2024合同违约起诉状（汇总22篇）word模板范文

合同违约起诉状（汇总篇）22合同协议可以为一次性的交易，也可以为长期的合作关系提供指导和保障以下是小编为大家收集的合同协议范文，供大家参考和借鉴参考范文租赁合同起诉状原告被告诉讼请求

1、判令解除原、被告签订的《租赁协议》；

3、本案诉讼费用由被告承担事实与理由—年—月—日，原告与被告签订《租赁协议》一份，约定被告将出租给原告，租赁期为一年，自一年—月—日至一年—月—日止，租金为—元协议签订之日，原告足额支付租金并交纳押金—元原告在使用过程中，被告无故终止合同，拒不退还押金，致使原告遭受损失原告认为，原被告签订的《租赁协议》合法有效，双方应当按照合同全面履行义务原告足额交纳租金，被告应当按照合同期限向原告提供房屋，但被告违反约定，已构成违约故被告应当返还原告剩余租金,退还原告缴纳押金，并支付利息综上，为维护自身合法权益，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，向贵I、请求判决被告I向四位原告赔偿返还定金10万元

2、请求判决被告向原告支付违约金

59.6万元

3、请求判决被告向原告支付原告产生的律师费1万元以上三项合计

70.6万元

4、被告承担本案的诉讼费事实和理由原被告双方于20xx年4月11日签订《购房合同》，买卖位于广州市番禺区*室的房屋，总楼价298万元，范文，房屋买卖合同纠纷民事起诉状书范文合同第三条约定“买卖双方须于本合同签订之日起计10天内前往银行递交申请借款所需的全部资料，逾期视为违约”合同签订后，原告依约支付了10万元的定金，而被告以各种理由拖延办理银行的提前还款及原告的借款手续，经原告多次催促，被告仍不理会原告为了全面履行合同，于20xx年11月1日向被告发出《催促办理银行提前还贷的通知函》，催促履行合同于20xx年12月1日明确表示不将物业售予原告，而于20xx年12月30日以自己的行为表示不将物业售予原告，原告便于20xx年1月1日发出《通知函》确认相关事实于20xx年1月7日发出《再次通知函》再次确认相关事实于20xx年1月9日明确表示如果要继续履行合同，则必须将房价总款从298万元提高到350万元，原告便于20xx年1月11日发出《通知函（第四次）》确认相关事实被告对原告发出的四封函件至今未有任何回复或对上述相关事实提出异议被告收取定金后不依合同条款将物业售予原告，已严重违反合同根据合同第11条约定，被告除返还定金外，还需按总楼价的20%支付违约金以及第13条约定，支付原告产生的律师费综上所述，为维护原告的合法权益，现提起诉讼，请求法院判如所请此致广州市番禺区人民法院具状人20xx年月日参考范文房屋买卖合同违约起诉状原告薛某，女，汉族，1977年*月*5日出生,住北京市丰台区马家堡嘉园三里乙*号楼*室联系电话、1370116**75被告薛乙，女，汉族，1974年*月*日出生，住北京市丰台区马家堡*号院*室被告北京某房地产开发有限公司，住所地北京市大兴区宠各庄镇工业西区号，法定代表人刘某诉讼请求

