还剩36页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
（）监理工程师考试《协议管理》考前提分卷2
一、单项选择题（共50题，每题1分每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，对的B勺做法为（XA.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.通过监理人审核同意后，可以提前撤出工地D.通过施工单位同意后，可以提前撤出工地参照答案C参照解析本题考察的是施工质量管理承包人的施工设备和临时设施应专用于协议工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中日勺任何部分运出施工场地或挪作他用对目前闲置的施工设备或后期不再使用日勺施工设备，经监理人根据协议进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场
2、在设计施工总承包协议模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计X文件起的）审查期限为（A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天参照答案D参照解析本题考察的是设计管理承包人日勺设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人规定文件中约定时范围和内容审杳与否满足协议规定为了不影响后续工作，自监理人收到承包人B勺设计文件之日起，对承包人B勺设计文件审查期限不超过21天参照答案D参照解析本题考察的是工程设计招标概述一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对技术复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段
23、初步评审过程中，投标人的投标可能不用作废标处理日勺行为是（XA.串通投标B.弄虚作假C.不按评标委员会规定澄清D.投标人报价低于标底参照答案D参照解析本题考察的是经评审日勺最低投标价法投标人报价明显低于标底时，可能使得其报价低于成本，应当规定该投标人作出书面阐明并提供对应的证明材料投标人不能合理阐明或者不能提供对应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理选项D,评标委员会发现投标人的报价在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当规定该投标人做出书面阐明并提供对应的证明材料投标人不能合理阐明或者不能提供对应证明材料时,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标
24、根据《施工协议原则文本》的规定，因承包人违约而解除协议，发包人B勺行为错误的是（XA.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场B勺材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权规定承包人将其为实施协议而签订日勺材料和设备B勺订货协议或任何服务协议转让给发包人参照答案C参照解析:本题考察的是违约责任发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据协议约定享有的索赔权利
25、符合专用条款约定B勺开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知A.7B.10C.14D.21参照答案A参照解析本题考察的是开始工作符合专用条款约定时开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知
26、假如索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，阐明最终规定索赔时追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后B勺14天内D.影响结束后B勺28天内参照答案D参照解析本题考察的是索赔程序对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续B勺索赔通知，阐明持续影响的实际状况和记录，列出合计的追加付款金额和（或）工期延长天数在索赔事件影响结束后日勺28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，阐明最终规定索赔B勺追加付款金额和延长的工期，并附必要日勺记录和证明材料
27、承包人对总监理工程师授权B勺监理人员发出日勺指示有疑问时，可在该指示发出时（）小时内向总监理工程师提出书面异议A.12B.24C.36D.48参照答案D参照解析本题考察的是设计施工总承包协议管理有关各方的职责承包人对总监理工程师授权的监理人员发出日勺指示有疑问时，可在该指示发出B勺48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销
28、下列设计招标工程中不需要采用公开招标的情形是（\A.对于单项协议估算价在100万元人民币以上的设计服务日勺采购B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股的工程C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目D.受自然环境限制，只有少许潜在投标人可供选择参照答案D参照解析本题考察的是工程设计招标管理选项A,对于单项协议估算价在50万元人民币以上的设计服务B勺采购，需要公开招标，那么在100万元以上日勺设计服务的采购更需要公开招标选项D属于邀请招标的情形
29、某工程施工招标，协议估算价为5000万元，招标人规定提交B勺投标保证金额度应不超过（）万元A.60D.300参照答案C参照解析本题考察的是接受投标书阶段日勺工作投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的2%
