还剩37页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
土石方工程承包合同（通用篇）土石方工程承包合同举荐度土石方工程承包合同举荐度土石方工程承包合同（通用15篇）随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是企业发展中一个特别重要的因素拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我为大家收集的土石方工程承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读土石方工程承包合同1甲方乙方依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《平安生产法》等相关法律规定经甲乙双方共同协商，以诚信、同等、互惠、互利的原则下达成合同，并自愿担当合同条款的各项义务
一、项目名称
二、工程地点:场地面积为27000平方米
2、工程量为以上工程量均由供应，联系电话如乙方对上述工程量由异议应在合同签订前提出，合同签订后视为乙方认同上述工程量合同签订后除场平设计标高发生变更，否则工程量均不调整
五、合同价款本合同工程价款结算采纳下列种方式
1、采纳一次性包死总价的固定价格方式，总价为如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议
2、按实际发生的工程量结算并按下列约定执行Q工程预算价工程结束后按实结算工程单价:含外运等其他一切费用2按实际发生的工程量，结合有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或_________进行审计确认3全部工程量必需在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意4若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可5变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%,须另订合同6取费标准及说明土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算7工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可8合同协议一经签字，不受市场价格改变影响，按合同及协议约定标准进行结算
六、付款方式
1、本工程预算款为
2、工程款按方式支付，详细为Q本工程无预付款；2按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的_______%；345总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形后支付给乙方相反，如存在质量问题及出现其它违约情形用方有权干脆扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿
七、材料、设备供应该工程全部机械、运输器具全部由乙方自备
八、质量及验收
1、工程质量必需符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务
3、乙方全部进场人员未经甲方认可不得随意调换，若的确需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方随意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场
4、工程质量验收必需按规范进行，全部工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料刚好修正
5、分项工序验收，以及隐藏工程验收，必需经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后_______小时内验收完毕并出具书面验收看法平常甲方定期或不定期抽查，发觉质量问题时，出具限期书面整改看法，乙方必需按甲方要求限期整改若多次发觉质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权依据状况要求支付违约金，严峻的责令退场，一切损失由乙方负责
7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内供应符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份
8、其他约定按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒
九、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，支配图纸技术交底
2、乙方必需按合同工期和批准的进度安排组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与安排不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行期间赶工费用由乙方自理月进度明显滞后于进度安排时，甲方有权暂停支付工程款若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出全部人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2%担当延期违约金，造成其它损失的.，应全额赔偿
3、项目经理现场代表（乙方）:监理现场代表（甲方）
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定乙方自行解决
十、平安及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关平安操作管理规范
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工否则后果自负
3、特别工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并担当全部经济责任
5、全部机械设备需满意工程施工须要，特别设备须有安检证明
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切惩罚和损失由乙方自行担当
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权实行解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施
十一、甲方责任
1、按约定供应图纸资料，及进行图纸技术交底
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能刚好兑现，应与乙方协商，并可视不怜悯况向乙方担当应付款部分的银行贷款利息
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求
2、必需听从甲方现场管理，遵遵守法律律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发觉有意损害声誉，严峻违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权赐予经济惩罚，直至终止合同
3、应留意爱护生态环境，留意施工平安，不得砍伐树木及损坏其它设施，留意护林防火
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及实行吵闹、威逼等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方担当
5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场修理日内修理完毕，否则修理费从质保金中扣减
6、乙方应根据相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访
十三、违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定担当违约责任
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的担当违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%担当违约金
