2020监理员继续教育题目及答案一、三

监理员继续教育题目及答案

一、三

20201、工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对XXX工程师的任命，书面通知OA.建设单位B.施工单位C.质量监督机构D.分包单位正确答案A

2、总监理工程师需要同时担任多项监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过项正确答案B

3、根据《山东省建设工程监理工作规程》，XXX工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用是的职责A.总监代表B.专业监理工程师正确答案A

2、共同安全事故的调查处理是的职责A.总监理工程师B.XXX工程师代表C.专业监理工程师D.监理安全管理人员正确答案A

3、监理安全管理人员卖力施工现场的安全巡视事情，天天应不少于次ALB.二C.三D.四正确答案B

4、安全日志不包括下列内容A.工程形象进度、施工现场安全出产管理情况及安全巡视情况B.特种作业人员持证上岗情况、施工单位安全管理人员到位及工作情况C.隐蔽工程验收情况D.危险性较大的分部分项工程专项施工方案执行情况正确答案C

1、、监理安全管理人员的岗位职责包括（ABCD）A.与建设单位、施工单位的安全管理人员对接，负责日常安全生产管理的监理工作B.组织编写安全生产管理的监理实施细则C.检察施工单位安全出产管理组织机构及制度建设情况D.审查施工单位、分包单位的安全生产许可证和项目经理、专职安全生产管理人员、特种作业人员的资格E.审查施工组织设计中本专业的安全技术措施和安全专项施工方案正确答案ABCD

2、监理安全管理人员应审查安全专项施工方案中的内容有（）A.是否符合工程建设强制性尺度B.是否附具安全验算结果C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专家论证审查情况D.安全管理组织机构和资源配置E.季节性安全施工措施正确答案ABC

1、项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，应签发监理通知单，要求施工单位整改A正确

2、项目监理机构应督促安拆单位将施工起重机械、自升式架设设施安全许可文件报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案未经建设主管部门备案的，不得进行安拆作业A正确

3、监理安全管理人员应每周记录安全日志B正确

4、项目监理机构应搜检施工起重机器使用过程中的定期搜检、维修、保养月检记实，但不用保存存案B正确

1、总监理工程师代表由（）书面授权A.监理公司法定代表人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.质量监督机构正确答案B

2、下列（）不是监理规划编制依据A.建设工程的相关法律、法规及项目行政审批文件B.与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料C.监理大纲、《建设工程监理合同〉及与建设工程项目相关的施工合同文件D.施工组织设计正确答案D

3、项目监理机构与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系采用形式A.监理告诉单B.告知函C.工作联系单D.工作便签正确答案C

4、下列不是监理细则主要内容A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理事情要点D.组织和谐正确答案D

1、项目监理机构发现下列情形之一时，XXX应及时签发工程停息令，要求施工单位停工整改A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的D.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的E.施工单位违反工程建设企业标准的正确答案ABCD

2、第一次工地会议内容有oA.建设单位、施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工B.XXX工程师介绍监理规划的主要内容并授权监理单位专职文件资料管理人员C.研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员，召开监理例会的周期、地点及主要议题确定各参建单位专职文件资料管理人员D.建设单位介绍工程开工准备情况E.搜检分析工程项目质量、施工安全管理状态，针对存在的问题提出改进措施正确答案ABCD

1、监理工程师告诉单由专业监理工程师签发B不正确

2、监理例会由XXX或其授权的专业监理工程师定期组织并掌管A正确

3、施工单位未提出复工申请的，XXX不应指令施工单位恢复施工B不正确

4、监理工作总结经XXX工程师签字并加盖工程监理单位公章后报送建设单位A正确

1、专项施工方案由审查签认后报建设单位A.监理公司技术负责人B.总监理工程师C.施工单位技术卖力人D.专业监理工程师正确答案B

2、对于分部子分部工程的报验，应组织项目监理机构和施工单位项目有关人员进行验收A.监理单位技术负责人B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师正确答案D