030、某工程设计协议，双方约定设计费为10万元，定金为2万元当设计人完成设计工作40%时，发包人由于该工程停建规定解除协议，此时发包人应进一步支付设计人（XA.3万元B.5万元C.7万元D.10万元参照答案A参照解析本题考察的是设计协议履行管理在协议履行期间，发包人规定终止或解除协议，设计人未开始设计工作时,不退还发包人已付B勺定金；已开始设计工作日勺，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，局限性二分之一时，按该阶段设计费的二分之一支付；超过二分之一时，按该阶段设计费日勺全部支付设计费一共支付5万，其中2万日勺定金已经支付，进一步再支付3万
31、某材料采购协议中，双方约定B勺违约金是10万元由于供货方违约不能交货，采购方为防止停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方B勺损失为50万元供货方应支付的违约金额为（\A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元参照答案B参照解析本题考察时是违约责任不能供货时，施工承包人为了防止停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分时货品而受到日勺价差损失也应由违约金得到赔偿体现了违约金日勺赔偿性，使实际受到B勺损失得到合理赔偿
32、下列有关设计施工总承包协议模式下分包工程日勺说法错误的是（1A.承包人不得将其承包B勺全部工程肢解后以分包日勺名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中阐明B勺分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作B勺施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要通过监理人审查参照答案D参照解析本题考察B勺是设计施工总承包协议管理有关各方B勺职责分包人的资格能力应与其分包工作B勺原则和规模相适应,其资质能力日勺材料应经监理人审查
33、在设计协议履行过程中，设计审批部门迟延对设计文件审批的损失应由（XA.设计人承担B.发包人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担参照答案B参照解析本题考察的是设计协议履行管理发包人日勺上级或设计审批部门对设计文件不审批或协议项目停缓建，均视为发包人应承担的风险设计人提交协议约定日勺设计文件和有关资料后，按照设计人已完成全部设计任务看待，发包人应按协议规定结清全部设计费A.评审要素、量化比较B勺措施
34、机电设备招标与施工招标基本相似，只是（）有所区别B.招标程序、量化比较日勺措施C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算措施参照答案A参照解析:本题考察的是大型工程设备采购招标概述机电设备招标可以采用公开招标或规定招标的方式招标程序与施工招标基本相似，只是评审要素、量化比较的措施有所区别，可参照施工招标程序
35、有关建设工程设计协议当事人日勺说法，对时的是（XA.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标H勺能力参照答案B参照解析:本题考察B勺是建设工程设计协议的内容和协议当事人选项A建设工程设计协议当事人包括发包人和设计人发包人一般也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）；选项B承包人则是设计人，设计人须为具有对应设计资质B勺企业法人；选项C工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专题资质综合资质只设甲级；选项D发包人可以委托代理招标
36、下列工程建设波及时协议中，采用定金担保协议B勺是（\B.监理协议C.仓储协议D.设计协议参照答案D参照解析本题考察的是设计协议履行管理设计协议由于采用定金担保，因此协议内没有预付款发包人应在协议生效后3天内，支付设计费总额的20%作为定金
37、下列状况承包人只能索赔工期和费用口勺是（XA.发包人规定违法B.不可预见物质条件C.发包人规定提前交货D.发包人原因指示的暂停施工参照答案B参照解析本题考察的是索赔管理选项A,可以索赔工期、费用、利润；选项C,只能索赔费用；选项D可以索赔工期、费用、利润
38、《建设施工协议（示范文本）》日勺通用条件规定,（）,承包人不得将承包工程的任何部分分包A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订协议参照答案B参照解析:本题考察的是设计施工总承包协议管理有关各方的职责《建设施工协议示范文本》的通用条件规定，未经发包人同意，承包人不得将承包工程B勺任］可部分分包
39、根据《担保法》，有关留置的说法，错误的是XA.可以留置的财产不仅限于动产B.材料采购协议不可以采用留置担保C.保管协议可以采用留置担保D.运输协议可以采用留置担保参照答案A参照解析本题考察的是担保方式担保法规定，可以留置的财产仅限于动产，且只有因保管协议、运输协议、承揽协议发生的债权，债权人才有可能实施留置
40、根据FIDIC施工协议，当已支付的工程进度款合计金额扣除后续支付日勺预付款和已扣留日勺保留金两项款额后，到达中标协议价减去暂列金额后的时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款A.5%B.10%C.12%D.15%参照答案B参照解析本题考察的是预付款日勺扣还当已支付的工程进度款合计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金两项款额后，到达中标协议价减去暂列金额后日勺10%时，开始从后续B勺工程进度款支付中回扣工程预付款
41、对于设计协议来说，发包人应在协议生效后3天内,支付设计费总额B勺%作为定金A.10C.30D.40参照答案B参照解析本题考察的是设计协议履行管理设计协议由于采用定金担保，因此协议内没有预付款发包人应在协议生效后3天内，支付设计费总额的20%作为定金
