还剩24页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
第一部分合同协议书发包人（全称）河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司承包人（全称）苏州宝莱建材有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南中烟工业有限责任公司黄金叶科技园地下车库环氧地坪项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议
一、工程概况
1.工程名称河南中烟工业有限责任公司黄金叶科技园地下车库环氧地坪
2.工程地点郑州市经济技术开发区
3.工程立项批准文号豫烟工产
[2015]10号
4.资金来源自筹
5.工程内容环氧砂浆地坪铺装工程，同材料车位划线、车行标识线等车库相关配套内容，详见图纸和工程量清单
二、合同工期计划开工日期2016年12月30日计划竣工日期2017年—L月―12日工期总日历天数20天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准.
三、质量标准工程质量符合合格标准,
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为人民币（大写）贰佰肆拾捌万柒仟肆佰陆拾贰元伍角捌分（¥
2487462.58元）；2•合同价格形式固定单价合同该固定综合单价包括货物的材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、铺装费、安装费、各种税费（包括进口关税）、项目现场保管费、检验费等以上费用但不限于以上费用的所有费用
五、项目负责人承包人项目负责人程建民,
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件
（1）中标通知书；
（2）招标文件
（3）投标文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章的税款
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限24个月
15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定发包人扣留按审计确定的工程总价款总额的5%作为质量保证金，待缺陷责任期满后退还
15.
3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第二一种方式2%的工程款；
15.
3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第——种方式2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；关于质量保证金的补充约定同合同通用条款
15.4保修
15.
4.1保修责任工程保修期为见合同附件3《工程质量保修书》
15.
4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间接到发包人书面通知后48小时内
16.违约
16.2承包人违约
16.
2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形同合同通用条款
16.
2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法采取补救措施、扣除履约保证金；由于承包人原因造成的费用增加，由承包人承担费用，从工程款中扣除；延长的工期按延长天数义3000元从履约保证金中扣除承包人有通用条款
16.
2.1中其他违约情形给发包人造成损失的，承包人应按损失额双倍进行赔偿
16.
2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定同合同通用条款
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形国家政策、法规
17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后—天内完成款项的支付
18.保险
18.1工程保险关于工程保险的特别约定所有工程保险费用的包含在合同价中，不再另行支付
18.3其他保险关于其他保险的约定无承包人是否应为其施工设备等办理财产保险由承包人决定
20.争议解决
20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第」一种方式解决1向郑州仲裁委员会申请仲裁;2向/人民法院起诉
21.其他
21.1产品须达到国家现行相应标准,必须符合招标文件中规格型号和技术性能，如国家颁布的相关最新国家标准在招标文件无相应说明，则按照国家颁布的最新标准执行
21.2乙方应保证所供材料产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求乙方应保证其材料产品在正常使用和正常维护的条件下，在其预计使用寿命期内均具有满意的质量
21.3本项目采用的所有材料必须达到国家或行业质量检验评定的合格标准，并提交国家质量监督部门认可的检测中心出具的检测报告
21.4铺装过程中甲方及其委托监理随时可将已铺装的地坪与招标样品、小样进行对比，如发现差异，有权制止铺装，要求乙方提供与样品、小样一致的材料，对已铺装材料甲方不予结算，同时乙方应向甲方承担合同结算总价5%的违约金，并承担相关其他费用和工期延误相关责任
21.5甲方、监理对材料的检验和确认，不能作为甲方对该材料存在质量问题放弃任何调整及索赔权利的证据，甲方有权根据国家产品质量法及其他相关法律和本合同就乙方提供的材料提出索赔经检验如乙方提供的材料不合格，乙方应承但由此给甲方造成的一切损失，并按不合格材料合同价款的100%向甲方支付违约金，同时乙方有义务将前述存在质量问题的材料予以更换，因此发生的费用由乙方承担，且因更换材料发生的返工，不影响本合同规定的工期及价格附件附件1合同货物名称、数量与单价附件2工程质量保修书附件3承包人用于本工程施工的机械设备表附件4承包人主要施工管理人员表附件5廉政合同附件6施工现场安全协议书附件7回标分析修正综合单价表单价总价序号货物名称规格型号生产厂家数量（m2）备注（元）（元）1环氧底涂161西卡
12989.
3533.
00685837.682环氧灌浆156西卡
12989.
3544.