十四、附则L本协议经双方签章后生效签署
2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决,协商不成，由签约所在地人民法院裁决
3、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月—日年一月一日土石方工程承包合同5甲方_______乙方_______为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同
一、工程名称宁乡灰汤温泉华天城场地土石方工程
二、工程地点
三、承包范围本项目施工图纸范围的‘土石方挖填运、石方爆破
四、工程范围按甲方供应的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场
五、合同工期开工日期开工年月日（以签署的工程开工令为准）;竣工日期年月Bo合同工期总日历天数天但遇到连续雨天、人力不行抗因素、当地村民阻工等状况时，工期相应顺延
六、质量等级合格
七、合同价款本合同采纳土石方量按双方签定的数量，单价按中标价即土方元立方米,石方/立方米施工中如遇坚石（含次坚石，即D85推土机挖不动，方才可采纳爆破作业方式进行挖掘，每立方米石方增加爆破费用），其他遇排水、清表等未涉及项目按实签证，按双方议定价（或按20xx湖南消耗量标准及其配套文件编制结算，人工按80元/工日取定，材料价差调整按施工期间长沙建设造价文件发布价格的算术平均值取定）
八、工程结算和付款工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算按进度付款
九、工程质量及技术要求本工程严格根据国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收
十、平安施工乙方应严格根据国家有关平安施工规范进行施工，实行严格有效的平安防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责（不含地下市政设施）但石方爆破施工发生周边的环境影响、其他外部刁难等问题乙方不予负责和赔偿
十一、本合同1式2份，甲方1份，乙方1份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效其它未尽事宜，双方协商解决甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年一月一日土石方工程承包合同6甲方乙方依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的详细状况，为明确双方责任,确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方土石方工程承包一事，达成以下协议
一、工程名称甲方位于，用地面积约平方米，因地势凹凸，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量本项目要求按甲方供应的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内
二、甲方责任
1、负责供应设计院设计的场地设计施工图纸，负责托付测量场地红线坐标及限制高程，交由乙方放样及施工；
2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；
3、负责托付测量单位进行场地竣工验收测量
4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期
5、合同签定后三天内，甲方向乙方供应工程施工场平图，通讯及水电至施工现场
三、乙方责任
1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质改变，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；
2、乙方应严格遵守平安生产、文明施工规范，担当施工过程中的全部责任，严格执行政府有关部门的政策及法规
3、乙方应负责施工时的人身平安责任及民事责任
4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点
5、乙方须加强现场质量、平安管理，确保施工现场平安；机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系
6、乙方应在现场设立平安警示标记牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场担心全隐患
7、乙方应负责办理工程决算和供应工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书
8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求,交工前清理现场达到商洛市环境卫生的.要求，并拆除全部临时搭设
9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工
四、工程量的计算方法、价格及付款方式
1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破费用挖方工程量暂按甲方供应的设计图纸计算为万立方米，实际土方量按实发生结算乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整施工中如甲方变更设计图纸，详细变更的工程量按实际产生的工程量计算
2、经双方协商，挖土不论运距远近包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等）；遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方担当
3.工程款支付方式双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费,乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的；决算完成后且供应完整内业资料后10天内结清尾款全部款项均通过银行转帐方式进行
五、工期开工日期以预付款到账日为工程开工日本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后日内完成如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非乙方缘由造成的停、窝工等）时，工期经甲方签证后顺延
六、违约责任
七、其他约定
1.本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力
2、本合同自甲、乙方签字盖章后生效，甲、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效
3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表（签字）乙方代表（签字）时间时间土石方工程承包合同7甲方乙方因甲方须要，托付乙方承建土石方工程，双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本工程项目协商一样，订立协议并共同遵守
一、工程概况
1、工程名称________________
三、工程工期
四、工程保证金
1、自甲乙双方签定后，乙方向甲方交纳工程机械保证金200万元人民币
2、甲方在收取乙方保证金后，甲方必需按期保证乙方按时开工，自交保证金之日起2个月内不开工，甲方将保证金退还给乙方
3、乙方在施工过程中按实际完成工程量10万方后，甲方一次性将保证金退还给乙方
五、合作方式由乙方为甲方储料场项目所涉土地进行挖、运、平
六、甲方义务与责任
1、土石方工程占地220亩，开掘深度不超过35米，运距2公里内（含2公里）单价16元/m（含税），深度超过35米，运距超过2公里单价另行协商，遇石方、煤在土方单价的基础上;另行协商，燃油乙方自负，工程总量初估为92404620元
2、结算方式按甲乙双方共同测量的月报量结算，不能按时结算逾期一个日甲方赔偿乙方违约金1%（工程款1%）,工程完工后30天内甲方将乙方的工程款全部付清
3、甲方必需保证工程的合法性，不得违犯国家的法律及法规，确保乙方在工程施工中能够顺当进行
4、合同签定后，甲方向乙方供应做好电通路通的工作，在正式开工前以书面形式给乙方下达进场通知书