42、在建设工程协议中，绑扎钢筋体现为协议关系B勺（1A.主体B.客体C.权利D.义务参照答案B参照解析本题考察的是协议法律关系B勺构成协议法律关系日勺客体中的行为也可以体现为提供一定B勺劳务，如绑扎钢筋、土方开挖、抹灰等
43、下列有关供货方代运货品的说法错误日勺是（\A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B.采购方接受后，运输部门不再负责C.在交运前出现B勺问题，由供货方负责D.采购方提货后，运输部门也应负有责任参照答案D参照解析:本题考察的是交货检验由供货方代运的货品，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货.以便发现灭失、短少、损坏等状况时，能及时分清责任采购方接受后，运输部门不再负责属于交运前出现的问题，由供货方负责；运输过程中发生的问题，由运输部门负责
44、下列选项中不可以作为抵押时是（XA.建筑物B.自留地C.交通运输工具D.土地承包经营权参照答案B参照解析本题考察的是担保方式耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不可抵押，但法律规定可以抵押的除外
45、根据《建设工程设计协议（示范文本）》B勺规定，签订协议步，发包人应提供的设计根据文件和资料不包括（\A.都市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的规定D.经同意的项目可行性研究汇报参照答案C参照解析本题考察的是签订设计协议步应约定B勺内容设计根据文件和资料详细包括
（1）经同意的项目可行性研究汇报或项目提议书；
（2）都市规划许可文件；
（3）工程勘察资料等选项C是项目设计的规定
46、下列选项中，可以作为资格预审申请人B勺是（\A.与本标段的招标代理机构同为一种法定代表人B勺
3、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人参照答案B参照解析本题考察的是施工进度管理暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障
4、下列有关原则资格预审文件B勺说法，错误的是（XA.原则资格预审文件时使用格式与原则招标文件相似B.申请人须知前附表不得与申请人须知正文内容相抵触C.申请人须知前附表用于进一步明确申请人须知正文中B勺未尽事宜D.资格审查措施前附表中，没有列明日勺原因可以合适作为资格审查时根据参照答案D参照解析本题考察的是原则资格预审文件概述招标人应根据招标项目详细特点和实际需要，详细列明全部审查或评审原因、原则，没有列明的原因和原则不得作为资格审查或评标日勺根据
5、勘察协议示范文本按照委托勘察任务B勺不一样分为
（一）、
（二）两个版本，分别合用于（）日勺委托任务A.岩土工程勘察、水文地质勘察B.规定简朴的勘察、规定复杂B勺勘察C.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察D.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察参照答案DB.与本标段的监理人相互控股或参股的C.与本标段时代建人相互任职或工作时D.本标段的设计人参照答案D参照解析本题考察的是申请人须知拒绝作为资格预审申请人的状况，包括与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一种法定代表人口勺；为本标段前期准备提供过设计或咨询服务B勺，但设计施工总承包B勺除外；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股B勺；与本标段B勺监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作时等12种状况的单位
47、建设工程协议规定每一种建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（XA.协议主体的严格性B.协议标的的特殊性C.协议履行期限B勺长期性D.计划和程序B勺严格性参照答案B参照解析本题考察的是建设工程协议的特性每一种建筑产品都需要单独设计和施工，即建筑产品是单体性生产，决定了建设工程协议标日勺的特殊性
48、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人日勺错误指令而返工并导致损失对此损失（\A.分包商可直接向监理人递交索赔汇报B.分包商可直接向业主递交索赔汇报C.在承包商接到分包商日勺索赔汇报后，向监理人转交分包商日勺索赔汇报D.在承包商接到分包商B勺索赔汇报后，以自己B勺名义向监理人递交索赔汇报参照答案D参照解析本题考察的是施工分包协议履行管理分包人碰到不利外部条件等根据总包协议可以索赔的状况，分包人可按照总包协议约定B勺索赔程序通过承包人提出索赔规定承包人分析事件B勺起因和影响，并根据两个协议判明责任后，在收到分包人索赔汇报后21天内予以分包人明确日勺答复，或规定进一步补充索赔理由和证据假如认为分包人的索赔规定合理，及时按照主协议规定的索赔程序，以承包人的名义就该事件向监理人递交索赔汇报
49、根据FIDIC《施工协议条件》，保留金返还承包商B勺方式是（\A.工程师颁发工程接受证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接受证书后分两次返还C.工程师颁发工程接受证书后返还40%D.工程师颁发履约证书后返还60%参照答案A参照解析本题考察的是FIDIC施工协议条件部分条款FIDIC《施工协议条件》规定保留金在工程师颁发工程接受证书和颁发履约证书后分两次返还颁发工程接受证书后，将保留金的50%返还承包商若为其颁发的是按协议约定日勺分部移交工程接受证书，则返还按分部工程价值比例计算保留金日勺40%颁发履约证书后将全部保留金返还承包商由于分部移o交工程的缺陷责任期日勺到期时间早于整个工程日勺缺陷责任期日勺到期时间，对分部移交工程的二次返还，也为该部分剩余保留金B勺40%o
50、施工企业与材料供应商签订的材料供应协议中，约定违约金是
2.0万元，但供应商日勺违约行为给施工企业导致B勺损失是
2.2万元，施工企业应规定供应商支付（XD.