3、质量事故书面报告由提供A.施工单位B.施工单位项目部C.项目监理机构D.监理单位正确答案C

4、下列需要建设单位项目卖力人检察签字A.施工组织合计B.施工打算C.专项施工打算D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案正确答案D

1、专项施工打算检察的基本内容包括OA.编审程序应符合相关划定B.工程质最保证措施应符合有关标准C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准D.资源资金、劳动力、材料、装备供应打算成满足工程施工需要E.施工总平面布置应科学合理正确答案ABCD

2、设计交底和图纸会审会议纪要由（）签认A.建设单位代表B.施工单位代表C.总监理工程师D.设计单位代表E.勘探单位代表正确答案ABCD

1、见证人员由监理机构相关人员担任B不正确

2、在施工过程中，当施工单位对已批准的施工组织设计/（专项）施工方案进行调整时，应按规定程序向项目监理机构重新报审A正确

3、施工控制测量成果报验表由XXX在工程开工前对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施检查、复核合格后予以签署B不正确

4、平行检修记实由监理人员根据相关划定、《建设工程监理条约》约定，对施工单位自检的同一检修项目进行检测试验举动并记实形成A正确

1、项目监理机构在施工单位拒不整改或不截止施工时，应及时向有关主管部门报告，监理报告一式（）份A.二B.四C.HD.一正确答案B

2、应建立监理安全生产管理日志A.重点工程B.风险性较大的工程C.主管部门指定工程D.

一、二级工程正确答案D

3、安全出产管理监理施行细则由专业监理工程师在体例完成，并经XXX工程师审批A.开工令后B.分项工程开工前C.第一次工地会议前D.监理机构收到设计文件后正确答案C

4、施工单位现场安全规章制度文件报审资料由项目监理机构在工程开工前予以检察，由签认A.专业监理工程师B.监理公司安全卖力人C.建设单位项目负责人D.总监理工程师正确答案D

1、安全出产管理监理施行细则主要内容0A.工程概况、范围、依据、目标B.项目监理机构的安全出产管理监理体系、各级岗亭职责C.监理人员安全守则、监理事情程序及要求D.重大风险源的安全巡视打算E.施工总平面安置正确答案ABCD

2、施工现场特殊工种有oA.起重工B.架子工C.电工D.焊工E.钢筋工正确答案ABCD

1、项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患后签发监理通知单；情况严重的应及时向有关主管部门报告B不正确C.监理员D.信息资料员正确答案D

4、施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（）文件进行交底A.施工合同B.监理合同C.招标文件D.投标文件正确答案B

5、第一次工地会议由（）掌管召开A.施工合同B.监理合同C.招标文件D.投标文件正确答案A

1、（）情形项目监理机构可设总监理工程师代表A.工程规模较大、专业较复杂，XXX难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表

2、安全巡视记录应由监理单位根据施工内容、专业特点及有关技术标准、规范进行填写、补充A正确

3、安全监理日志应记录日常安全生产管理的施工单位履责工作情况B不正确

4、监理项目机构应定期对施工现场的安全生产管理状况进行检查，并形成文字记录资料A正确

1、项目监理机构批准工程延期不包括的条件是（）A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期B.施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求C.因非施工单位原因形成施工进度滞后D.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期正确答案B

2、工程质量评估报告由（）签字A.监理单位技术卖力人B.监理单位技术负责人和总监理工程师C.专业监理工程师D.总监理工程师正确答案B

3、工程开工令由（）签发A.施工单位项目司理B.经授权委托的总监理工程师代表C.总监理工程师D.建设单位项目负责人正确答案C

4、施工进度打算报审表应由项目监理机构对施工单位报审的施工总进度打算和阶段性施工进度打算检察后，由签订意见并报送建设单位A.监理单位技术负责人B.施工单位项目负责人C.进度控制专业监理工程师D.总监理工程师正确答案D

1、监理审查开工报审表内容包括OA.设计交底和图纸会审已完成B.施工组织设计已由XXX签认C.施工单位现场质量、安全出产管理体系己建立，管理及施工人员已到位，施工机器具备使用前提，主要工程材料己落实D.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求E.施工许可已办理完成正确答案ABCD

