2024年外墙涂料承包合同范本

年外墙涂料承包合同范本2024外墙涂料，是用于涂刷建筑外立墙面的，那么签订外墙涂料承包合同须要留意什么呢？以下是我为大家整理的外墙涂料承包合同范文，感谢您的观赏外墙涂料承包合同范本1甲方乙方甲方将的外墙涂料工程发包给乙方施工双方遵循自愿、诚恳、信用的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经协商一样，订立本合同

一、工程名称

二、工程承包范围及形式外墙未贴面砖部分的墙、板、线条等（详细按甲方指定的部位）,以包工包料承包施工

三、工期、质量以甲方下发通知为准，质量为合格及以上面漆采纳多乐士牌漆

四、承包费用及付款方式承包费用及结算方式按实际施工面积进行结算，单价元（每平方米叁拾捌元整），此L38/m费用已包含了乙方全部预见与不行预见的及风险的费用、付款方式外架拆除完毕，合同范围内工程全部施工完，验收合格后天内，付清全部工210程价款，中途不预付工程款

五、甲、乙双方责任

（一）、甲方职责、对乙方进行技术交底；

1、负责组织验收2甲方（盖章）乙方（盖章）代理人代表人年月日外墙涂料承包合同范本相关文章:本文来源网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢!

（二）、乙方职责2，、所用材料的必需符合质量要求并供应材料的出厂合格证必需严格听从甲方管理人员的1支配工人的食、宿自理、施工质量必需符合施工设计、设计变更、施工强制性条文、施工验收规范要求

2、做好已完的成品爱护

3、乙方应严格按平安规程操作，杜绝事故的发生确保平安生产所发生的一切平安事故及4责任全部由乙方担当

六、违约责任、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、质量时，甲方有权随时清退乙方，全部费用乙方1自己担当，不予结算、由于乙方自身缘由造成质量缺陷或下料失误，乙方无条件返工或更换材料；

2、乙方应负有对本班组的工人的平安及劳资的全部责任乙方工人的平安及劳资若有发生纠3纷所发生的损失由违约方负责

七、本合同对双方具有约束力，任何一方违约所发生的损失由违约方负责

八、本合同自双方签字起生效，至工程款付清当日终止本合同一式二份，双方各持T分,未尽事宜，协商解决甲方乙方身份证号码年月日年月日外墙涂料承包合同范本2发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就外墙及室内涂料工程施工事项协商一样，订立本合同

一、工程概况工程名称外墙及室内涂料装饰工程L、工程地点2

二、承包方式包工包料，包脚手架

三、承包内容及价格本工程现有外墙涂料装饰分项工程项目，采纳〃立邦〃牌外墙涂料，调色外墙涂料每平方米

38.00元;其他外墙涂料每平方米元;内墙楼梯水泥漆每平方米元;以上全部单价不含配套费

35.

0015.50及税费，所需脚手架搭拆费用包含在涂料价格内

四、施工及质量要求乙方必需严格按现行规范标准施工，分项工程验收要求达合格以上L、涂刷质量要求表面颜色匀称一样，不允许有泛碱、咬色，和流坠、疙瘩，无砂眼、刷纹，2装饰线、分色线、直线度、立面垂直符合允许偏差范围，阴阳角顺直、材料要求底漆和面漆要由甲方会同监理人员共同验收，符合要求后运用

3、底漆和面漆按产品说明进行配比施工

4、质量未达到要求者，其返工的工料损失由乙方负责，因乙方缘由造成质量问题被有关部门5罚款由乙方负责

五、施工工期、乙方依据甲方施工进度安排要求，组织劳力

1、施工工期依据甲方要求，乙方实际状况协商确定2

六、结算及付款方式、结算方式内墙涂料工程量按实际绽开面积计算，以分项单价乘以实际工程量结算

1、付款方法本工程无备料款，按每月经有关部门审核进度款付至,工程竣工验收合格280%后乙方供应工程结算资料并将有关资料送至甲方甲方接到上述资料天内审核完毕，按业主与15甲方付款方式赐予乙方支付工程总价款至,余款作为质量保修金，待工程竣工验收合格后97%3%壹年后壹个月内付清

七、平安施工在施工过程中，乙方应严格根据平安操作规程进行施工，加强施工人员的平安教化管理，实行必需的平安防范措施，如造成平安事故，一切责任和经济损失由乙方担当，甲方不担当任何责任

八、甲方职责、负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系；

1、向乙方供应本工程相应施工图纸壹份，并对乙方进行质量、平安技术交底，施工中如有图2纸设计更改，应刚好通知乙方，否则应予签证；、甲方应供应现场水、电，费用由甲方负责;供应垂直运输机械以及供应开升降机专职人员，刚3好进行技术交底和现场检查，发觉问题刚好解决供应水电至施工作业现场；

九、乙方职责除甲方供应的机械设备外，其余的工具均由乙方负责（包括雨具），严格按施工进度安排组织,确保工程工期和质量；

十、附则、本合同如有未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议，其补充协议视同本合同，具有同1等法律效力、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份；

2、本合同自签字后生效，至工程竣工验收，工程款项结清后终止3甲方乙方代表代表开户行账号签订日期年月日签订日期年月日外墙涂料承包合同范本3发包方（甲方）承包方（乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律法规的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，经协商达成如下协议第一条工程概况工程名称宝杨路配套商品房号外墙弹性拉毛涂料工程

1.11-3工程地点宝杨路号

1.23320承包范围号外墙涂

1.31-3承包方式包工包料（外墙腻子甲方供应）

1.4工期自接到甲方通知后天内完成施工期间需协作甲方的合理支配、听从甲方管理

1.510工程质量合格

1.6工程面积:暂定竣工后按实计算.