0.2万元参照答案B参照解析本题考察时是违约责任若违约金局限性以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金B勺计算措施，使实际受到日勺损失可以得到合理的赔偿
二、多选题（共30题，每题2分每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得
0.5分）
51、下列有关综合打分法日勺描述中错误时有（工A.简便易行B.各评标人独立给分，对评标人日勺水平和知识面规定高C.主观随意性较小D.评分要素和各要素B勺分值分派需投标人严格选定E.评标考虑原因较为全面参照答案C,D参照解析本题考察的是综合打分法打分法的好处是简便易行，评标考虑原因较为全面，可以将难以用金额表达的各项要素量化后进行比较，从中选出最佳的标书缺陷是各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面规定高，否则主观随意性较大此外，加工订购招标时，投标人提供日勺设备型号各异，难以合理确定不一样技术性能的有关分值和每一性能应得的分数，有时甚至会忽视某一投标人设备B勺某些重要指标若采用打分法评标，评分要素和各要素日勺分值分派均应在招标文件中加以阐明
52、下列选项中，分包商应立即执行日勺变更指令包括（IA.监理人直接送达的书面指令B.监理人代表直接送达B勺书面指令c.承包商代表直接送达日勺书面指令D.经监理人代表确认承包商代表发出日勺书面指令E.经承包商代表确认监理人代表发出日勺书面指令参照答案C,E参照解析本题考察的是施工分包协议履行管理为了精确地辨别协议责任，分包协议通用条款内明确规定，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人和监理人就分包范围内有关工作的所有指令，但不得直接接受发包人和监理人的指令当分包人接到监理人B勺指示后不能立即执行，需得到承包人同意才可实施
53、有关建设工程勘察协议内容的说法，对日勺的有（\A.发包人处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.发包人应及时向勘察人提供有关日勺文件资料，并对其精确性、可靠性负责D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成参照答案A,C,D参照解析本题考察的是建设工程勘察的内容和协议当事人选项B,本工程B勺同意文件（复印件）,以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）由发包人提供；选项E,拆除地上地下障碍物；处理施工扰民及影响施工正常进行日勺有关问题；平整施工现场；修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等均属于发包人B勺责任
54、下列有关原则施工招标文件的说法，错误时有（\A.投标人须知前附表用于进一步明确投标人须知正文中的未尽事宜B.投标人须知前附表用于明确资格审查和评标日勺措施、原因、原则和程序C.编制依法必须进行招标B勺项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的原则文本D.投标人须知正文内容不得与投标人须知前附表内容相抵触，否则抵触内容无效E.行业原则施工招标文件中B勺”专用协议条款”可对《原则施工招标文件》中的“通用协议条款进行补充、细化参照答案B,D参照解析本题考察的是原则施工招标文件使用日勺强制性选项BD，投标人须知前附表”用于进一步明确投标人须知正文中B勺未尽事宜，招标人应结合招标项目详细特点和实际需要编制和填写，但不得与投标人须知正文内容相抵触，否则抵触内容无效
55、按照《建设工程施工协议》的规定，协议工期”包括（XA.承包人在投标函内承诺完成协议工程日勺时间期限B.按照协议条款通过变更应予以顺延工期日勺时间C.承包商原因导致的工期顺延D.不可抗力导致的工期顺延E.发包商原因导致日勺工期顺延参照答案A,B,D,E参照解析本题考察日勺是协议履行波及B勺几种时间期限协议工期”指承包人在投标函内承诺完成协议工程的时间期限，以及按照协议条款通过变更和索赔程序应予以顺延工期B勺时间之和协议工期B勺作用是用于鉴定承包人与否按期竣工的原则
56、下列有关设计施工总承包协议B勺特点，对时的有（IA.单一B勺协议责任B.固定工期、固定费用c.增加设计变更D.缩短建设周期E.增加承包人B勺索赔参照答案A,B,D参照解析本题考察日勺是设计施工总承包协议B勺特点设计施工总承包协议的长处单一的协议责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔缺陷设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人B勺监督和检查
57、某材料采购协议中，双方约定日勺采购量为120吨，合理磅差为
0.5%假如交货时计量日勺重量与约定不符时，1下述做法中对时时有（A.计量118吨，则应补交2吨B.计量118吨，则应补交
1.4吨C.计量
119.6吨，则不再补交D.计量
119.6吨，则应补交
0.4吨E.计量122吨，则退还2吨参照答案A,C,E参照解析本题考察的是交货检验合理磅差为120x
0.5%=
0.6吨选项AB均超过了磅差范围，应按订购数量120吨与实际交货时118吨的差距2吨来补交交付货品日勺数量在合理B勺尾差和磅差内，不按多交或少交看待，双方互不退补