2、施工进度计划审查的基本内容oA.施工进度打算应符合施工条约中工期的约定B.施工进度打算中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要阶段性施工进度打算应满足总进度控制目标的要求C.施工顺序的安排应符合施工工艺要求D.施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要E.施工总平面布置合理正确答案ABCD

1、工程竣工预验收由建设单位组织B不正确

2、项目监理机构应对施工进度计划的实施情况检查，发现实际进度严重滞后于计划进度且已影响合同工期时应签发监理通知单A正确

3、验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位，项目监理机构也可进行工程计量B不正确

4、项目监理机构对施工单位提交的工程款支付申请文件审核并与建设单位、施工单位沟通协商一致后，由总监理工程师签发工程款支付证书A正确

1、下列关于监理的事情内容，表述完整准确的是O OA.四控制，两管理，一协调B.三控制，三管理，一协调C.三控制，两管理，一和谐，并推行安全管理事情D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责正确答案D

2、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合o A.合同约定B.工程建设强制性尺度C.设计要求D.工程建设推荐性标准正确答案B

3、XXX不得将下列工作委托给XXX工程师代表，其中不正确的是OA.组织体例监理规划，审批监理施行细则B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员C.组织审查施工组织设计、专项施工方案D.进行潜伏工程验收正确答案D

4、施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是OA.编审程序应符合相关划定B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准D.施工图纸符合工程建设强制性标准正确答案D

1、相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程等阶段提供的服务活动A.勘察B.设计C.施工D.保修E.使用正确答案ABD

2、项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔B.索赔变乱是因非施工单位原因形成，且符合施工条约约定C.索赔事件造成施工单位经济损失D.索赔费用有施工单位注册造价师签章E.索赔事项属于合同的承包范围正确答案ABC

1、XXX是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员B不正确

2、《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的XXX和监理人员进驻施工现场A正确

3、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准A正确

4、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性尺度施行监理，并对建设工程安全出产承当监理责任A正确

1、《修建工程安全出产管理条例》划定，对达到一定规模的风险性较大的分局部项工程体例专项施工打算，并附具安全验算成效，经施工单位技术卖力人、（）签字后施行A.专业监理工程师B.总监理工程师C.总监代表D.建设单位卖力人正确答案B

2、工程监理单位应当检察施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工打算是否符合o A.条约约定B.工程建设强制性标准C.设计要求D.工程建设推荐性尺度正确答案B

3、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由组织召开专家论证会o A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.安全监督部门正确答案A

4、工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处的罚款；情节严重的，降低资质等级,直至吊销资质证书A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.100万元以上300万元以下D.1万元以上5万元以下正确答案A

1、以下属于专家论证项目的有A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.室内抹灰E.砌砖工程正确答案ABC

2、工程监理单位和监理工程师应当按照实施监理A.法律B.法规C.工程建设强制性尺度D.工程建设推荐性标准E.工程条约正确答案ABCE

1、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告B不正确

2、安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质

[2009]87号A正确

3、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准A正确

4、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任A正确

1、争议评审小组作出的书面决定对双方具有约束力,双方应遵照执行A.自然B.经条约当事人签字确认后C.任何情况下都D.必须经法院判决才正确答案BA.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日正确答案A

3、承包人应在晓得或应当晓得索赔变乱发生后

（28）天内，向监理人递交索赔意向告诉书，并说明发生索赔变乱的事由A.7天B.14天C.28天D.56天正确答案C

1、除专用条约条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保有关支付担保说法正确的选项是（）A.支付担保可以采用银行保函的形式B.支付担保可以采用担保公司担保的形式C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定D.条约可以不约定支付担保正确答案ABCDB.一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表C.工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表D.同时担负XXX工程师的项目多于一项的E.监理部人员数量较多时正确答案ABCD

2、监理员应推行下列（ABCE）职责A.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告B.搜检工序施工成效C.复核工程计量有关数据D.负责旁站E.进行见证取样正确答案ABCE