5、甲方通知乙方进场后应主动协作乙方进场后的各项开工打算工作，并协调乙方施工机械的调入，确保施工机械及施工人员顺当进入施工工地
6、甲方负责协调排土场、料场、道路的确定，协调解决周边邻村污染、地界等争议问题，费用由甲方自负
2、工程地点________________
二、工程承包方式工程承包方式实行以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式
三、工程范围及内容按工程量清单所列内容主要包干内容有清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清同等
四、工期合同工期为90个日历天
五、质量标准符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的‘要求，达到合格工程标准甲方:_______________乙方:_______________年一月一日土石方工程承包合同8甲方_______________乙方_______________依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的详细状况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包___________________工程一事，达成以下协议
一、工程名称甲方位于区，用地面积约平方米，因地势凹凸，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约立方米本项目要求按甲方供应的设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实
二、甲方责任
1、负责供应设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责托付测量场地红线坐标及限制高程，交由乙方放样及施工；
2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；
3、负责托付测量单位进行场地竣工验收测量
三、乙方责任
1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质改变，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；
2、乙方应严格遵守平安生产、文明施工规范，担当施工过程中的全部责任，严格执行政府有关部门的政策及法规
3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期
4、乙方应负责施工时的人身平安责任及民事责任
5、乙方应在工地现场平施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差
6、乙方须加强现场质量、平安管理，确保施工现场平安；机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系
7、乙方应在现场设立平安警示标记牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场担心全隐患
8、合同签定后天内，甲方向乙方供应工程施工场平图,通讯由乙方自行负责
9、乙方应负责办理工程决算和供应工程内业资料，并在工程完工后___天内提交相关工程内业资料和工程决算书
10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实每cm厚用20t压路机械压实一遍回填土密实度应满意不低于90%的设计要求
11、工程完工后天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设
四、工程量的计算方法、价格及付款方式
1、经双方协商，本工程不计挖方部份的‘费用，仅计填方及压实费用填方工程量暂按甲方供应的设计图纸计算为13万立方米，实际土方量按实发生结算乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整施工中如甲方变更设计图纸，详细变更的工程量按实计算
2、经双方协商，回填土不论运距远近，平均按每立方米元人民币计算包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等）；分层夯实按压路机（20t）以台班计价，每台班单价元，台班数按台班包干，不做调整总造价按乙方投标价暂定为万元
3、工程款支付方式乙方机械进场后天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的30%,验收合格后再支付进度款的30%;决算经市财政审核所审核完成后且供应完整内业资料后10天内结清尾款全部款项均通过银行转帐方式进行，乙方应供应区税务部门的专用发票
五、工期本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非乙方缘由造成的停、窝工等）时，工期经甲方签证后顺延
六、违约责任
七、其他约定
1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力
2.本合同自甲、乙方签字盖章后生效，甲、乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效
3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表（签字）乙方代表（签字）时间时间签约地_____________土石方工程承包合同9发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）甲方因建设须要，托付乙方承建土石方开挖工程为明确双方各自的相互权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他有关法律、法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳的原则，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵循第一条、工程名称泰兴市学院路保障性安置房一标段工程地点泰兴市学院路跃进河以南其次条、工程承包范围及内容土石方开挖工程（详细范围详见招标文件），按甲方供应的标高，进行编制施工方案，承包施工，包括施工区域内的开挖、淤泥开挖、场内外土石方外运及处理，完工后的场地清理以及有阅历的承包人依据实际状况可推断出的为完成此项完整工程所须要的全部工作第三条、承包方式包工包料、包机械设备、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包验收、包税费、办理政府部门有关报批手续、包验收、税金、包场内运输道路及场地内外的清洗清理等第四条、工期与进度
1.
1.本工程从开工到竣工验收通过的肯定工期为个日历天（包含节假日在内）;开工日期以甲方书面通知为准;如因甲方缘由推迟开工日期的，则以甲方发出的开工令中的开工日期为准，乙方同意无条件接受并按时进行开工42开工前，由乙方供应详细施工方案，并供应具体的.施工进度安排，报送甲方、监理审核，施工过程中，如因甲方缘由或其他甲、乙双方不行抗拒的因素造成工期延误的，乙方应在三天内向甲方提出书面工期顺延，经甲方书面授权的代表签字确认并加盖公章后，工期可作相应顺延工期是否顺延规定如下；
421.本工程在施工过程中若因下雨等天气因素影响，造成无法施工连续8小时以上,经甲方及监理方签字盖章确认后，可予以顺延工期；4222不行抗力因素所延误的工期，经甲乙双方签证盖章认可后，可进行调整；
423.如乙方未按时提出顺延工期申请，则视为乙方放弃工期签证的权利；
424.如乙方在施工过程中因甲方缘由致使乙方施工不能持续进行而停工，造成的工期延误可以相应顺延，停工期间所产生的一切费用由乙方担当，乙方不得向甲方提出任何索赔要求；
425.施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供不足、管理不善等缘由造成工期延误时，甲方有权实行劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期限制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中干脆扣除第五条、工程质量标准
5.
1.工程质量标准、行业标准及本合同要求的合格标准；52质量验收及评定标准执行国家及省市相关的施工及验收规范；
5.