58、有关代理，如下各项表述对的日勺有（1A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益时,由代理人和第三人负连带责任B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何状况下，被代理人都不承担民事责任c.书面委托代理B勺委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任D.第三人懂得行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人导致损害时，由第三人和行为人负连带责任E.被代理人懂得代理人的代理行为违法但不表达反对H勺,由被代理人和代理人负连带责任参照答案A,D,E参照解析本题考察的是代理关系选项B，假如被代理人对无权代理追认，被代理人承担民事责任选项C,授权范围不明确日勺,应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，不过代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任日勺基础上承担
59、根据《建设工程设计协议》，设计人完成的施工图设计文件的深度应满足（）日勺需要A.编制招标文件B.重要设备材料订货C.编制施工图设计D.设备材料采购E.非原则设备制作参照答案D,E参照解析本题考察日勺是签订设计协议步应约定B勺内容方案设计应当满足编制初步设计文件和控制概算B勺需要初步设计文件应当满足编制施工招标文件、重要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要施工图设计文件应当满足设备材料采购、非原则设备制作和施工时需要，并注明建设工程合理使用年限
60、有关美国AIA协议文本说法错误时有（IA.AIA合用于类似的项目管理类型B.B系列是雇主与建筑师之间协议日勺文本C.D系列表达建筑师行业B勺有关文件D.老式管理模式合用AIA编制的系列原则协议文本E.代理型CM协议承担项目的实施风险参照答案A,E参照解析本题考察的是美国AIA协议文本选项A错误，AIA合用于不一样的项目管理类型；选项E错误，代理型CM协议不承担项目B勺实施
61、交货质量检验中，约定质量原则日勺一般原则包括（IA.购方有特殊规定时，按双方在协议中约定的技术条件、样品或补充的技术规定执行B.无国标而有部颁原则日勺,按部颁原则执行C.没有国标和部颁原则日勺产品，按企业原则执行D.按颁布的国标执行E.无国标而有当地原则时,按当地原则执行参照答案A,B,C,D参照解析本题考察B勺是交货检验约定质量原则的一般原则是Q）按颁布B勺国标执行；
（2）无国标而有部颁原则的产品，按部颁原则执行；
（3）没有国标和部颁原则作为根据时，可按企业原则执行；
（4）没有上述原则，或虽有上述某一原则但采购方有特殊规定时，按双方在协议中约定B勺技术条件、样品或补充B勺技术规定执行
62、下列选项中，可以视为投标人相互串通投标的有（IA.不按评标委员会规定澄清、阐明或补正投标文件中的偏差B.不一样投标人口勺投标文件由同一单位或者个人编制C.不一样投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.不一样投标人的投标文件载明日勺项目管理组员为同一人E.不一样投标人的投标文件载明的投标报价相似参照答案B,C,D参照解析本题考察的是经评审B勺最低投标价法视为投标人相互串通投标的情形不一样投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不一样投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不一样投标人的投标文件载明的项目管理组员为同一人；不一样投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不一样投标人的投标文件相互混装；不一样投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
63、划分采购协议包需重要考虑的原因有（XA.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间B勺关系C.市场供应状况D,资金计划E.具有完善B勺质量保证体系参照答案A,B,C,D参照解析本题考察的是材料和通用型设备采购招标文件重要内容划分采购包B勺原则是有利于吸引较多的投标人参加竞争以到达减低货品价格，保证供货时间和质量的目也重要考虑日勺原因有利于投标竞争；工程进度与供货时间的关系；市场供应状况；资金计划
64、在建设工程协议管理中，工程建设管理水平的提高体目前（XA.工程质量B.工程进度C.工程投资D.工程工期E.工程协议参照答案A,B,C参照解析本题考察的是建设工程协议管理的目标工程建设管理水平日勺提高体目前工程质量、进度和投资的三大控制目标上
65、建筑工程一切险加保第三者责任险规定保险企业承担B勺保险责任范围包括（）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接有关的意外事故引起邻近区域B勺第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接有关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发竣工验收证书的工程受到台风的损失参照答案A,C,D参照解析本题考察的是工程建设波及B勺重要险种建筑工程一切险假如加保第三者责任险，保险人负责赔偿日勺范围
（1）在保险期限内，因发生与所保工程直接有关日勺意外事故引起工地内及邻近地区日勺第三者人身伤亡、疾病或财产损失
（2）被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的）其他费用
66、根据《原则施工招标文件》的规定，施工招标B勺评标措施包括（XA.打分法B.有限数量法C.经评审日勺最低评标价法D.经评审时最低投标价法E.综合评估法参照答案D,E参照解析本题考察的是评标措施概述按照招标投标法B勺规定，评标措施可以采用经评审日勺最低投标价法或综合评估法参照解析:本题考察的是建设工程勘察设计协议示范文本勘察协议范本按照委托勘察任务B勺不一样分为两个版本Q）建设工程勘察协议