1、请求法院判令第一被告向原告支付首付及还贷购房款共计元人民币；

2、请求法院判令第一被告向原告支付上述购房款利息共计元人民币；

3、请求法院判令第一被告承担本案诉讼费用；

4、请求法院判令第二被告对上述费用承担连带责任事实与理由原告薛某与被告薛乙系姐妹关系，一直以来，双方经济往来频繁，而且，基于姐妹真情及日常行为习惯，没有刻意对每一笔财务交割书写凭证，更没有专门签订书面合同20_年5月30日，原告与北京某房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》（编号0819899）,购买位于北京市丰台区石榴园庄西街商品房一套，房屋单价1623000元人民币，原告首付1282700元人民币，余款在银行按揭贷款支付20_年9月14日，原告办理入住手续，但尚未取得产权证200年月日，被告薛乙声称自己非常喜欢原告所购买的该房屋，并要求原告将房屋转让给自己原告基于亲情考虑，随即同意但表示需要开发商北京某房地产开发有限公司认可，200年月日，三方在签字，变更房屋购买方为被告薛乙200年月日，被告薛乙办理了产权登记手续但是，被告薛乙至今未向原告支付首付及还贷购房款，原告多次要求其支付均未收到效果，无奈之至，惟诉诸贵院，请求依法保护当事人的合法权益此致___________人民法院具状人―年月日O北京市丰台区人民法院具状人（薛某）200年月日参考范文合同违约起诉状诉讼请求

一、要求判令解除原、被告之间签订的《市房屋租赁合同》；

二、要求判令两被告返还租用房屋；

三、要求判令两被告支付房屋租金人民币156,000元；

八、本案诉讼费用由两被告承担事实与理由___________________综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告诉请此致敬礼具状人__________________—年—月—日参考范文承租方与出租方违约起诉状电话O诉讼请求O

2、要求被告承担本案诉讼费事实与理由O被告于年月日以经营为由，向原告信用社借款元，月利率为%，约定借款期限自年月日至年月日止借款到期后，经原告多次催讨，被告未归还借款本息故根据《中华人民共和国民法典》第条的规定，特向贵院提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益此致具状人—年月日参考范文合同起诉状被告O诉讼请求

3、诉讼费等由被告承担；事实与理由年月日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从年月日至年月日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，年月日，双方又签定一份《工程进度协议》约定“土建以及安装工程未完部分，自年月日至年月日全部完工试车试运行过程中，原告发现该工程存在严重的.质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失元，工程维修损失元，停产损失元，共计损失元另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算综述被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决此致敬礼！具状人有限公司年月日参考范文承租方与出租方违约起诉状

1、请求判令被告支付拖欠的房屋租金（数额）

2、请求判令解除原被告间的租赁合同

3、请求返还原告所有的屋内家具一套，价值约L o）

4、本案诉讼费由被告承担事实和理由o某年某月某日，原告与被告签订了房屋租赁协议，约定将的房屋租赁给被告使用，并约定每月支付租赁费用元，原告收取押金元某年某月某日，原告发现被告还私自将原告租赁房屋内的一套家具搬出原告多次请求被告支付房租及返还家具，均遭到被告的拒绝原告无奈之下，起诉至贵院，望贵院审清事实，判如诉请此致人民法院（房屋所在地）具状人（原告姓名）时间O O参考范文解除合同起诉状法人代表,系商店经理诉讼请求

1、责令被告偿还原告货款万元

2、责令被告赔偿拖欠原告货款一个月的利息损失

3、责令被告赔偿原告提起诉讼而产生的一切损失，包括诉讼费、请律师费等诉讼事实和理由原告和被告年—月一日商定，被告从原告处购进酒箱，价值人民币万元原告于当年一月―日将箱酒用车送至被告处，被告立即开出万元的转账支票交付原告，原告在收到支票的第二天去银行转账时，被告开户银行告知原告,被告账户上存款只有万余元，不足清偿货款由于被告透支，支票被银行退回当原告再次找被告索要货款时，被告无理拒付后来原告多次找被告交涉，均被被告以经理不在为由拒之门外根据《中华人民共和国民法通则》第106条第一款和第134条第一款第七项的规定，被告应当承担民事责任，原告有权要求被告偿付货款,并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失证据和证据来源

1、被告收到货后签收的收条1份；

2、银行退回的被告方开的支票1张；

3、法院和律师事务所的收费收据一张此致_______________人民法院起诉人市区公司（公章）年一月―日参考范文解除合同起诉状原告,女，族，年—月—日生，住市区路—号院—号楼—号，电话________________________________________________________________O被告有限公司，地址市区路中心层号O法定代表人，职务，电话诉讼请求