3.除以上质量要求外，必需满意甲方要求第六条、合同价款暂定总价小写:一元,人民币大写一元（投标人所报单价为含税单价，不得因任¥何缘由进行调整，工作量按实调整）第七条、付款方式
7.
1.依据投标人自行报价方式填写72乙方在申请进度款/结算款时应同时供应工程所在地税务机构认可的合规税票，甲方通过银行划账或支票方式支付款项
7.
3.工程款分为进度款、结算款，乙方应按支付的进度节点申报，只有具备支付条件时，甲方才支付工程款
7.
4.全部工程款项都必需由乙方提出申请，并报送进度表给甲方审核后支付第八条、计价与计量
8.
1.计价范围土石方开挖、回填及外运82计价方式本工程采纳综合单价包干合同，本合同所确定的综合单价，结算时不做调整工作量以实际测量为准（详细详见报价单）
8.
3.综合单价包括人工费、机械费、管理费、利润、措施项目费、税金、余土外运所涉的全部风险及费用、不行预见费以及本工程所测算的风险金（包括风险金及政府相关收费等）等全部费用，结算不作任何调整，地下土质状况、回填处工作面不足等一切风险由乙方自行担当；第九条、结算
9.
1.乙方在完成承包方位内工程后，乙方应根据甲方预结算工作规程向甲方提交《最终结算申请报告》以及完整合格的结算依据资料，甲方在收到机房递交的《最终结算申请报告》及合格的结算依据资料后30天内审核完毕并将审核看法反馈给乙方，由双方共同完成最终就算后，由甲方出具《最终结算审核报告》作为最终结算支付的依据性文件乙方未能向甲方递交《最终结算审核报告》及完整合格的结算依据资料，造成工程最终结算不能正常进行或工程最终结算价款不能刚好支付，由乙方担当一切责任92乙方的最终结算送审，无论是经甲方还是经甲方托付的单位审核，若审核的核减幅度超过5%（含5%）时，甲方可将该项目的就算工作顺延30天，以便具体调查
9.
3.《最终结算审核报告》为工程结算的唯一依据，该报告经各方审批权人签字并加盖公章后生效;如各审批人未全部签字或各审批人已全部签字但未加盖双方公章，《最终结算审核报告》都未生效，不能作为工程结算的合法依据第十条、甲方责任
10.L方委派为代表，负责监督乙方工程进度、工程质量、办理工程量的核验、工程验收等事宜，测量委派为现场测量代表，但该代表的签字须加盖甲方项目部或甲方公章后才有效除非本合同有约定，未经甲方书面托付，甲方或甲方项目部其他人员的签字都视为个人行为，甲方不予确认并不担当任何法律责任102审核乙方编制的施工组织设计、施工进度安排、材料设备进场安排等报表及相关文件
10.3按本合同约定刚好进行验收和支付工程款第十一条、乙方责任
11.
1.选派为乙方施工现场代表，并于开工前书面通知甲方，负责施工现场的全面工作，依据本合同规定处理现场有关承包工程施工进度、技术质量、平安施工、检查验收、洽商签证等事宜112自行解决施工人员的食宿问题，并担当发生的费用
11.
3.甲方供应水电源接驳点，乙方从该接驳点将水电源引至施工现场并担当接驳费用,负责施工期间用水费用水费的计取标准按相应部门收取的规定执行水电费支付至总包方114严格按施工规范、施工方案及甲方代表的指令进行施工确保工程质量，按期支付
11.
5.遵守平安施工、文明施工和卫生环保守则，做到文明施工、平安生产，如施工过程中出现任何质量、平安事故，一切责任均由乙方担当116乙方负责购买施工人员（含临时工在内的全部参与项目建设的人员）的人身意外损害险、现场财产和设备的保险并自行担当费用否则，发生任何事故，无论事故缘由如何均由乙方担当全部责任117在土石方回填过程中，有其他的施工，可能因为工作面的影响，降低施工效率，乙方必需协作其他工种，甲方不再担当此笔费用，由土石方单位合理支配施工依次，不能因此缘由工期顺延如之前乙方已有机械进场但没起先施工，所产生的全部费用由乙方自行担当第十二条、解决争议的方式合同履行过程中如发生纠纷，双方应同等友好协商解决，协商解决不成的，双方同意向合同履约所在地法院提出诉讼解决第十三条、合同份数、生效
13.