00457225.123环氧面层264西卡
12989.
3542.
00136388.184级配砂—宝莱
12989.
351.
50233808.305人工费
21.00管理及利润
7.60税金
15.90详见划线及交通设施清单详见暂列金额清单合计金额（大写）贰佰肆拾捌万柒仟肆佰陆拾贰元伍角捌分
2487462.58注、本合同实施过程中甲方不论何种原因发生数量调整，乙方应无条件的供应指定产品,并保证地坪质量符合设计要求最终结算数量实际完成面积数量为准且最终结算数量需经监理、跟踪审计、甲方、乙方共同确认工程质量保修书发包人（全称）河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司承包人（全称）苏州宝莱建材有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就河南中烟工业有限责任公司黄金叶科技园地下车库环氧地坪（工程全称）签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任具体保修的内容，双方约定如下承包人施工范围内O
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，保修期限约定如下两年O质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人修复承包人不在约定期限内派人修复的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人承担
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修
4.质量保修完成后，由发包人组织验收
五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
六、双方约定的其他工程质量保修事项/工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）_____承包人（公章）__________________________________企业负责人或:法定代表人或其授权的代理人其授权的代理人年月日年月日承包人用于本工程施工的机械设备表机械或设备规格制造生产序号数量产地额定功率kW备注名称型号年份能力环氧砂浆搅115L2台中国2015年三相1100W2000kg拌机混凝土地坪LINAX-25台H本2015年三相2500W50打磨机30EN德国3摊铺机S50-932台2014年三相6KW300进口德国4整平机
1.5KW4台2014年三相
1.5KW200进口5运料车RL-1002台国产2015年2000高真空环氧6EDCO4组国产2015年粗、中、细100研磨机7抛光机VIPER2台美国2014年
1.5KW508切缝机GOLZ2台国产2014年
1.5KW50m9划线机ZRPH-11台国产
20155.KW150m承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目项目机构项目程建民副总经理工程师任职过多个类似、过万平米项目的项目经经理理，具有丰富的管理经验技术负责人有将近20年环氧地坪施工经验，任职过多蔡小南技术总监工程师个超万平米地坪项目的技术负责人施工员蔡震工程助理技术员承担过多个类似项目的施工员工作质检员付立新工程助理助工承担过多个类似项目的质检员工作技术员程红伟工程经理助工承担过多个类似项目的技术员工作安全员张小红工程副经理助工承担过多个类似项目的安全管理工作材料员任昌丽工程助理技术员承担过多个类似项目的材料管理工作廉政合同根据河南中烟工业有限责任公司有关工程项目廉政建设的规定，为做好工程建设中的廉政工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司（以下简称“甲方”）与承包人苏州宝莱建材有限公司（以下简称“乙方”），特订立如下协议
1.甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守国家有关法律法规的有关规定
（2）严格执行河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司的合同文件，自觉按合同办事
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为有及时提醒纠正对方的权利和义务
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利
2.甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和商业场合的娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备
（6）甲方工作人员不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍
（7）严格执行河南中烟工业有限责任公司《纪律底线清单》内容
3.乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及商业场合的娱乐活动
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等
4.违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第
一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿
（2）乙方及其工作人员违反本合同第
一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿
5.双方约定本合同由双方本级或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关邀请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见
6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止
7.本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效
8.本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份甲方乙方企业负责人或法定代表人或:其授权的代理人其授权的代理人施工现场安全协议书甲方河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司乙方苏州宝莱建材有限公司工程内容河南中烟工业有限责任公司黄金叶科技园地下车库环氧地坪乙方安全管理责任人为了切实加强施工现场安全管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国合同法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书甲、乙双方均须严格遵守本协议书规定，确保施工现场的安全生产第一条、甲方责任、权利和义务