1、请求依法判令解除原告与被告的代理合同，被告返还原告代理费元；

2、本案的诉讼费用由被告承担事实与理由年__月—日，原、被告签订了一份代理合同，双方对合同的权利义务进行了约定合同签订后，原告给被告交纳了代理费元，但被告严重违约不按照合同履行自己的义务（不派技术员上门技术培训指导、不按照约定的价格提供设备），致使原、被告签订的合同目的无法实现为此，原告已于年—月一日通知被告解除合同后原告要求被告返还代理费元，被告不理，无奈只有诉至贵院维护其权益综上所述，为了保护原告的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,原告特提起诉讼，请求贵院依法公判此致市区人民法院具状人___________年—月―日参考范文承租方与出租方违约起诉状

1、被告向原告支付租赁金及水电费元；

2、终止原、被告间的租赁合同

3、诉讼费用由被告承担事实与理由o此致人民法院具状人年月日参考范文解除合同起诉状身份证号码住所地被告某公司住所地法定代表人联系电话原告因与被告某公司劳动合同纠纷一案不服上海市某区劳动人事争议仲裁委员会作出的［某劳人仲办字第号］裁决书的裁决，特向贵院提起诉讼诉讼请求

一、请求判决被告向原告支付X年9月至11月期间工资差额24007C；o

二、请求判决被告向原告支付X年12月的工资9200元；

三、请求判决被告向原告支付违法解除劳动关系赔偿金156400元事实和理由x年H月1日，原被告双方签订了一份无固定期限劳动合同，原告自始进入被告处工作，一直从事“硬件网络dba系统课工作”，该工作主要涉及被告全园区主/备ide机房及厂级主机房规划、设计与实施，全园区机房新增、整改、优化等需求专案工程规划、评估与实施院提起诉讼，望判令所请原告被告日期参考范文合同违约起诉状住所__________________法定代表人电话被告有限公司住所__________________法定代表人电话诉讼请求___________________