1.未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议作为本合同不行分割的组成部分，具有同等法律效力132合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具同等法律效力，自双方签字且盖章之日起生效，在本合同全部竣工验收且双方履行完各自的职责后失效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年一月一日土石方工程承包合同10甲方_______身份证号乙方_______身份证号风险提ZF:合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同实践中，须要依据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款甲乙双方本着公允、公正、同等、互利的原则订立土石方工程合作协议如下风险提示应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的同时，应明确各自的权益份额，否则很简单在项目实际经营过程中就责任担当、盈亏分担等产生纠纷
一、甲方将土石方工程和乙方进行合作由乙方出资，乙方占总利润的—%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的%o风险提小应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形再次温馨提示因合作方式、项目内容不一样，各方的权利义务条款也不一样，应依据实际状况进行拟定
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效
三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例安排
四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金平安工程施工正常运作任何一笔款项支出都必需双方签字认可或电话告知，以短信的形势等
五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金
六、双方的共同管理和施工期间收到的.工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定
八、合作期间一切施工技术管理及现场支配是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现
九、甲乙双方干脆或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必需按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决项目合作协议双方签字生效甲方_______日期年—月一日
7、如遇不行抗力因素，和国家政策性停工，甲方应按实际完成工程量足额支付乙方工程款
8、甲方在乙方施工期间，如遇村民及当地政府的阻碍，造成停工超过10天后仍未开工，甲方每天补偿乙方机械停工挖掘机
600.00元，运输车
400.00元，洒水车
300.00元,铲车
300.00元，工程施工管理员生活费每人每天
60.00元，补偿机械数量及人员按实际进入工程施工的机械及人员数量为准
9、自然灾难、政策因素及不适合施工的阴雨、雾、雪等所造成的停工，甲方不负责赔偿
10、甲方在乙方人员机械施工期间不得干涉乙方内部管理，不准打骂乙方施工人员，不准在危急区内强行让机械施工，否则乙方施工人员有权拒绝施工，所造成的严峻后果由甲方担当
七、乙方义务及责任
1、乙方在合同签定后，在接到甲方书面进场通知后应在15个工作日内做好开工前的打算工作，包括人员住房，机械调入及场子支配等工作，确保准时开工
2、乙方在施工期间应严格根据甲方技术人员的要求进行合理的施工，并听从甲方现场人员的管理，不准随意施工及随意停工，否则所造成的后果由乙方自行担当
3、乙方在施工期间机械人员由于自身缘由所造成的平安事故及人员伤亡由乙方负责,与甲方无关
4、乙方机械车辆及人员在施工期间不听从甲方管理人员的正常平安施工管理的机械车辆可罚款5000元至10000元，并对造成平安事故的车辆有权进行清场处理
5、乙方在施工期间的水、电等费用自理本合同由双方签订，双方签字盖章后生效，至工程验收结算后本合同自动终止乙方_______日期年一月一日土石方工程承包合同11发包单位简称甲方施工单位简称乙方关于前川街定远村还建小区楼房基坑岩石限制爆破事宜，经过双方友好协商达成爆破协议如下
1.工程范围按甲方指定基坑范围内爆破施工
2.工作内容审办爆破手续;爆破现场布孔、钻孔、验孔、改装药包、装药、填塞、联线、防护、警戒、起爆、检验
3.工程单价
4.方案平安评估费贰万元/项、平安监理费万元/月，只供应收据，不负责税金
5.工程量土石方甲方指定爆破范围内，双方测量签字确认，据实结算
6.施工工期按甲方规定开工和完工时间执行，有效工期为15天因雨天、政府行政要求停工及挖土缘由，工期顺延
7.甲方义务1负责供应现场爆破人员的临时住宿板房一间2负责爆破石渣挖运和积水抽排3负责放样和场地平整中的标高测量放线和炮位机械清理4负责协调施工现场周边关系，保证施工无干扰5负责爆破平安评估和爆破平安监理合同签订和相关费用按合同第4项执行
8.乙方义务1负责爆破方案的设计，负责向公安局审批申报手续2自备爆破仪器仪表及专用防护设备;严格爆破方按组织施工，保证爆破施工平安3负责办理火工品审批、购买手续、刷卡、登记台账4负责火工品的现场保管、运用、清退5爆破施工严格遵守操作程序，由于爆破引起的一切责任事故自负，费用自理
9.付款方式Q工程款以双方协议为依据，购买爆破材料当天支付平安评估费、平安监理费叁万元，支付爆破费按双方测量数量乘爆破单价总额的％2爆破工程完成一半，甲方再支付爆破费％3爆破完工，验收合格一周内付清工程全款
11.其他如有工期延误，乙方需担当合同额%的违约责任本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，签约之日起生效，工程尾款结算付清即失效以此为最终结算合同，其他仅作为申办手续用甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年一月—日年一月一日土石方工程承包合同12发包方以下简称甲方本项目承包单位（以下简称乙方）为完成住宅小区6#楼土方工程项目内容，甲乙双方遵循自虑、公允和诚信的原则，就本土方工程的开挖承包内容事项，在双方协商一样的基础上订立合同详细条款如下
一、工程概况
1、工程名称楼工程
2、工程地点______________
3、合同签定地点
二、承包内容及方式
1、工程承包内容公路、清理土方
2、承包方式土方方量大约26000m,最终结算方量以实际丈量为准
3、劳动力组织方式乙方自行组织
三、合同工期
1、开工日期年___________________________月日（从甲方通知之日起起先计算）
2、竣工日期年___________________________月日
四、质量标准达到支护要求.（须经发包方验收确认.）
五、合同价款及计算方式
1、按双方事前商定价计算1）土方开挖、运输20元/m3,2）破裂佐由甲方支付台班费（破裂每小时260元），3）挖机台班费220元/每小时，清扫
2、增项或变更，须经甲方确认后双方另行商定，做到合理计价.