（一），该范本合用于为设计提供勘察工作B勺委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探等勘察
（2）建设工程勘察协议
（二），该范本的委托工作内容仅波及岩土工程，包括获得岩土工程B勺勘察资料、对项目B勺岩土工程进行设计、治理和监测工作
6、材料设备采购招标中，划分采购协议包的原则是（1A.符合采购资金日勺到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货日勺市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力参照答案B参照解析本题考察的是材料和通用型设备采购招标文件重要内容划分采购包日勺原则是有利于吸引较多投标人参加竞争以到达减低货品价格，保证供货时间和质量的目B勺
7、施工中碰到异常恶劣B勺气候条件导致B勺停工属于（1A.可予以工期赔偿B.可予以费用赔偿C.承包人应承担B勺风险责任D.可以赔偿工期、费用赔偿参照答案A参照解析本题考察的是施工进度管理异常恶劣的气候条件”属于发包人日勺责任，不利气候条件对施工日勺影响则属于承包人应承担B勺风险一般B勺气候条件属于承包人B勺风险责任，但异常恶劣B勺气候条件属于业主应承担风险的范围,
67、下列选项中属于项目设计规定时有（\A.限额设计的规定B.设计根据的J原则C.建筑物B勺设计合理使用年限规定D.工程勘察资料精确性E.都市规划许可参照答案A,B,C参照解析本题考察的是签订设计协议步应约定的内容项目设计规定⑴限额设计的规定；
（2）设计根据的原则；
（3）建筑物的设计合理使用年限规定；
（4）设计深度规定；
（5）设计人配合施工工作的规定；
（6）法律、法规规定应满足B勺其他条件
68、设计施工总承包协议模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料B勺错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润A.发包人规定中引用的原始数据B.对工程的工艺安排C.试验和检验原则D.对某工程部分功能B勺规定E.承包人可以核算的数据参照答案A,B,C,D参照解析本题考察的是签订协议步需要明确的内容无论承包人复核时发现与否，由于如下资料B勺错误，导致承包人增加费用和（或）延误B勺工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润Q）发包人规定中引用日勺原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分B勺功能规定；
（3）对工程B勺工艺安排或规定；
（4）试验和检验原则；
（5）除协议另有约定外，承包人无法核算B勺数据和资料
69、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）等阶段和专用条款约定的比例进行分解A.签订采购协议B.设备制造完成C.进场验收合格D.安装就位E.工程竣工参照答案A,C,D,E参照解析本题考察的是工程款支付管理材料和工程设备费分别按签订采购协议、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定B勺比例进行分解设备制造完成不作为支付节点
70、下列有关同一财产向两个以上债权人抵押B勺拍卖、变卖抵押财产所得日勺价款应当遵照日勺原则不对日勺的有（XA.抵押权已登记B勺,按照登记日勺先后次序清偿B.抵押权已登记B勺，次序相似B勺，按照债权比例大的优先受偿C.抵押权已登记B勺先于未登记的受偿D.抵押权未登记的，按照债权比例清偿E.抵押权无论与否登记，均按照债权比例受偿参照答案B,E参照解析本题考察B勺是担保方式同一财产向两个以上债权人抵押时，拍卖、变卖抵押财产所得B勺价款根据下面规定清偿
（1）抵押权已登记时,按照登记E勺先后次序清偿；次序相似的,按照债权比例清偿；
（2）抵押权已登记时先于未登记的受偿；
（3）抵押权未登记日勺，按照债权比例清偿
71、下列选项中，属于承包人为分包工程施工提供B勺协助条件日勺有（1A.提供施工图纸B.施工现场的移交C.提供分包人使用的临时设施和施工机械D.提供施工组织设计E.提供施工材料参照答案A,B,C参照解析本题考察的是施工分包协议B勺签订承包人为分包工程施工提供日勺协助条件重要有3项提供施工图纸；施工现场的移交；提供分包人使用的临时设施和施工机械
72、在资格审查时,下列属于审查项目经理具有资格B勺有（\A.工作中日勺获奖状况B.项目上与否担任过重要负责人C.审查其职称D.审查其专业知识E.参与过的工程项目施工的经历参照答案B,C,D,E参照解析本题考察的是资格预审程序项目经理是施工现场日勺指挥者和直接负责人，对项目施工B勺成败起关键作用除了审查职称、专业知识外，重点考察其参与过日勺工程项目施工B勺经历，以及在项目上担任B勺职务与否为重要负责人，以判断在本工程能否胜任项目经理的职责
73、有关原则设计施工总承包协议日勺说法，对时的有（IA.招标文件和协议通用条款的使用规定与原则施工协议日勺规定相似B.设计施工总承包协议B勺文件构成与原则施工协议不一样c.设计施工总承包协议日勺文件构成与原则施工协议只有协议书相似D.设计施工总承包协议与原则施工协议日勺条款构造不一致E.施工阶段B勺诸多条款用词与原则协议完全相似参照答案A,E参照解析本题考察的是原则设计施工总承包协议设计施工总承包协议的文件构成与原则施工协议相似，也是由协议书、通用条款和专用条款构成，与原则施工协议内容相似B勺条款在用词上也完全一致设计施工总承包协议与原则施工协议日勺条款构造基本一致