3、监理对开工条件核查应包括下列O内容A.设计交底和图纸会审已完成B.施工组织设计已由XXX签认C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实

2、应依照法律规定参加工伤保险的单位有oA.发包人B.监理人C.发包人为推行条约聘请的第三方D.承包人E.分包人正确答案ABCDE

4、因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担A正确

1、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是OA.必须在条约中有此约定，才可作为结算根据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使条约通用条款中有此约定，也不克不及作为结算根据D.此约定即使写入条约中，也属于无效条约条款正确答案A

2、发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配合，合同当事人应签订OA.延期竣工协议B.甩项竣工协议C.顺延工期协议D.延误工期协议正确答案B

3、条约检察事情，特别是补充协议的签订应慎重有关“补充协议的说法正确的为A.补充协议的效力低于原条约B.补充协议的效力等于原合同C.补充协议的效力高于原合同D.在不违反法律、行政法规的强制性划定的情况下，补充协议的效力高于原条约正确答案D

4、除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后天内完成核查并报送发包人发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书A.14天，14天B.14天，7天C.28天,28天D.28天，14天正确答案A

1、不作为的默示在（）的情况下，可以视为意思表示A.法律有划定B.当事人双方有约定C.单方意思透露表现情况下D.仅仅法律有划定的情况下E.既要有法律划定，又要有条约约定正确答案AB

2、承包人主张“逾期不结算视为认可结算”，应满足的前提包括（）A.约定“结算答复期限”B.约定“逾期不答复视为认可结算”C.发包人在“结算回答期间”没有回答D.发包人在“结算答复期间”没有提出异议E.承包人未向发包人提交结算书正确答案ABCD

4、施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建

[2004]369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”A正确

1、下列原则中，不属于《条约法》划定的基本原则的是A.平等、自愿原则B.等价有偿原则C.诚实信用原则D.不损害社会公益原则正确答案B

2、依照合同法理论，狭义的合同是指（）A.劳动条约B.物权条约C.债权合同D.身份条约正确答案C

3、下列协议中，合用《条约法》的是（）A.收养协议B.监护协议C.工程承包协议D.婚姻关系协议正确答案C

4、依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同下列合同中，属于单务合同的是OA.买卖条约B.赠与合同C.勘察设计合同D.施工条约正确答案B

1、建设工程合同的性质是A.单务合同B.有名条约C.实践合同D.诺诚条约E.要式条约正确答案BDE

2、《条约法》中划定的基本原则有oA.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则E.不损害社会公益原则正确答案ABCDE

1、合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议A正确

2、合同是一种民事法律行为A正确

3、并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同B不正确

4、婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定A正确

1、宪法是由制定和点窜的居于最高的、核心的位置的根本大法A.最高国家行政机关B.最高国家司法机关C.国务院D.最高国家权力机关正确答案D

2、狭义的法律，是指按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府正确答案A

3、行政法规，是指按照法定程序制定的规范性文件A.全国人民代表大会及其常务委员会B.县级以上人民代表大会及其常务委员会C.国务院D.县级以上人民政府正确答案C

4、有权利制定地方性法规的主体是oA.设区的市的权利机关B.设区的市的行政机关C.法院D.检察院正确答案A

5、法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括在内的一切规范性文件A.宪法B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律XXX制定的行政法规D.地方人大制定的地方性法规E.地方行业主管部门出台的规定正确答案ABCD

6、部门规章的效力低于oA.宪法B.法律C.地方性法规D.地方规章E.司法解释正确答案AB

1、从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而高于法律、地方性法规B不正确

2、国际条约属于国际法而不属于国内法的范畴，但是经过法定程序批准见效的国际条例具有同国内法同等的约束力，从这个意义上来说国际条约也属于国内法的范畴，是我国法律的重要渊源A正确

3、宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效A正确

4、我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是划分由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿A正确