六、合同价款的.支付方式；在土方开挖到一半时支付已完工程量的50%,土方开挖完后经甲乙双方签字认可后将剩余工程款全部支付完
七、平安责任；土方开挖过程中，发生平安事故由乙方负责甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年一月一日土石方工程承包合同13发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合有关法律、法规、规定和本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同第一条工程概况
1.
1、工程名称
1.
2、工程地点
1.
3、承包范围及内容龙海市榜山镇长洲村定向钻工程施工现场作业平台填沙和土方工程，宽30米，长40米，高3米占地面积约1200平方米
1.
4、承包方式固定总价包干，总方量约3400m3的.水池填2米高的海沙及1米高填土工程、施工便道修建工程、水池填方待甲方施工完成后的复耕工程其次条合同工期
2.
1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场打算工作工
2.
2、合同工期本工程于一年一月一日竣工，共个日历天
2.
3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的30%计算,按天累计第三条工程质量本工程质量必需通过甲方、业主的验收和确认第四条合同造价
4.1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第
1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价
4.2工程量及综合单价
4.
3.1工程量约为
4.
4.2本综合单价包括但不限于如下内容土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破裂及外运费、截桩后残桩外运费、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫不保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费等一切费用
4.4乙方在签约前已仔细踏勘施工现场，熟识施工现场的一切状况进场后不得以不熟识现场状况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求第五条付款及结算方法本工程预付款为人民币伍万，工程完工验收后一次性付清本合同自双方法定代表或托付代理人签字加盖双方公章或合同专用章后生效本合同一式贰份,双方各执壹份，具有同行法律效力其他本合同需附上双方签约人身份证复印件甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月—日年一月一日土石方工程承包合同14甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着同等，自愿，互惠互利的原则，经双方友好协商一样同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款
一、工程地点
二、工期时间三年（期满可续签合同），
三、结算方式每三天结算一次，全额现金，或存入银行黑卡，确保乙方当天收到
四、运输计费
1、泥口至转运场，8公里以内为每车人民币元（运输税后价）
2、超出8公里，每公里加人民币元（运输税后价）
3、转运场至加工厂，12公里每吨人民币元（运输税后价）
4、超出12公里，每公里加人民币元（运输税后价）
五、挖机装车计费泥口装车每车人民币元（税后价）；转运场装车为每车人民币元（税后价I
六、合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费挖机每台人民币元，泥头车每台人民币元；乙方必需在天内组织台车辆，挖机进场开工
七、甲方责任
1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的状况下，发生责任费用由甲方负责（因以上范围扣车超过24小时，甲方赔偿乙方误工费，每天每台500元人民币I
2、因甲方缘由造成连续停工，误工二天的.从第三天起先每天每台车由甲方赔偿损失500元人民币，不行搞自然灾难除外
3、协调好工地管理人员，供应足够油料，负责道路刚好清理，整平，保证乙方车辆顺当平安行驶
4、正常天气状况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天
5、备足资金我，按时支付给乙方运输费，若甲方不按时或无故拖延支付乙方运输费超过两天，乙方有权停工，并向甲方追讨工程费及追讨款项期间的误工费
八、乙方责任
1、合同签订后，乙方必需在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必需听从调度，平安生产；乙方车队如因违规操作，发生交通平安事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方担当
2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任
九、未尽事宜双方协商解决本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，此合同具有同等法律效力，受法律爱护，甲、乙双方共同遵守甲方乙方电话电话身份证号身份证号合同签订日期年月日土石方工程承包合同15甲方—乙方________依据国家—和有关法律、法规的规定，结算时间状况和双方的权利、义务及责任，经双方协商，特定条例如下