74、下列选项中，可以作为供货方交付产品时双方日勺验收根据日勺有（\A.双方签订的采购协议B.施工协议对材料的规定C.协议约定的质量原则D.协议未约定B勺推荐性质量原则E.双方当事人共同封存的样品参照答案A,C,E参照解析本题考察的是交货检验可以作为双方验收根据的资料包括双方签订的采购协议；供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；协议内约定的质量原则应写明执行日勺原则代号、原则名称；产品合格证、检验单；图纸、样品或其他技术证明文件；双方当事人共同封存的样品
75、下列选项中可以引起协议法律关系产生、变更和消灭日勺法律事实有（\A.建设工程协议当事人违约B.发生法律效力日勺法院判决C.仲裁机构裁定D.物价正常波动E.行政行为参照答案A,B,C,E参照解析本题考察的是协议法律关系的产生、变更与灭失可以引起协议法律关系的产生、变更与灭失日勺包括行为和事件两类选项A属于违法行为，选项BCE,行政行为和发生法律效力B勺法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，•也是一种法律事实，也能引起法律关系日勺发生、变更、消灭
76、下列有关建设工程施工评标的说法，对B勺的有XA.最低投标价法采用资格评审和详细评审两个阶段进行B.综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行C.初步评审有一项不符合评审原则，作废标处理，不再进行详细评审D.详细评审则用于审查和评定投标实施方案的完整性和科学性E.招标文件没有阐明B勺评标原则和措施不得作为评标根据参照答案B,C,D,E参照解析本题考察的是评标措施概述无论是采用经评审日勺最低投标价法还是综合评估法均采用初步评审和详细评审两个阶段进行初步评审以招标文件前附表规定B勺评审内容，检查投标书与否对招标文件做出了实质响应有一项不符合评审原则，作废标处理，不再进行详细评审详细评审则是审查和评定投标实施方案日勺完整性和科学性；对工程质量、安全等方面存在B勺风险；投入产出日勺可行性比较
77、监理人为了便于工程进度管理，可以规定承包人在协议进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划,尤其是协议进度计划关键线路上的B勺详细施工计划A.单位工程B.分部工程c.分项工程D子分项工程•E.检验批参照答案A,B参照解析本题考察的是监理人B勺职责监理人为了便于工程进度管理，可以规定承包人在协议进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项日勺进度计划，尤其是协议进度计划关键线路上日勺单位工程或分部工程的详细施工计划
78、下列项目勘察设计文件经有关部门同意后，可以直接发包日勺有（\A.房地产开发项目B.高速公路项目C.采用特定专利或专有技术的项目D.市政给水排水项目E.建筑造型有特殊规定的项目参照答案C,E参照解析本题考察日勺是建设工程勘察设计协议的发包方式下列建设工程的勘察、设计，经有关部门同意，可以直接发包:Q）采用特定B勺专利或者专有技术的；
（2）建筑艺术造型有特殊求B勺；
（3）国务院规定的其他建设工程的勘察、设计
79、设计施工总承包协议模式下，承包人应根据（）等原因，对拟支付日勺款项进行分解并编制支付分解表A.价格清单的价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.计量周期E.对应工作量参照答案A,B,C,E参照解析本题考察的是工程款支付管理承包人应根据价格清单日勺价格构成、费用性质、计划发生时间和对应工作量等原因，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表
80、在建设工程设计协议B勺履行中，属于发包人责任日勺有（XA.保护设计人日勺知识产权B.完成施工中出现的设计变更C.提供设计人在现场的工作条件D.负责设计人与承包人日勺工作协调E.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续参照答案A,C,E参照解析本题考察B勺是设计协议履行管理设计协议履行过程中发包人的责任
（1）提供必要日勺现场开展工作条件；
（2）外部协调工作；
（3）其他有关工作；
（4）保护设计人日勺知识产权；
（5）遵照合理设计周期B勺规律且只能延长工期，不予赔偿费用
8、下列有关变更管理日勺说法，错误时是（IA.直接指示的变更属于必须实施日勺变更B.承包人提议B勺变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出B勺变更波及提议变更和规定变更两类D.与承包人协商后确定B勺变更属于可能发生的变更参照答案B参照解析本题考察的是变更管理直接指示的变更属于必须实施日勺变更，不需征求承包人意见，监理人通过发包人同意后发出变更指示规定承包人完成变更工作承包人B勺提议变更均应以书面形式提交监理人
9、招标人要修改或补充招标文件，应在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购置招标文件日勺投标人，如修改招标文件日勺时间距投标截止时间局限性（）天，对应延长投标截止时间A.15,5B.10,10C.15,15D.30,15参照答案C参照解析本题考察时是接受投标书阶段B勺工作招标人要修改或补充招标文件，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购置招标文件的投标人，如修改招标文件B勺时间距投标截止时间局限性15天，对应延长投标截止时间
10、下列标题中不属于简要施工协议通用条款的是（XA.材料和工程设备B.临时设施C.工程质量D.交通运输参照答案C参照解析本题考察的是施工协议原则文本材料和工程设备、临时设施、交通运输属于原则施工协议的通用条款标题
11、建设工程设计协议
（一）示范文本合用于（IA.民用建设工程设计的协议B.公用建设工程设计的协议C.委托专业工程设计D.代理专业工程设计参照答案A参照解析本题考察的是建设工程勘察设计协议示范文本建设工程设计协议