1、贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产管理的法律、法规和管理规定
2、向乙方提供施工所需资料，并保证资料的真实、准确、完整项目负责人应履行告知义务
3、在编制工程概算时，应当确定工程项目安全作业环境及安全施工措施所需费用，并督促施工方做好危险源辩识
4、不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材
5、有权对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查，督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止和纠正，对乙方施工区域内的安全事故隐患，开具隐患整改通知单并督促其整改，对拒不整改的责令停工，直至清退出场
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务，对乙方开展的安全生产活动提供帮助
7、发生以下情况甲方有权责令乙方停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担1施工现场安全管理和措施不符合建筑施工现场安全相关法律法规；2人身伤亡事故；3发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；4发生火灾事故；5发生违章作业、冒险作业不听劝告的；6施工现场脏、舌L、差，不能满足安全和文明施工要求的；
七、承诺L发包人承诺筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2•承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同
九、签订时间本合同于2016年11月日签订
十、签订地点本合同在郑州市签订H、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分
十二、合同生效本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖章生效,
十三、合同份数本合同一式拾份,均具有同等法律效力，发包人执业—份，承包人执肆份发包人（公章）承包人（公章）法定代表人或其委托代理人（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）组织机构代码_____________________地址_____________________________组织机构代码4245A邮政编码_________地址苏州市吴中区临湖镇东山大道118号法定代表人邮政编码215106委托代理人______________法定代表人印红灯电话_____________委托代理人程麦燕传真____________________电话0512-68582026电子信箱_________________传真开户银行_________________电子信箱info@balancn-sz.com开户银行江苏银行苏州盘门支行账号第二条、乙方的责任、权利和义务:
1、贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产管理的法律法规和管理规定严格执行项目部制定的各项安全管理规定、制度和《安全文明施工管理规定》
2、设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对承包施工区域的安全生产管理负全面责任
3、接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料
4、一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，无措施或未交底严禁施工
5、用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，乙方人员的劳保用品一律自备，并按国家有关规定穿戴好相应的劳保用品乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责
6、开工前，乙方应到甲方办理临时出入证，乙方人员出入施工现场，一律凭出入证，出入证严禁转借他人乙方车辆出入施工现场，一律凭车辆通行证乙方设备材料出入施工现场，一律凭报批单
7、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态
8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示
9、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接中断作业或遇故障应立即切断有关开关
10、服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作
11、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，保证施工现场消防通道畅通，配备相应的消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志
12、安全防护设施必须符合有关安全技术标准和施工现场整体安全防护的要求，安全网必须采用阻燃型安全网，对管辖范围使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任
13、危险部位设置明显的安全警示标志安全警示标志必须符合国家标准
14、对管辖范围的施工用电负有全部管理责任施工临时用电必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行
15、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合有关安全技术标准使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案
16、使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责
17、距离地面2米以上作业都属于高空作业，从事高空作业的人员必须经过身体检查合格且年满18周岁凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适应高空作业的人,禁止登高作业
18、高空作业现场，应划出危险禁区，设置明显标志，严禁无关人员进入
19、高空作业时，防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋一律使用足够强度的安全带，并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上,不准系在活动物件上
20、高空作业时，必须检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网）安全可靠，严禁冒险作业