一、工程名称
二、工程地点
三、工程范围
四、付款方式
1、土石方清运，运距公里，以车货箱内空空量计算每立方米—元，此价格为综合价公里以外按每百米
0.13元/立方米计算
2、每天结算一次，每天早上8点收前一天票（牌），乙方将全部—的票（牌）交与甲方（甲方出具收据），经甲方和项目部核对无误后，于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方
五、甲方的.责任和权利
1、乙方机械设备进场后，甲方负责支配乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责
2、甲方以每升
6.8元油价供乙方运用，结账时扣除
3、甲方负责道路修理，倒土场的清理、平整，确保乙方的正常施工
4、甲方给乙方供应驾驶员必需的—停放，修理和保养场地
5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作，确保施工现场和行驶路途畅通
6、甲方向乙方供应技术指导有关施工要求
7、甲方负责支配施工任务，说明平台作业地点及运输去向
8、甲方应刚好保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅，刚好协调外部供应，确保油料供应
9、甲方不得单独与司机结算，由乙方法定人指定人结算
10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教化，或赐予经济惩罚，或停业整顿，即解除合同，对乙方的扣款从乙方工程款中扣除
11、如甲方出现问题，造成乙方不能施工，甲方应担当乙方每台自卸车每天元，挖掘机每天每台的损失费（如因不行抗拒的自然缘由造成的停工，甲乙双方不追究）
12、乙方—进入施工场地后，甲方付给乙方调车费每辆车元，挖掘机每台元，15天内接连扣除
六、乙方责任
1、乙方要听从甲方管理人员支配，亲密协作甲方工作，按指令装卸，不得乱装、舌［卸，否则甲方有权按承建方项目部规定对违规罚款5000元，并对违规扣押20天
3、若甲方连续两天不能按时结清工程款，乙方有权停工如乙方有特别状况自愿退出工程项目，可提前30天当面告知甲方，不接受电函之类的告知，乙方必需由相等数量的—补充，乙方—退出，如提前一天退出，扣除—元工程款项，并担当由此给甲方造成的经济损失
4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项，乙方有义务帮助甲方维护甲乙双方的利益
5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据（牌），欺瞒甲方一经发觉，甲方有权扣除乙方全部一及装机实际运营的全部款项，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失
6、后车厢无挡板扣除3立方
7、乙方—在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关，费用由乙方担当
七、因自然因素造成的停工，双方都不担当责任
八、在合同履行期间，甲、乙双方发生事故，双方友好协商
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年一月—日年一月一日本合同未尽事宜，甲乙双方协商补充条款与本合同具有同等法律效力甲方法人代表托付代理人联系方式乙方法人代表托付代理人联系方式年日月土石方工程承包合同2甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律行政法规，甲乙遵循同等自愿，公允诚信原则结合本工程实际状况，双方经友好协商，达成如下合同条款，订立本合同，双方共同遵守
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、工程承包范围
1、装车、运输、推平、弃土转运运距1公里/立方米增加运费每公里元，不足1公里的按1公里计算
2、施工技术要求平场自然碾平
三、合同工期开工日期年月曰（以甲方正式开工通知为准）竣工日期年月曰合同工期总日历天数360天
四、工程价款计算方法
1、土石方综合单价，每立方元，装运推平，运距米内自然碾压
2、做路时，挖机进场付每台搭机5万元押金，一天为1800元不足一天为一天补足
3、此单价包括人工费、材料费、机械费、设备进场费、搭建临设费、管理费用等
4、工期甲方入场通知书下达起计算，工期壹年
五、甲、乙双方的责任及义务
1、甲方义务和责任
1.1工一切事务
1.2负责供应施工用水、动力电就近指定搭接
1.3负责协调和处理好周边关系为乙方创建良好施工环境
1.4刚好签证工程量，材料价格，审查合格工程的日进度报表工程结算等事项
2、乙方的责任和义务
2.1乙方指派负责该项目的“进度、质量、平安工作
2.2做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的爱护工作保证现场清洁符合有关规定，交工前人走场地清
2.3乙方须建立健全、平安生产组织与制度，加强平安教化、全面负责、确保工程平安生产，人生平安凡因乙方管理不善，措施不力或职工过失，造成的人员伤亡、财务损失由乙方担当一切责任，甲方概不负责
七、工程价款结算与拨付方法每星期一结算，星期二付款
八、违约责任
8.1甲方违约责任
8.
1.1若甲方不能按时支付乙方工程进度款，按产值月报时间与约定支付时间担当银行同期，三倍贷款利息
8.