1、支付设计费元及逾期支付的利息元；

3、本案诉讼费由被告承担事实和理由___________________年月日，原告和被告签订了一份《工程设计合同》，约定设计费金额为人民币元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日%支付违约金合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付元，尚欠设计费元至今未付经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的.诉讼请求，以维护原告的合法权益此致但出人意料的是，被告未经协商，突然于X年11月28日单方面向原告发出《部门调整通知书》，将原告的工作岗位调整到“oa网络通讯运维课”，主要从事电脑维修工作，并大幅度降低原告的薪资标准同时，强行将原告的工作邮件账号、电话、电脑、门禁卡全部停用，并即刻要求原告到新岗位报到原告为此向被告提出异议，并自始至终坚守工作岗位，从未旷工，但被告又恶意编造原告种种违纪理由，未经合法程序，擅自违法解聘原告实际上，原告对工作一直兢兢业业，在八年多的工作时间里从未受到被告的任何处分、处罚，更没有发生过被告所杜撰的重大违纪事项，被告这种单方面对原告进行调岗，后又单方面解聘原告的做法既不合法，也不合理，更没有任何事实依据和法律依据《劳动合同法》第三十五条规定“用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容”从中不难看出，调整岗位作为劳动合同变更的重要内容，必须满足一个最基本的前提双方协商一致用人单位若没有经过与员工协商一致就单方面调岗，员工完全有权予以拒绝，并有权继续履行原劳动合同约定的工作内容就本案而言，原告从入职之日，就一直履行“硬件网络dba系统课工作”职责，从事园区机房网络规划、设计工作，被告未经协商，便单方面将原告调岗至“oa网络通讯运维课”，从事电脑维修工作虽然这两个工作岗位都在同一部门内，但二者的工作性质、内容、级别、待遇都有天壤之别，被告在未经协商的情况下，就单方面调岗，原告当然有权提出异议，并有权拒绝，继续履行原工作内容其外，《上海市高级人民法院民一庭关于审理劳动争议案件若干问题的解答》第十五条规定“劳动合同中约定用人单位有权随时调整劳动者岗位发生争议的，应如何处理答用人单位和劳动者因劳动合同中约定，用人单位有权根据生产经营需要随时调整劳动者工作内容或岗位，双方为此发生争议的，应由用人单位举证证明其调职具有充分的合理性用人单位不能举证证明其调职具有充分合理性的，双方仍应按原劳动合同履行”不难看出，即使在劳动合同中已约定用人单位有权随时调整劳动者工作岗位的，用人单位也必须举证其调岗具有充分的合理性，并履行相应的告知和解释义务就本案而言，被告根本没有调整原告工作岗位的任何具体理由，只是笼统地提出“考虑公司（被告）之生产经营需要及您（原告）过去展现的个人能力和绩效表现”就擅自调整原告的工作岗位，至于被告的具体什么生产经营需要，原告的具体什么个人能力和绩效表现只字未提，显然,被告纯粹是找个调岗的借口而以，根本没有理由，更别说具有充分合理性的理由了因此，由于被告不能举证证明其调职具有充分合理性，原告完全有权继续履行原劳动合同的内容至于被告将原告仍继续履行原劳动合同内容的行为定性为旷职则没有任何事实依据，事实是原告X年n月28日、29日，12月2日、3日、4日、5日这一段时间一直坚守在被告处，并对被告单方面调岗的行为提出异议，既然被告调岗根本没有任何充分、合理的理由，又拒绝履行相应的告知和解释义务，原告完全有权拒绝，其行为当然不属于旷职另外，《劳动合同法》第四十三条规定“用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会用人单位违反法律、行政法规规定或者劳动合同约定的，工会有权要求用人单位纠正用人单位应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会《上海市高级人民法院民一庭关于审理劳动争议案件若干问题的解答》第十七规定“用人单位单方面解除劳动合同，事先未将解除理由通知工会或职工代表的，如何处理答:用人单位单方面解除劳动合同时，应当依工会法的规定，事先将解除理由通知工会或职工代表，未经上述程序，用人单位单方解除的行为无效”不难看出，用人单位单方面解除劳动合同，须事先将解除理由通知工会或职工代表，否则程序违法就本案而言，被告根本没有通知工会，也没有将处理结果通知工会，就单方面与原告解除劳动合同，其程序严重违法，其行为完全系违法解除劳动合同综上，被告未经协商，单方面提出调岗，之后又单方面违法解除劳动合同，完全符合《劳动合同法》第八十七条规定的情形，应向原告支付经济赔偿金156400元【具体算法如下9200X

8.5X2=156400元】；其外，被告无任何理由扣除原告x年9月至11月期间的部分工资，合计2400元，理应返还;被告未向原告发放x年12月的工资，理应按原告的月平均工资标准向原告支付9200元事后，原告多次向被告提出上述请求，但被告不予理睬，原告只好申请劳动仲裁，上海市某区劳动人事争议仲裁委员会作出［某劳人仲办字第号］裁决，原告不服，特诉至贵院，望判如所请此致人民法院具状人杨某某x年三月二I■日参考范文起诉状租赁合同

3.判令被告承担诉讼费用20xx年2月xx日，原告与被告签订了《房屋租赁合同》，因双方对有关约定事项发生异议，于是经双方协商，在20xx年xx月初，对原合同有关条款进行了修改，从新签定了《房屋租赁合同》，原合同作废并已销毁被告在合同履行期间，违反《房屋租赁合同》第十条第7款（即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用，遵守中华人民共和国法规和政府相关规定，合法经营因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失，甲方有权收回房屋并不退还押金，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿）和第十一条第一款第一项（即租赁期间，乙方有下列行为之一，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应按照合同总租金的10%向甲方支付违约金a改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营的）的约定，使用明火和进行无照违法经营20xx年2月xx日，原告向被告送达了《告知书》，要求被告停止使用煤气罐，被告不予理睬，拒不接受20xx年3月xx号，物业向被告送达了《通知函》，要求被告停止使用煤气罐，被告仍然不予理睬，拒不接受被告的行为严重违反了双方的协议约定，损害了原告的合法权益，为了维护原告的合法利益不受侵害，起诉至贵院，恳请贵院能依法维护原告的合法权益，维护法律的权威性和严肃性此致北京市xx区人民法院起诉人参考范文合同起诉状诉讼请求