21、施工现场应设现场安全、环境管理人员，并进行施工监护，做好现场安全标识
22、易燃易爆品不得超量（一天使用量）存放施工现场；汽油等易燃易爆品未作可靠防火措施不得随意放置现场
23、因乙方在施工过程中对环境造成污染而受周围居民投诉，在接到甲方要求整改后未按规定时间整改的，甲方有权终止其施工作业，因此而造成的一切损失由乙方完全承担
24、因乙方在施工过程中对环境造成污染而受环保单位处罚的，处罚金额由施工单位承担，受到停工处罚的，造成的工期延误后果由乙方完全承担
25、定期组织安全生产培训教育和安全生产活动对本单位作业人员进行危险预知的教育
26、对特殊工种作业人员进行安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并及时向甲方备案
27、定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告
28、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工
29、乙方在施工现场发生打架斗殴、人生伤亡、设备事故、火灾事故造成的损失由乙方负责
30、遵守甲方安全管理规定，接受甲方的安全检查和按相关规定进行的安全考核对甲方提出的安全整改意见必须及时整改
31、由于乙方责任造成生产安全事故，由乙方承担事故责任和经济责任甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜；由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜；由于双方责任造成的生产安全事故，根据责任划分承担相应的事故责任和经济责任
32、发生生产安全事故后，必须在1小时内向甲方报告，并按照有关规定向有关主管部门报告迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担由此引起的其它责任
33、乙方有义务协助甲方和其他施工单位做好施工现场互联互保工作，需与其他施工单位交叉作业时，施工双方必须签订安全管理协议，明确双方的责任第三条、乙方正式进场开工之前，需提交包括但不限以下资料
1、已经通过审批的施工组织方案；
2、安全管理规定；
3、基于风险辨识而制订的项目详细安全方案；
4、应急计划、方案及预案；
5、开工进场计划（包括人员和主要设备）；
6、进场设备、材料清单，大型设备和特种设备需提交产品合格证和设备检验证明；
7、需要经常进出现场的车辆清单；
8、主要设备的保险证明；
9、交通车辆的保险证明；
10、特种作业人员操作证复印件（需验证原件）；
11、员工健康证明；
12、员工意外伤害保险证明；
13、急救装备、药品清单；
14、具有急救资格的人员清单及其资格证复印件；
15、针对本项目进行的员工培训记录；
16、项目经理、安全主管的资质证书；
17、施工安全措施第四条、检查与考核乙方在施工过程中未发生人身重伤、设备重大事故、火灾重大事故，于工程竣工验收后将履约保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的履约保证金
一、发生人身伤亡事故，按照河南中烟的有关制度规定，发生设备重大事故、火灾重大事故的，扣除全部履约保证金；；
二、发生人身重伤事故，扣除50%履约保证金；
三、乙方人员发生以下行为，按处罚规定从履约保证金内扣除
1、用电管理1场区内严禁使用电炉、电熨斗等电器；电源的连接不得插接、挂接、裸接，未经甲方批准严禁私自乱拉乱接电线；2各种电气线路要按规定安装，严禁使用铜保险；施工现场在用的花皮线、护套线严禁拖地；电缆不得破损，不得浸在水中，电缆及其它用电设施必须质量可靠、符合安全要求，3违反规定者，处以50-500元罚款；造成火灾事故的，处以500—10000元罚款
2、作业现场管理1所有施工人员包括监理人员进入施工现场必须戴安全帽夏季室外施工，无高空、交叉作业的，可酌情处理，违者每人次罚款30—50元；高空作业必须系安全带，违者每人次罚款100元安全员必须佩带袖标，违者每人次罚款20元2非专业人员严禁从事接电、动火等行为，违者每人次罚款30—100元3禁止乱动乱摸作业现场甲方的各类阀门、开关，违者罚款50—300元4施工单位要严格执行有关安全操作规定，具有完善的安全保障措施和消防措施，及时消除隐患，违者罚款50—500元5土建主体施工应按规定挂安全网，否则处以500-1000元罚款；6提升机需经专业检测机构检测合格后方可使用；使用中严禁载人，违者每人次罚款100元7施工现场必须有明显的安全标志，施工现场地面监护人员必须到位，否则，罚款1007Lo8所有施工机械应有专人操作，特种设备严禁无证上岗或持未年审证上岗，对违规操作者，每人次罚款100元9施工时应尽量减少噪音，并采取必要的防尘措施；施工垃圾应及时清理，运输中防止泄漏，避免扬尘，确保现场有序整洁10除施工现场外，未经允许，施工人员禁止在办公区域内活动11对违反国家安全生产规定的，每一处罚款100-300元12施工单位应积极配合项目部的监督检查，服从其指令及处罚决定13因乙方违章施工造成事故的，一切后果由乙方自负第五条违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失
2、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿
3、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100-500元/人次承担违约责任
4、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200-1000元/天承担违约责任第六条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向项目所在地人民法院提起诉讼第七条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同第八条本协议自签订之日起至项目竣工之日止第九条本协议一式四份，甲乙双方各执两份第十条本协议签订地点河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人法定代表人或其授权的代理人:或其授权的代理人:附件7回标分析修正综合单价表金额元投标价和控制项目序单需要修正的综合号项目特征及规格描述数量投标综合单控制价综合单价比值偏差率名称位单价上限价价%
1.类型:导向标志牌2,材质、规格尺寸国标导向标
1.2mm厚铝板、120*30cm*l.2块
641007042.
8673.5志牌2mm
3.板面反光膜等级:工程级
4.满足招标文件技术要求L类型龙门标志牌
2.材质、规格尺寸国标龙门标6块
21650105057.
141102.
51.2mm厚铝板、600*100cm志牌3,板面反光膜等级工程级
4.满足招标文件技术要求L材料品种同地坪材料
2.线宽15cm9标线m
7050.
002.1323,线性通道虚线
4.满足招标文件技术要求
1.材质橡胶柱子护
2.规格:800*100*8mm16个
88617.