1、垫资条款的效力为oA.无效B.效力待定C.可变更可撤销D.有效正确答案D

2、约定的垫资利息跨越XXX划定尺度的，应oA.减半支付B.按照约定支付C.不应支付利息D.跨越局部无效正确答案D

3、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同正确答案B

4、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以作为结算工程价款的根据A.阴合同B.存案的中标条约C.双方约定为准D.阳条约或阴条约正确答案B

1、垫资利息的支付方式为O oA.有约定时支付B.无约定时不支付C.任何情况下都应支付D.任何情况下都不应支付E.视情况而定正确答案AB

2、工程实践中，建设单位规避阴阳合同A.进行合法有效的招标投标B.与对方当事人协商D.进场道路、水、电、通信等已满足开工要求E.建设资金已落实正确答案ABCD

1、XXX工程师应在签订监理条约及收到工程设计文件后组织体例监理规划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位B不正确

2、监理实施细则应在相应工程施工开始前，由各专业监理工程师编制并经XXX工程师审批同意后实施A正确

3、监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档，专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发B不正确

4、设计交底和图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表和XXX共同签认A正确

5、对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要，编制监理实施细则A正确

1、项目监理机构应安排监理人员对工程质量情况进行巡视，各专业监理工程师天天对本专业工程施工质量情况巡视应不少于（）次ALB.二C.签补充协议，并存案D.诉讼E.重新进行招标投标，并重新签订合同正确答案ABC

3、工程实践中，建设单位规避阴阳条约A.进行合法有效的招标投标B.与对方当事人协商C.签补充协议，并备案D.诉讼E.重新进行招标投标，并重新签订合同正确答案XXX

1、当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持A正确

2、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理A正确

3、拖欠款利息有约定时支付，无约定时不支付B不正确

4、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的,应予支持B不正确

1、下列不是无效条约的法律成效A.恢复原状B.返还财产C.继续履行D.折价补偿正确答案C

2、下列（）不是无效合同的情形A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.违反法律、行政法规的强制性规定D.重大误解正确答案D

3、下列O不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形A.让渡、出借企业资质证书的B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的C.没有资质的实际施工人借用有资质的修建施工企业名义的D.项目卖力人、技术卖力人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的正确答案C

4、勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（）人民币以上A.100万元B.50万元C.200万元D.3000万元正确答案B

1、非法转包的情形有（ABCD）A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质前提的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意,承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人正确答案ABCD

2、非法转包的情形有（ABCDE）A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质前提的单位B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意,承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.将其承包的全部工程发包给他人正确答案ABCDE

1、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持A正确

2、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，不支付工程款B不正确

3、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效人民法院可以根据民法通则第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得A正确

4、具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包条约，当事人以转包建设工程违反法律划定为由恳求确认无效的，应予支持B不正确

1、某建材供应商向某修建公司发出一份销售修建材料的广告，其内容只是介绍多种修建材料的规格、代价与机能，则此广告不构成要约的原因是OA.不具有订立条约的意思透露表现B.要约人不特定C.受要约人不特定D.要约内容不明确正确答案D

2、某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是oA.不具有订立条约的意思透露表现B.要约人不特定C.受要约人不特定D.要约内容不明确正确答案C

3、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的见效工夫是OA.该电子邮件发出的时间B.该电子邮件进入乙单位指定的电子邮箱的时间C.乙单位知道已经收到该电子邮件的时间D.乙单位知悉该电子邮件内容的时间正确答案B

4、下列情形中，构成承诺的是A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向XXX透露表现完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7天内不答复则视为承诺，乙未如期答复D.甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定的产物正确答案D

1、下列关于要约撤销的表述中，正确的是oA.要约生效之前可以撤销B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D.撤销告诉应在受要约人作出承诺之前到达E.撤销要约必须经过受要约人的同意正确答案BD

2、下列情况中，不得撤销的要约包括oA.要约人约定了承诺期限B.要约人明示要约不可撤销C.受要约人认为要约不可撤销D.C情形并已为履行合同做了准备工作E.通知在承诺发出之后到达受要约人正确答案ABDE

