工程合作框架协议版

最新工程合作框架协议范本-整理版甲方代表:地址电话:乙方代表:工程（以下简称该项目），经由甲方投资建设地址电话:甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成以下框架协议:、项目概况

1、项目地址:

2、项目规模该项目规模分期建设，一期项目标项目用地约万平方米，投资额约元，项目总投资约为元

3、工期要求建设工期天；计划开工日期年月日详细开工日期以甲方开工通知为准；计划完工日期年月日

4、承包内容乙方承包甲方项目总投资额为亿元整个项目标施工任务包含土建和安装工程，以及全部配套设施

二、计价及付款方式

5、结算方式此次项目完工结算采取结算方式

6、付款方式按月进度付款1施工单位人员进场天内付工程价%2按每个月已完工程量%支付工程款3主体结构封顶付已完工程总量%每个月进度款不扣除4审计结束后付审计价%扣除之前支付工程款剩下%作为保修金5保修金退还完工期满一年退%,完工期满二年退%O

三、甲方责任

1、甲方在本协议订立后，需向乙方提供本项目标相关图纸和技术资料，方便乙方能够及时完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程预算工作，并上报甲方审核

2、甲方需要完成本工程前期相关准备工作，做到各项准备符合乙方施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知

3、甲方提供本工程已经具备开工条件手续:1建设工程规划许可证2建设工程开工审查表3规划部门签发建筑红线验线通知书4在指定监督机构办理详细监督业务手续5经建设行政主管部门审查同意设计图纸及设计文件6建筑工程施工图审查立案证书7建设单位驻工地代表授权书8建设单位与相关部门订立协议书9甲方须提供该项目工程款支付担保

四、乙方责任

1、乙方在接到甲方出具进场施工通知书后，天内订立《建设工程施工协议》，乙方施工队在日内必须进场施工如乙方不能按期进场施工，甲方有权解除协议

2、乙方需确保安全施工和文明施工

五、确保金支付及退还

1、该项目协议履约确保金为现金元（大写元整）

2、双方订立《建设工程施工协议》且甲方提供完本工程已经具备开工条件手续和该项目工程款支付担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场天内，乙方向甲方一次性交纳项目确保金人民币元（大写元整），最拖延长久不得超出天,如乙方不能按期交纳该项目协议履约确保金，甲方有权让乙方退场

3、乙方向甲方交纳项目确保金之日起算个月，甲方一次性向乙方退还该项目协议履约确保金现金元（大写元整），最拖延长久不得超出天，如甲方不能按期退还该项目协议履约确保金，甲方负担违约责任

六、违约责任

1、甲方如不能按时付款或退还协议履约确保金，甲方需要向乙方支付元/天违约赔偿，但最长延期付款时间不得超出天，同时由此产生全部损失和工期延误均由甲方负担，与乙方无关

2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照元/天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超出天

3、若甲方不能按要求退还该项目协议履约确保金和不能按协议条款进行支付工程款，乙方有权让担保方负担甲方全部违约责任

七、争议处理协议使用期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利标准协商处理假如协商不成，双方可向方所在地人民法院诉讼

八、其余

1、本协议一式份，双方各执份

2、本协议为合作框架协议，合作项目中详细事宜需在正式协议中深入给予明确框架协议与正式合作协议组成不可分割整体，作为甲乙双方合作法律文件

3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充处理甲方（签章）代表人（签字）---------年--------月日乙方（签章）代表人（签字）---------年月日。