除合同,且有权要求违约方赔偿相当于合同总额的违约金及所遭受的损失(包括但不限于直接损失、可得利益、律师费用等全部损5%失)第三十条合同在履行过程中发生争议,双方应通过友好协商的方式解决如协商不成时,应先向调解组织申请调解调解不成的,双方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼但在判决结果作出之前,双方有义务保证本合同不中断履行
八、附则第三十一条双方在签订本合同时,应当提供经核实的身份证明和相应资质证明文件的复印件作为合同附件第三十二条甲乙任何一方住所地(住址)、代表人(联系人)、电话等联络方式如有变更,变更的一方应在变更后小时内以书面方式通知对方否则视为本合同载明的联络方式继24续有效,微信和短信内容也作为双方来往文件通知、诉讼文书等文件以邮寄方式发送的,将文件按有效联络方式交给经营特快专递的单位邮寄后,邮件被签收或拒收均视为已经送达第三十三条本合同的标题仅为便于阅读和对合同内容的理解的作用,不作为确定双方权利义务的条款第三十四条如有其他未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同有冲突或不一致的,以补充协议为准第三十五条本合同自双方签章后生效一式四份,甲乙双方各持两份,具有同等法律效力(以下无正文)甲方(签名捺印)/(盖章)代表人(签名)年月日乙方(签名捺印)/(盖章)代表人(签名)年月日本合同签订地点:。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0