51516.
6715.75角
3.满足招标文件技术要求车轮定
1.材质橡胶17位器
2.规格:600*160*110mm对
43282.
55744.
7459.
853.满足招标文件技术要求防撞凸
1.材质PC材质透反光
2.规格型号6800mm18个
20385166131.
93174.3镜
3.满足招标文件技术要求第二部分通用合同条款（略）第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.
1.1合同其他合同文件包括投标文件、回标分析报告、合同双方关于本工程的洽商、会议纪要、签证、设计变更、合同补充协议等视为合同文件的组成部分
1.
1.2合同当事人及其他相关方
1.
1.3监理人名称郑州中兴工程监理有限公司；资质类别和等级工程监理综合资质；
1.
1.4设计人名称机械工业第六设计研究院有限责任公司；资质类别和等级综合甲级;
1.
1.5工程和设备
1.
1.
3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括生活区，办公区等
1.3法律适用于合同的其他规范性文件河南省、郑州市关于安全文明施工的行政规范性文件等
1.4标准和规范
1.
4.1适用于工程的标准规范包括国家现行的施工及验收规范、质量检验评定标准及《建筑工程质量管理条例》等发包人提供国外标准、规范的名称无；
1.
4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求同合同通用条款
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为同合同通用条款
1.6图纸和承包人文件
1.
6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限开工前14天；发包人向承包人提供图纸的数量2套；发包人向承包人提供图纸的内容承包范围内全套施工图
1.
6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括详细的施工组织设计（施工方案）、施工总进度计划、资金需求总计划以及监理人要求提供的其他文件；承包人提供的文件的期限为详细的施工组织设计（施工方案）、施工总进度计划、资金需求总计划应在承包人收到图纸后7天内提交监理人;专业工程施工组织设计（施工方案）应在专业工程开工前20天提交监理人；每月20日前向监理人提交最新的施工总进度计划、资金需求总计划（无论是否发生变更）；如工程发生较大调整或发包人和监理人明确要求需要提交上述文件时，承包人应在接到通知5日内，按发包人和监理人的要求，提供最新的文件；承包人提供的文件的数量为书面文件一式五份，同时提供一份与书面文件内容相同的电子文档；承包人提供的文件的形式为书面、电子；发包人审批承包人文件的期限收到承包人文件后7日内审查完毕
1.7联络
1.
1.1发包人和承包人应当在本合同签订生效后天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
1.
1.2发包人接收文件的地点发包人办公室；承包人接收文件的地点承包人施工现场办公室；监理人接收文件的地点监理人施工现场办公室；
1.10交通运输
1.
10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定按发包人相关规定执行
1.
10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定以建筑红线为边界关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:圆固圆通用条款
1.11知识产权
1.
1.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属同合同通用条款关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求同合同通用条款
1.
11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担，发包人视为已包含在合同价中，不再另行支付L13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格调整允许调整合同价格的工程量偏差范围当招标工程量项目存在偏差或因工程变更等原因导致工程量偏差超过原清单量的15%时，可进行调整当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，综合单价调整系数为
0.95；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为
1.
052.发包人
2.2发包人代表发包人代表姓名何朋六；联系电话0371-85518971；发包人对发包人代表的授权范围如下负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的施工，控制施工质量、进度、投资及相关单位之间的工作联系，具体工作职责包括
（一）熟悉施工图纸，掌握设计意图；组织设计、施工、监理等有关单位进行施工图纸会审和技术交底；委托监理工程师审查施工组织设计；
（二）督促监理单位、施工单位加强安全生产管理，严格控制工程质量、施工进度和资金使用；
（三）参加分项、分部工程的质量评定工作，积累、审查、整理施工过程中的技术文件、资料，复核竣工图；
（四）检查督促施工单位安全生产与文明施工，严格按照《安全技术操作规程》施工,严防事故发生；
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.
4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求同合同通用条款
3.