一、判令被告向原告支付违约金共计32200元

二、判令被告赔偿原告装修损失

10060.80元

三、判令被告赔偿原告经营损失3573元

四、判令被告承担本案的诉讼费用事实与理由原告与被告于20年9月7日签订《北京市房屋租赁合同》（以下简称租赁合同），被告将坐落于北京市海淀区庄园8楼的房出租给原告，合同约定房屋租赁期自20年9月8日至20年9月7日，共计36个月租金为每月5000元，支付时间分别为20年9月7日、20年9月7日、20年9月7日；付款方式为“一年一付，付十二押一”20年9月7日，原告向被告交付20年9月8日至20年9月7日房屋租金60000元及押金5000元，并开始装修、营业，装修共花费

10060.80元20年12月，在原告忙于其他业务期间，被告擅自解除合同，将房屋租给他人，致使原告原定的.业务无法开展在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同，但对方拒不继续履行，对原告的要求置之不理原告与被告签定的合同事实清晰、有效，被告违约事实清楚请求法院依法维护原告的合法权益此致区人民法院具状人年月日参考范文承租方与出租方违约起诉状

2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金；

3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用事实与理由o此致__________人民法院具状人O年月日参考范文施工合同起诉状诉讼请求

3、本案的诉讼费用由被告负担事实与理由原告与被告于年月日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从年月日至年月日合同还约定工程款的5%作为保修款，保修期自竣工之日起18个月，项目最后的结算金额为元，所以被告留存保修款，保修期至年月日然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判此致市区人民法院具状人有限公司法定代表人O年月B o参考范文合同起诉状省市有限公司地址省市街号法定代表人，有限公司经理被反诉人（本诉原告）省市有限公司地址省市街号法定代表人,有限公司经理反诉请求O

1.要求被反诉人支付费元

2.被反诉人应负担案件全部受理费反诉人认为基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定；提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益此致________________区人民法院年月日___________人民法院具状人设计院（盖章）法定代表人（签章）年月日参考范文民事起诉状合同违约律师拟定版本法定代表人电话—O被告—房地产开发有限公司法定代表人电话O诉讼请求

1、支付设计费一元及逾期支付的利息—元；

2、支付违约金—元（或赔偿经济损失一元）；

3、本案诉讼费由被告承担事实和理由—年—月—日，原告和被告签订了一份《—工程设计合同》，约定设计费金额为人民币—元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日_%支付违约金合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付一元，尚欠设计费—元至今未付经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的.诉讼请求，以维护原告的合法权益此致XXXX人民法院原告人XX oXX年XX月XX日附合同副本—份本诉状副本一份其它证明文件—份参考范文民事起诉状合同违约律师拟定版本原告a,性别男，出生年月曰***年***月***日，民族***,住址**********被告b,性别女，出生年月曰***年***月***日，民族**,住址*********诉讼请求

1、请求法院判令原、被告解除婚姻关系

2、本案诉讼费用由被告承担事实和理由原被告于20xx年5月28日依法登记结婚因婚前缺乏深入了解，婚后夫妻时常为了家庭琐事发生争吵，20xx年7月6日，被告因与原告一次言语不合，即在其双亲的陪同下返回家中，将家中一切证件包括原告身份证、户口本、结婚证、房产证等重要证件以及钻戒甚至家中冰箱内的食物一并带走后又多次返回家中，将剩余财物取走原告以为这只是被告的一时情绪，多次与被告沟通，希望能与被告继续生活但另原告意想不到的是被告不仅不是一时情绪，甚至在未与原告进行任何沟通的情况下，两次到法院起诉要求原告支付其分居期间的抚养费原告曾多次试图挽回这段婚姻，但被告的强硬态度与做法让原告心灰意冷、无计可施，现婚姻感情确已破裂，已无法共同生活，现原告为了维护自身的合法权益，减轻双方精神上的痛苦与压力，根据我国《婚姻法》有关规定，要求与被告解除婚姻关系现依法诉至贵院，请求予以支持！此致沈阳市皇姑区人民法院具状人二Oxx年四月二十七日参考范文合同违约起诉状原告，女，年月日出生，族,无业，住，身份证号码.被告房地产开发有限公司，住所地，实际经营地（邮编）,注册号，联系电话.法定代表人,系公司董事长案由商品房预售合同纠纷

