绿化维护承包合同3篇

绿化维护承包合同篇最新3伴随着社会的高速发展，园林绿化工程随之增多，绿化（承包合同）书是怎么一回事呢？需要注意什么？以下是我为大家整理的绿化维护承包合同，感谢您的阅读绿化维护承包合同1甲方乙方为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程内容

4、承包方式

5、绿化面积

6、绿化标准

7、绿化品种

8、工程造价大写第二条工程期限全部工程开工日期，本工程定20—年4月1日开工，全部工程竣工日期20年4月18日竣工，合同工期总日历天数18天第十四条其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力

2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力

3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止

4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年一月日第三条工程延误与工程奖罚

1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延

2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工

3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延

4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失第四条甲方工作

1、确保施工面，现场做到三通一平

2、确保乙方施工用水及养护用水、用电

3、甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料第五条乙方工作

1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查

2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任

3、乙方应遵守工程建设（安全生产）有关管理规定，安全施工,施工中如因乙方安全（措施）不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担第六条质量验收

1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于100%o

2、土建工程及换土工程要按图施工

3、（种植）完成后有乙方在有乙方在一个月内完成验收第七条付款方式甲方验收合格后付全款第八条争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决本合同一式贰份甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效第九条维护有甲、乙双方协调甲方签字乙方签字年月日绿化维护承包合同2为搞活林业经济、提高效益，按照国家有关法律和政策规定，双方通过平等自愿协商达成如下协议

一、合同双方甲方万安县窑头镇城江村六小组，组长刘祥奎乙方泰和县澄江镇康华锋

二、承包事项甲方将座落在大眼塘荒山面积大约200亩承包给乙方造湿地松（土地不流转，山上所有林木归甲方所有）

三、造林要求乙方必须按林业部门造林要求，行距2义3米，成活率保持在85%以上，负责林业部门验收合格

四、双方责任乙方在造林过程中所产生的一切费用自行负责与甲方无关，甲方在造林验收合格后应协助乙方向林业局退回造林押金

五、（其它）事项在林业局验收合格后，退回造林押金后，合同双方就无任何关系如有其它事项，还可另行协商，补充条款，同具法律效应

六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，并经甲乙双方签字后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年一月.日绿化维护承包合同3业主（甲方）承包方（乙方）第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、预定开工日期年月日第二条施工范围施工范围回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额第三条施工方式

1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工第四条工期

1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天包括法定假日，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间

2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延1因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等2不可抗力因素第五条工程质量及验收标准

1、工程质量必须达到合格验收标准按业主设计要求及行业规范执行，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格

2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范

3、苗木成活率达到100%o

4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收第六条工程价款及结算、付款方式

1、工程预算总价款为人民币元大写元

2、结算方式1甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;2甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;3甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%o4工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满5以上付款的方式均以支付第七条保养期

1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计

2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿第八条双方义务

1、甲方义务1委派现场代表负责对工程建设进行全面管理2向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电水电费由方承担3提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底4甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算

2、乙方义务1委派现场代表负责对施工其间的全面管理2根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作3按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任若出现安全问题，责任由乙方自行承担4工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理5乙方应确保工程质量达到验收标准6乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的,两个月内完成结算第九条违约责任

1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延

2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任

3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工

4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任

5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿

6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿第十条转让条款未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务第十一条合同终止

1、因解除而终止1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止4合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任

2、有下列情形之一的，合同权利义务终止1本合同按约定履行完毕；2本合同经各方协商一致而终止；3本合同因一方出现本条第1款的违约情况包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为，另一方发出解除合同的通知；4法律法规规定终止的其他情形第十二条适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定第十三条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。