4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括除合同通用条款
（1）-
（3）项外，发包人指定现场用水、用电的总接驳点，由承包人承担按规范接至施工现场，施工中所产生的费用（水费、电费、通讯费）由承包人负担发包人不承担施工中发生的停水、停电、通讯中断可能导致的工效降低及施工质量、安全责任
4.承包人
4.1承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容提供完整的竣工图纸、竣工资料，并确保竣工资料真实、准确、齐全、完整承包人需要提交的竣工资料套数8套（另提供1套电子版）承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间工程竣工验收合格后30日内承包人提交的竣工资料形式要求纸质和电子版
（6）承包人应履行的其他义务承包人为满足发包人对建设工程施工质量、工期及安全文明施工等方面的管理要求，须采取的质量保证措施、赶工措施、安全文明施工保证措施和增加的投入，由承包人承担如果承包人没有在规定的时间内按发包人或监理工程师要求完成相应工作，或出现经重复验收仍不合格的施工项目，发包人有权从工程款中扣除不合格工程的全部费用
4.2项目负责人姓名程建民；身份证号；承包人对项目负责人的授权范围如下负责施工现场的全面组织、技术、协调工作关于项目负责人每月在施工现场的时间要求不少于25天承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任经发包人查实，有权要求承包人更换符合条件的项目负责人，承包人应承诺在接到发包人书面通知后2日内按要求给予更换，由此造成的损失由承包人承担项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任按2000元/天从履约保证金中扣除，由此造成的损失由承包人承担承包人擅自更换项目负责人的违约责任发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担
3.
2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任按2000元/天从履约保证金中扣除，超过10天仍拒绝更换的，发包人有权停止付款，由此造成的损失由承包人承担
3.3承包人人员
3.
3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限承包人接到开工通知后3天内
3.
3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任按1000元/天从履约保证金中扣除，超过10天仍拒绝更换的，发包人有权停止付款，由此造成的损失由承包人承担
3.
3.4承包人主耍施工管理人员离开施工现场的批准要求按发包人相关管理制度执在
3.
3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任按1000元/天从履约保证金中扣除，由此造成的损失由承包人承担
3.5分包
3.
5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括本工程不允许分包
3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间同合同通用条款
3.7履约担保承包人是否提供履约担保是承包人提供履约担保的形式、金额及期限的承包人应采用转账或银行保函的形式向发包人提交履约担保，承包人在收到中标通知书后10个工作日内、施工合同签订之前全额交付履约保证金，逾期不能交付，视为自动放弃中标资格，由评标结果排名第二的中标候选人替补履约保证金金额为合同金额的8%（共
199000.00元）
4.监理人
4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容依照法律、法规及有关的技术标准，设计文件和建筑工程承包合同，对承包人在施工质量、安全生产、建筑工期和建设资金使用等方面实施监督，认真履行监理职责，切实维护发包人利益关于监理人的监理权限执行本工程《监理合同》中约定的职权
4.2监理人员总监理工程师姓名陈颖；职务总监；监理工程师执业资格证书号41000630；
4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定同合同通用条款；
5.工程质量
5.1质量要求
5.
1.1特殊质量标准和要求无关于工程奖项的约定本工程为合格工程，无奖项约定
5.3隐蔽工程检查
5.
3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定同合同通用条款监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定同合同通用条款关于治安保卫的特别约定承包人应提供施工场地内的安全保卫及交通、巡查之必要的照明、危险物的警示标志等并负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作并承担由此产生的费用关于编制施工场地治安管理计划的约定同合同通用条款
6.
1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求承包人应按国家、河南省、郑州市有关规定办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；施工过程中要保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，产生的建筑垃圾随时清运出场；交工前清理现场，将所有垃圾清运出场；工地达到市级安全文明工地标准；施工现场达到《郑州市建设工地扬尘污染治理工作标准》的要求;承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款
7.工期和进度
7.1施工组织设计施工组织设计应包括的其他内容承包人提出的有利于现场施工内容或监理人要求承包人提供的有利于现场施工内容
7.
1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定同合同通用条款发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:回回回通用条款
7.3开工
7.
3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限同合同通用条款关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限同合同通用条款关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限同合同通用条款
7.
3.2开工通知同合同通用条款
7.4测量放线
7.
4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限同合同通用条款
7.5工期延误
7.
5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形同合同通用条款
7.
5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为工期延误天数X30造Ho因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限合同价的2%超过20天，发包人有权终止合同，造成的一切后果由承包人承担
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件台风、龙卷风及50年一遇的暴雨、暴雪、冰雹等；
7.9提前竣工的奖励提前竣工的奖励无
8.材料与设备
8.6样品
9.
6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求以发包人实际耍求为准
10.施工设备和临时设施
11.