1.73000M2,合同价款采纳固定单价，单价浅色元/每平方，深色元/每平方合计金额为

1.

820.

6021.80（人民币）元（大写）陆万叁仟元整该价格包含工程图纸上全部内容（另有约定的

63000.00除外）该价格含干脆费、间接费、乙方利润、、管理费、政策性文件的规定及包含等合同明示或

1.9示意的全部风险、责任和义务的费用，少工程完成后按实际施工面程计算，单价按合同单价计算其次条甲方工作指派周建军为甲方驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验

2.1收、变更、登记手续和其他事宜甲方签订合同后天内向乙方明确施工范围及施工要求

2.23第三条乙方工作，参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排交甲方审定

3.1乙方指派宋继训为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期

3.2完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定严格根据图纸或作法

3.3说明进行施工，做好各项质量检查记录参与竣工验收，编制工程结算做好施工现场保卫、消防和垃圾清理等工作，并担当相应费用

3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线

3.5在施工过程中，负责对外立面的铝合金门窗的成品爱护，实行有效的措施确保铝合金门窗不

3.6污染涂料,若有污染要刚好清理，若完成后有污染而造成的损失一切费用由乙方负责工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护

3.7第四条关于工期的约定乙方须按甲方提出的工期要求进行进度限制

4.1乙方在合同签订后日内供应施工组织设计，甲方对乙方的施工组织设计（或方案）和进度

4.23安排提出质疑和合理修正时，乙方应在此后天内供应修正的施工组织设计3非乙方缘由造成的工期延误，经双方协商，以经甲方签证的联系单为准，工期可以页延

4.3JII工程竣工结算时乙方供应发票，甲方出具免税凭证

4.4第五条关于工程质量及验收的约定本工程质量应达到国家建筑装饰行业标准质量评定合格标准施工项目质量验收若无相应

5.1的国家验收标准时，则以建筑行业装饰标准为准甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续乙方应提前小时通知

5.224甲方验收，甲方若不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认;若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，复验合格，甲方应担当复验而引起的产品损坏、停工干脆费;若乙方没提前小时通知甲方验收且自行验收，甲方不予承认，甲方要求复验时，乙方应按要求24办理复验，无论复验是否合格，甲方不担当应复验而引起的产品损坏、停工损失，工期不予顺延由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不予顺延

5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移

5.47交手续如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用第六条关于工程价款及结算的约定支付方式

6.1工程开工后，工程完成至时，支付至合同价的工程工程全部完成验收后，支付至合30%50%同价的全部工程验收合格且经甲方审定结算后支付至结算价的,余款作为保修金保修80%95%金为工程结算价的,在工程竣工验收合格满一年后一次性无息退还5%如在施工中发生图纸修改或增减工程内容的，由乙方出具工程联系单,甲方认可确定签字,

6.2在决算时按实结算第七条关于材料供应的约定工程所需材料全部由乙方负责选购涂料进场后,取小样送检测，费用由乙方负责.

7.1乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，并且对工程造成

7.2的损失由乙方负责第八条有关平安生产和防火的约定乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规

8.1范乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规

8.2程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致

8.3发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，

8.4乙方应担当由此引发的一切经济损失第九条争议与违约责任、违约

9.1）工期施工过程中由于乙方缘由造成工期延误，每逾期一天,须按工程结算总价款的向甲方Q支付违约金，并担当因此给甲方造成的一切损失，如乙方不按本条款执行，甲方有权从乙方工程款中干脆扣除;因甲方缘由造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不担当任何费用产品质量如乙方供应的产品经检验质量不合格的，乙方除应马上调换合格产品外，还应按2不合格产品价款的％向甲方支付违约金如因此造成工期延误的，乙方还应担当相应的违约责任工程质量如因乙方缘由引起工程质量不合格以甲方、设计单位、等书面确认为准，乙方3必需马上整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿付款如甲方无故延迟支付工程款，经乙方合理催告后仍未支付的，则每逾期一天，应按逾4期未付款项的％向乙方支付违约金争议92双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交工程合同签约所在Q地人民法院诉讼解决对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应接着履行在人民法院判决、裁定前乙方不得2停工，且不得以此为由拖延工期第十条其它约定工程竣工验收前,乙方向甲方供应完整的竣工资料两份其中一份须原件.

10.1第十一条附则本工程须要进行保险时，应另订协议

10.2本合同自甲、乙双方签字盖章后，工程完工结清全部工程款后自动失效

10.3本合同在履行过程中形成的会议纪要，报价单及补充协议，工程联系单及一切附件是本合

10.4同的组成部分与本合同具有同等法律效力本合同设正本贰份，副本贰份，甲、乙方各执正本壹份、副本壹份1L4。