1.2工程结算尾款不按约定时间支付、甲方延误付款担当欠款总额的三倍银行贷款利
8.
1.3由于甲方缘由造成的.停工（三天以上），由甲方担当由此造成的窝工人员损失和机具设备闲置费，（挖机每台每天元计算、运输车辆每天每辆按500元计算）并相应顺延工期，若甲方要求乙方通过赶工方式保证按合同约定工期按期完工，则应由甲方担当实行赶工措施及增加的合理费用
8.
1.4如甲方未按合同执行，按工程总造价
8.2乙方违约责任
8.
2.1因乙方缘由造成工程质量不符合合同规定时，乙方负责无偿修理或返工，由此造成的损失由乙方自行担当
8.
2.2由于乙方缘由未按合同进度安排刚好完成工程安排进度（以施工进度安排为依据）乙方未实行有效措施赶上进度造成工期延误，乙方将自动退场
8.
2.3乙方工程质量低劣，同一位置经甲方三次责令整改，乙方在整改期限内不实行整改措施，不提交整改报告，由甲方有权解除施工合同并令其退场，乙方应按本工程造价总金额的3%向甲方支付违约金
九、其它约定合同未尽事宜，甲乙双方以补充协议为准，与本合同具有同行法律效力
十、纠纷解决方法甲方与乙方如发生合同纠纷，由双方协商解决甲方签字乙方签字年月曰土石方工程承包合同3甲方名称:乙方名称:本着同等互利的原则，按国家《劳动法》《民法典》等相关的法律法规经甲、乙双方共同协商，达—市政广场（中心广场）土石方平场工程承包合同协议如下
一、工程承包内容土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容（土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土188991立方米、平整场地73310平方米）
二、工程地点市政府对面
三、平安在施工过程中，一切平安事故由乙方自行负责
四、工程技术要求乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部（甲方）的技术要求施工，平安施工交底，进行组织施工土方运输过程中的道路修理、卫生由乙方自行负责搞好
五、乙方应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工,随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发觉，应要求乙方重新施工，因乙方缘由达不到约定标准，由乙方担当重新施工的费用，工期不予顺延
六、工程量的计算以施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方积累高度按规划设计规定的高度以下
七、价格本工程采纳以挖方工程量为计量基础的综合单价包干（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）综合单价人民币
6.10元由乙方自负盈亏包干施工
八、施工现场内的障碍物（含房屋搬迁、水电拆迁）由甲方负责清除，决不影响乙方施工施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决
九、文明施工符合市—市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责
十、工期以40个工作日完成全部承包的工程（因乙方缘由，工期每延误一天，甲方将对承包人处以元的罚款）若发生人力不行抗拒的自然因素或特别缘由，工期可以顺延,但应由甲方签证若因甲方的缘由造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责担当损失费
十一、付款方式乙方按到甲方进场通知即入进场施工甲方首次预付机械油料费10万元（进场三天内付款），每10天以工程进度付款50%工程竣工并通过验收后，双方完成工程o结算，在双方完成工程结算后—日内甲方支付75%的工程款3个月内甲方付清乙方余款
十二、结帐方式乙方以机械油料费和工班工人工资表方式向甲方结算
十三、保证金在双方签定合同时，乙方交5000元保证金给甲方，工程验收合格后退还（无息）
十四、违约责任在执行合同过程中如有单方违约，应由违约方担当未违约方的一切损失，另由违约方支付违约金人民币5000元给未违约方如有争议按国家《劳动法》和《民法典》执行
十五、本合同经甲乙双方签字即生效，付清工程款后自行失效本协议一式四份，甲、乙双方各执两份未尽事宜双方友好协商解决甲方代表乙方代表工程负责人工程负责人现场负责人现场负责人年一月一日土石方工程承包合同4甲方_______乙方_______合同签订地依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本项目协商一样，订立协议并共同遵照执行
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、工程范围及内容工程量甲方托付乙方清运、处理场地中废墟清运、挖填、初步平整全部施工场地施工材料、燃油、机械及施工人员等均由乙方自理，并对其现场的平安负全责承包形式分承包
三、工期
1、开工日期暂定为20xx年9月20日，实际以甲方开工令为准
2、合同总工期为20工作日期间如遇连续大雨等无法抗拒的特别天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延否则迟一天按合同总价的%惩罚，提前一天按合同总价的%嘉奖
四、工程量核算与确认L场平设计标高标高定位肯定高程
61.5m（肯定高程以安阳大地测量队供应数据为准，以下相同）,一期。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