1、承诺延误是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效A正确

2、撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人A正确

3、承诺既可以撤回也可以撤销B不正确

4、寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股仿单和商业广告属于要约邀请B不正确

1、某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货条约，但是条约中没有约定水泥的交货地点,则他们应该优先采用OA.在推行义务一方所在地推行B.在收受水泥一方所在地推行C.在签订条约地点推行D.补充协商决定交货地点正确答案D

2、某工程签订的钢材采购条约，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易惯确定则供货商备齐钢材后，应（）A.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地C.将钢材送到发包人的仓库D.通知发包人自提正确答案D

3、甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照O计算A.2800元/吨B.2650元/吨C.2500元/吨D.2200元/吨正确答案C

4、某建设工程施工条约中按市场代价对条约代价作出了约定，在推行条约时，发现某分项工程价款约定不明，则法定的处理方法是O OA.按照订立条约时，承包人所在地的市场代价支付B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算D.按照推行条约时，国家造价管理部门发布的代价支付正确答案B

1、A市甲厂与XXX签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为O OA.付款地点为A市B.交货地点为A市C.付款地点在B市D.交货地点在B市E.交货地点和付款地点均在B市正确答案AB

2、甲房地产开辟商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程款则下列说法正确的有ABCE oA.乙只能以自己的名义行使代位权B.乙行使代位权的费用应当由甲承担C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限D.乙可以直接向丙行使代位权E.乙必须向法院恳求行使代位权正确答案ABCE

1、代位权的行使范围以债权人的债权为限债权人行使代位权的需要费用，由债务人担负A正确

2、执行政府订价或者政府指导价的，在条约约定的交付期限内政府代价调整时，按照交付时的代价计价A正确

3、条约见效后，当事人就质量、价款或者报酬、推行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充不克不及达成补充协议的，按照条约有关条款或者交易惯确定A正确

4、条约推行需遵循全面推行原则A正确

1、下列关于条约无效的表述中，正确的选项是OA.一方以狡诈、钳制的手腕订立条约C.三D.多次正确答案B

2、专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡视情况、质量隐患和质量问题的整改及落实情况记录在中A.监理工作联系单B.监理告诉单C.监理月报D.监理日志正确答案D

3、监理对分项工程验收时由组织A.总监理工程师B.XXX工程师代表C.专业监理工程师D.施工单位项目技术负责人正确答案C

4、单位工程竣工预验收不包括下列内容A.单位工程工程竣工资料是否完整B.单位工程所含各分部工程质量是否均已验收合格C.是否已按设计要求完成全部施工内容B.损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.违反地方性法规的强制性规定正确答案C

2、下列条约中，属于可变更、可撤销条约的是oA.损害社会公共利益的条约B.以合法形式掩盖非法目的C.不慎造成误解的合同D.显失公平的条约正确答案D

3、某钢铁厂用调换样品包装和产物标签的方法与某修建公司签订了钢材购销条约，将劣质钢材以优良的代价出卖给该修建公司使其蒙受损失则该修建公司不可OA.申请法院或仲裁机构变更该合同B.申请法院或仲裁机构撤销该合同C.申请法院确认该条约无效D.继续认可该合同正确答案C

4、下列不属于条约的见效要件A.条约主体适格B.意思透露表现实在C.内容合法D.完全行为能力人正确答案D

1、14岁的中学生XXX擅自与某善意的成年人XXX签订合同转让了自己上学用的电动自行车，则下列关于此合同的表述中正确的是OA.此条约属于有用条约B.此条约属于无效条约C.此合同属于效力待定合同D.XXX可催告XXX父母确认E.条约被追认前XXX可撤销正确答案CDE

2、下列关于条约见效的要件中，正确的选项是A.当事人的主体资格要合格B.当事人的意思表示要真实C.条约不违反法律、行政法规D.合同不损害社会公共利益E.具备法律要求的条约形式正确答案ABDE

1、一方以狡诈、钳制的手腕或者乘人之危，使对方在违背实在意思的情况下订立的条约，受损害方有权恳求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销A正确

2、因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效A正确

3、重大误解，是指当事人一方因自己的过失导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为A正确

4、无权代理合同属于效力待定合同A正确

1、勘探、设计、监理等效劳采购，单项条约估算价在（）万元人民币以上，属于强制招标投标的规模尺度A.