（一）示范文本合用于民用建设工程设计的协议
12、根据《原则施工招标文件》，评标委员会发现投标文件中B勺大写金额与小写金额不一致的,对B勺日勺处理方式是（IA.以大写金额为准B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人B勺总报价评审，后果由投标人承担D.规定投标人当场重新报价，按新报价评审参照答案A参照解析本题考察的是综合评估法投标文件中日勺大写金额与小写金额不一致时,以大写金额为准总价金额与根据单价计算出B勺成果不一致日勺，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误时除外
13、下列不属于用于招标评审文件B勺是（1A.资格审查内容和原则B勺文件B.评标B勺审查、比较要素和原则B勺文件C.标底阐明文件D.资格审查文件参照答案D参照解析本题考察的是招原则备阶段B勺工作选项D属于规范招标投标行为日勺文件
14、保险协议一般是以（）的形式签订B勺A.保险单B.协议C.电子文件D.邮件参照答案A参照解析本题考察的是保险概述保险协议一般是以保险单的形式签订B勺
15、设备采购招标评标中，零配件以设备运行（）年内各类易损备件时获取途径和价格作为评标要素A.1B.2C.3D.4参照答案B参照解析本题考察的是材料和通用型设备采购招标文件重要内容零配件以设备运行2年内各类易损备件时获取途径和价格作为评标要素
16、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答B勺问题与招标文件中规定B勺不一致时，应以为准A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面回函解答D.仲裁机构裁定参照答案C参照解析本题考察的是接受投标书阶段日勺工作投标预备会B勺会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件日勺修改均构成招标文件时构成部分，假如与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准
17、下列不属于建设工程勘察协议当事人必须具有B勺条件A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规日勺资质证书参照答案C参照解析本题考察的是建设工程勘察B勺内容和协议当事人勘察人必须具有B勺条件必须具有法人资格，持有工商行政管理部分核发的企业法人营业执照，持有建设行政主管部门颁发日勺工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书
18、某材料采购协议中，双方约定B勺采购量为500吨,合理磅差为
0.3%假如交货时计量日勺重量与约定不符时，1下述作法中错误的是（A.计量498吨，则应补交2吨B.计量
498.7吨，则应补交
1.3吨C.计量
499.2吨，则不再补交D.计量
501.7吨,则退还
1.7吨参照答案B参照解析本题考察的是交货检验合理磅差为500x
0.3%=
1.5吨，即在
498.5吨至
501.5吨之间均属合理磅差交付货品的数量在合理日勺尾差和磅差内，不按多交或少交看待，双方互不退补超过界线范围时，按协议约定日勺措施计算多交或少交部分B勺数量选项B,在合理磅差范围内，不再补交选项A，超过了磅差范围，应按订购数量500吨与实际交货H勺498吨日勺差距2吨来补交选项D同理
19、协议法律关系产生、变更和消灭日勺法律事实包括行为和事件，下列在施工协议履行过程中发生日勺事实，属于行为日勺是（）0A.社会动乱影响施工进度B.恶劣气候影响施工安全C.地震灾害导致施工暂停D.图纸设计错误导致B勺工程返工参照答案D参照解析本题考察的是协议法律关系B勺产生、变更和消灭法律事实分为行为和事件行为是主体故意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观状况，选项ABC均属事件
20、根据英国NEC《工程施工协议》，有关协议履行管理B勺说法，错误的是（XA.协议争议首先提交给当事人共同选定日勺评判人B.施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理和承包商协商确定C.工程师日勺职责仅限于工程实施B勺质量管理D.参与协议履行的全面管理属于工程师B勺职责参照答案D参照解析本题考察的是英国NEC协议文本NEC《工程施工协议》文本B勺条款规定，是基于当事人双方信誉良好、履行协议诚信基础上设定日勺条款内容，施工过程中发生日勺有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定日勺二元管理模式协议争议首先提交给当事人共同选定日勺评判人，独立、公正地做出处理决定虽然协议波及时有关方中也有工程师，但他的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与协议履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简朴
21、详细评审中，下列不属于施工组织设计评审重点B勺是（1A.内容完整性和编制水平B.其他重要人员日勺配置与否合理C.资源配置计划B勺合理性D.施工方案日勺合理性参照答案B参照解析本题考察的是综合评估法选项8属于项目管理机构评审重点
22、有关设计招标，下列说法错误日勺是（XA.设计招标应采用设计方案竞选B勺方式B.设计招标文件对投标人所提出B勺规定不必很详细C.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案B勺竞争D.一般工程项目B勺设计可分为三个阶段初步设计、技术设计和施工图设计阶段。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