2.判令被告承担本案诉讼费用年月日，原告与被告签订了编号为的《商品房预售合同》根据该合同的约定，被告应在年月日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之一按日计算，并于实际交房之日起30内向原告支付年月日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋年月日，原告与被告签订了《补充协议》，被告承诺在年月日前交付房屋据此协议，被告逾期交房的违约金仍按《商品房预售合同》中约定的交房日期即年月日之次日起计算年月日，被告向原告发出了《关于推迟交房的致歉信》在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的《北京市商品房预售合同》约定的方式向您支付违约金”直到年月日，被告方将《商品房预售合同》项下的房屋交付给原告根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自年月日起至年月日止的违约金及其利息被告在实际交付房屋之日30日内未向原告支付违约金原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付年月日，原告委托律师向被告发出《律师函》，被告签收后仍不向原告支付违约金综上所述，为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求此致起诉人（签字）年月日参考范文民事起诉状合同违约律师拟定版本地址南平市工业路X号联系电话被告泉州市XX广告有限公司法定代表人XXo地址泉州市丰泽区田安路金帝商厦X楼联系电话XXo诉讼请求2本案诉讼费用由被告承担事实和理由xxx4年10月10日，原、被告双方就原告委托被告发布户外广告一事签订了一份《广告合同》（以下简称“合同”）合同约定，广告发布时间为xxx4年10月20日-xxx7年10月20日，广告发布费共计人民币4xxx00元合同签订后，原告依约履行了全部义务并支付了全部广告发布费用共计4xxx00元但在此过程中，被告却未能全面履行自己的合同义务，xxx7年6月被告未经原告同意擅自撤下了原告委托其发布的户外广告根据合同第八条第三款的约定，合同解除后，未履行的，终止履行，已经履行的，甲方（即“原告”）有权要求返还定金和终止履行期间的广告发布费原告认为，被告擅自提前停止发布广告的行为已经严重违背了双方订立的合同之约定，已经构成了违约，并给原告造成了较大的经济损失为此，原告特提起诉讼，请求贵院依法判如所诉，以维护原告的合法权o此致丰泽区人民法院具状人xxxx人xxx8年1月21日参考范文房屋买卖合同违约起诉状原告市区公司，住所地省市区街道门牌号楼层室，组织机构代码法定代表人,职务经理，电话O被告_____市区公司，住所地省市区街道门牌号楼层室，组织机构代码_________________________________O法定代表人，职务经理，电话0诉讼请求

1、请求判令被告支付货款元

2、承担逾期付款银行利息元

3、诉讼费由被告承担事实与理由年月日，原告与被告签订《合同》，被告购买原告方钢材八十余吨，后原告多次催收，被告仅支付部分款货款，尚欠原告钢材款元，按照约定被告违约应支付违约金,为维护原告合法权益，特诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求此致__________人民法院起诉人公司年月日O参考范文民事起诉状合同违约律师拟定版本通讯地址广州市天河区华穗路263号双城国际东塔14层（李国伟）O原告，女，1977生，汉，身份证号4413021977o联系方式同上，房屋买卖合同纠纷民事起诉状书范文原告，女，1977生，汉，身份证号4413021977o联系方式同上原告，男，1982生，汉，身份证号4413021982o联系方式同上被告1住所惠州市南坛楼电话被告2住所惠州市惠城区电话0752-o诉讼请求。