8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定修建临时设施的一切费用均由承包人承担工程完工后，道路、房屋、地面、设备基础等一切临时设施拆除及清理外运，相关费用由承包人承担，不再另计
10.变更
10.1变更的范围关于变更的范围的约定同合同通用条款
10.4变更估价
10.
4.1变更估价原则关于变更估价的约定
（1）经回标分析后的已标价工程量清单中已有相同项目的适用综合单价的，则按照该综合单价执行；
（2）经回标分析后的已标价工程量清单中已有类似项目的综合单价的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变如经回标分析后的已标价工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算；
（3）经回标分析后的已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程综合单价的，则执行《河南省建设工程工程量清单综合单价》
（2008）、费税执行承包人投标时国家规定的费率计算综合单价和总价，然后整体乘以回标分析后的工程量清单总报价与招标控制价之比作为该部分最终的结算总价（注材料价格按照施工当期郑州市建设工程造价管理办公室发布的《郑州市建设工程材料基准价信息》计入；《郑州市建设工程材料基准价格信息》没有的材料价格，发包人、承包人共同依法依规通过认质认价、招投标等方式确定）经回标分析后的已标价工程量清单和《河南省建设工程工程量清单综合单价》
（2008）中均没有适用或类似于变更工程的项目，则消耗量由承包人根据工程实际测定，报监理单位确认、发包人审定，人工工日单价、材料价、机械台班单价按回标分析后中标价中最低价计算，各项费率按回标分析后中标价中相同或类似分项工程的最低费率计取
10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定由于签证、设计变更导致工程量增加，从而使价格上涨的或由于政策性调整引起的人工、材料费用的增加从暂列金额中支付上涨部分价款
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同本合同价款采用固定综合单价方式确定发包人回标分析后的已标价工程量清单中的单价作为本合同的固定综合单价本工程的合同总价款为暂定总价，工程款支付和竣工结算以回标分析后的工程量清单报价为准经回标分析后的合同总价暂定为（
2487462.58元）对工程量清单报价进行回标调整的内容详见附件7回标分析修正综合单价表注未列明进行调整的按照承包人投标文件中投报的工程量清单报价执行综合单价包含的风险范围除政策性原因、发包人原因导致的价格风险外，其他风险均已在综合单价中考虑风险费用的计算方法已包含在投标报价中风险范围以外合同价格的调整方法:由于工程变更或者是发包人改变承包范围导致分部分项的施工图纸工程量增减，其工程量变化在±15%以内的，应执行合同中原有的综合单价；其工程量变化在±15%以外的，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单应予调低，综合单价调整系数为
0.95；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，综合单价调整系数为
1.
0512.2预付款无预付款
12.4工程进度款支付进度款审核和支付
（1）工程完工并经验收合格后，甲方付至合同价款的70%
（2）相关资料交付甲方，并经审计结算后，付至结算价的95%,剩余5%作为质保金待质保期满无质量问题后一个月内无息结清如质保期内维修费超过质保金，超出部分仍由乙方承担
（3）履约保证金（履约保函）在项目验收合格，竣工资料交付甲方，结算审计完毕后扣除承包人应付的违约金、赔偿金（若有）后无息退还（解除）
（4）每次付款前，乙方应开具相应金额的增值税专用发票
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.
1.2监理人不能按时进行验收时，应提前48小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时
13.2竣工验收
13.
3.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定同合同通用条款
13.
4.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限同合同通用条款发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为同合同通用条款承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为逾期移交天数x3000元
13.6竣工退场
13.
7.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限承包人应按合同通用条款的规定完成全部工作后退场_O
14.竣工结算
14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限同合同通用条款竣工付款申请单应包括的内容同合同通用条款
14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后应及时委托第三方工程造价咨询机构或审计单位进行工程竣工结算审计，并应在审计单位接到结算资料后三个月内完成结算审计初稿，承包人原因影响正常结算的结算审计时间相应顺延发包人完成竣工付款的期限发包人应在签发竣工付款证书后的60天内完成对承包人的竣工付款关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序由监理人复核报发包人批准承包人送审的竣工结算金额审减率在10%以内（含）的审计费用由发包人承担，审减率超过10%部分的审计费用由承包人承担结算工程款时必须开具增值税专用发票，如不能提供增值税专用发票结算时要扣除相应。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