100.0正确答案D

2、《招标投标法》规定，投标人不得少于（）个正确答案B

3、开标由（）掌管，邀请所有投标人参加A.招标人B.投标人C.评标委员会D.招标代理正确答案A

4、评标委员会成员总数应当为（）人以上单数正确答案B

1、《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循O原则A.公开B.公平C.公正D.诚实信誉E.等价有偿正确答案ABCD

2、《招标投标法》划定，强制招标投标的项目范围包括OA.大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织贷款、援助资金的项目D.使用外国政府贷款、援助资金的项目E.部分用国有资金投资或者国家融资的项目正确答案ABCDE

1、触及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不相宜进行招标的项目，按照国家有关划定可以不进行招标A正确

2、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序A正确

3、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B不正确

4、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标A正确

1、下列不是发包人行使法订单方解除权的前提A.明确透露表现或者以行为表明不推行条约主要义务的B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.提供的主要修建材料、修建构配件和装备不符合强制性尺度的D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的正确答案C

2、下列不是承包人行使法定单方解除权的条件A.未按约定支付工程价款的B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的C.不履行合同约定的协助义务的D.非法转包、违法分包正确答案D

3、建设工程合同解除后结算A.应当按照约定B.应当参照约定C.不应D.根据法律划定正确答案A

4、约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人（）变更A.可以B.应当C.不可D.根据法律划定正确答案A

1、发包人行使法定单方解除权的条件有（）OA.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.明确透露表现或者以行为表明不推行条约主要义务的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.非法转包E.违法分包正确答案ABCDE

2、《条约法》划定的法定赔偿范围包括（）A.实际损失B.预算C.预期利益D.预计损失E.防止损失扩大而支出的合理费用D.签署竣工验收记录表正确答案D

5、对需返工处理或加固补强的，项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查；A.质量事故B.质量问题C.质量缺点D.质量不合格正确答案A

6、质量事故处理完成，并经验收合格后，应及时向建设单位和工程监理单位报送质量事故处理报告，并将完整的质量事故处理记实资料整理归档A.总承包单位B.项目监理机构C.事故单位D.监督机构正确答案B

1、监理质量控制的主要方法是oA.事前控制B.主动控制C.强化验收D.严格执行合同E.严格执行设计文件正确答案AB

2、项目监理机构应采取（）形式对工程建设实施监理A.见证B.旁站C.巡视D.平行检修E.合同管理正确答案BCD

3、专业监理工程师对工程质量情况进行巡视应包括下列主要（）内容A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准、批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工B.发现并处置安全事故隐患C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.施工质量管理人员是否到位E.特种作业人员是否持证上岗正确答案ACDE

4、监理对分包单位资格审核应包括下列内容A.营业执照、企业资质等级证书B.安全生产许可文件C.类似工程业绩D.专职管理人员和特种作业人员的资格E.分包单位人员数量正确答案ABCD

5、根蒂根基分部验收有参加A.总监理工程师B.建设单位负责人C.施工单位项目负责人D.勘察单位项目负责人E.设计单位项目负责人正确答案ACDE

1、XXX应指派监理人员对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，并记录签字A正确

2、平行检修是指项目监理机构按有关技术尺度划定和监理条约约定，对材料、构配件、装备的相关检测项目进行检测试验B不正确

3、专业监理工程师应搜检、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签订意见A正确

4、隐蔽工程验收时，专业监理工程师应对需隐蔽工程进行实测检查，专业监理工程师应对隐蔽内容和验收结果形成书面记录并归档A正确

5、XXX应组织各专业监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人和质量负责人等对单位工程进行竣工预验收A正确

6、单位工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评价报告，并应经XXX工程师审核签字后，报建设单位B不正确

1、项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患，情况严重时，应（），并及时报告建设单位A.签发工程停息令B.签发监理告诉单C.向主管部门报告D.口头通知整改。