2023餐厅室内装修工程施工合同范本

.餐厅室内装修工程施工合同范本2023餐厅室内装修工程施工合同范本2023-甲方（发包人）联系方式_____________地址___________乙方（承包方）联系方式_____________地址___________根据《》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议现将餐厅室内装修工程承包给装饰有限公司施工第一条工程概况、工程名称1O、工程地点

2、承包范围室内吊顶、乳胶漆、墙面壁纸、地面地毯、新建卫生间、3上下水安装及改造、卫生间吊顶、灯具、开关插座、包窗口、隔断墙拆除、原顶拆除、垃圾外运、布艺窗帘、纱帘，以及、承包方式4o、工期本工程自年月日起至年月5日、工程质量合格

6、合同价款元（大写）7第二条甲方工作、开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸做法说明1份，并向乙方进行现场交底全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物向乙方供应施工所需的水、电、气等设备，并担当所需的一切费用，并说明使用留意事项办理施工所涉及的各种申请，批件等手续、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行对工程质2量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜、负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受3损坏如有损坏，并担当相应费用、如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相4应审批手续、协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应5费用第三条乙方工作、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和1进度方案，交甲方审定、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组2织施工、保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜、严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定3严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录,参与竣工验收，编制工程结算、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护4好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构5及各种设备管线、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行6爱护第四条关于工期的商定、甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付1乙方因赶工实行的措施费用、因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延

2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺3延、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素4影响，导致停工小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延8第五条关于工程质量及验收的商定、本工程以施工图纸，作法说明，设计变更和《建筑装饰工程施工及1验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，甲方要求部分或全部工2程项目达以优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用、甲，乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续3甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验若复验合格,甲方应担当得验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延、由于甲方供应的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费4用由甲方担当，工期顺延、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延

5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知6日内组织验收，并办理验收，移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的商定、双方商定本合同价款采纳第种1（）坚决执行预决算，如有变更需经甲乙双方协商签字后生效方可1实施（）可调价格根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定2进行调整和竣工结算、签订合同后甲方付备料款万元，余款工程竣工验收合格后一2次结清第七条关于材料供应的商定、本工程甲方负责选购供应的材料，设备，应为符合设计要求的合格1产品，并应按时供应到现场凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用由甲方供应的材料，设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿、凡由乙主方选购的材料、设备、如不符合质量要求或规格有差异，2应禁止使用若已使用，对工程造成的损失由乙方负责第八条有关平安生产和防火的商定、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条1例》和有关防火设计规范、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑2安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程，消防条3例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导4致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失第九条嘉奖和违约责任、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，1窝工所造成的损失每停工或窝工一天，甲方支付乙方元（人民币）甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一天，按元（人民币）支付滞纳金、由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方2元（人民币）违约金甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元（人民币），作为嘉奖、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工3程成品，如造成损失，应照价赔偿、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，4由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生5的损失或事故（包括罚款），由乙主方负责并担当损失、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责

6、因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协7议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条争议或纠纷处理、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，1双方可实行协商解决或请有关部门进行调解、当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在2执行中发生的争议双方同意由委员会；当事人未在合同中商定机构，事后又没有达成书面协议的，可向人民法院起诉第十一条其他商定、本工程需要进行保修或时，应另订协议

1、本合同正本份，双方各执份副本两份，2甲方执一份，乙方执份、本合同履行完成后自动终止3甲方（签字或盖章）发包方代表人签订日期―年—月—日签订地点_____________乙方（签字或盖章）承包方代表人签订日期―年—月—日签订地点。