还剩52页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
如皋市全民健身中心智能化系统工程施工招标文献招标单位如皋市全民健身中心作为其投标文献的一部分，否则招标人将视为不响应招标文献而予以拒绝
13.2投标担保形式投标保证金采用已入帐的转账支票或银行汇票，一律不得使用其他结算方式，出票，否则拒收投标文献纳户名如皋市招标投标中心，开户行如皋市农行城中分理处，账号:投标担保金的付款人单位与投标单位的名称必须一致，且必须从投标人企业工商注册所在地基本帐户中036尤其提醒任何以分企业、子企业、办事处、项目部等类似分支机构名义出票的，以及所使用转帐支票或者银行汇票不是从企业工商注册所在地基本帐户中出票的，均为不符合规定的投标担保，投标文献将被拒收
13.3未中标日勺投标人H勺投标担保在中标人确定后上日内予以退还（不计利息）
13.4中标人日勺投标担保，中标人在收取中标告知后，投标保证金转为甲方履约保证金
13.5如投标人发生下列状况之一时，投标担保将被没收投标人拒绝按本须知第29条规定修正标价；中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订协议协议其他违反国家法律、法规状况的投标保证金由招标人委托如皋市招标投标中心代收代退，如投标人发生违反招标文献规定而被招标人没收投标保证金时，招标人有权从招标投标中心直接扣取，不需获得投标人的同意
14、投标文献的份数和签订
14.1资格后审资料应按第9条规定的内容提交一份，技术标书及商务标书应按投标须知前附表第15项规定的份数
14.2投标文献的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于识别，并应在投标文献封面的右上角清晰地注明“正本”或“副本”除投标函正本和副本如有不一致之处，以正本为准投标函不一致的，以废标论处，光盘数据与文本数据不一致时以废标论处
14.3投标文献封面、投标函、施工组织设计或施工方案封面均应加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人的I印章由委托代理人盖章日勺在投标文献中必须同步提交合法、有效日勺授权委托书
14.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文献应无涂改或行间插字和增删如有修改，修改处应由投标人加盖投标人H勺公章，或者法定代表人的印章，或者委托代理人的印章
（四）投标文献的提交
15、投标文献日勺装订、密封和标识
15.1投标文献分为资格后审资料、技术标及商务标书三部分，装订规定按本须知第9条规定的次序编制目录，分别装订成册
15.2资格后审资料、技术标书、商务标书必须分别包装密封完好，包装袋上应标明招标工程名称、投标人名称技术标，商务标分别分袋包装，并在标袋上标明技术标和商务标书，在封口处加盖法人和法定代表人或委托代理人印章
15.3商务标电子光盘需在光盘封套内页加盖单位公章并密封在商务标书内
16、投标文献的提交地点和截止时间地点如皋市招标投标中心.截止时间2010年7月30日830时
16.1投标人应按本须知前附表第16项所规定的I地点，于截止时间前提交投标文献
16.2投标文献欧I截止时间见本须知前附表第16项规定
16.3投标文献有下列状况之一的，将被拒绝并退回给投标人逾期送达附，或者未送达指定地点时；投标文献未按照本须知第15条的规定密封和标识的；投标人未按照招标文献规定提供投标保证金的；未提供招标资料购置发票时
17、投标文献的补充、修改与撤回
17.1投标人在提交投标文献后来，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的I投标文献，并以书面形式告知招标人补充、修改的内容为投标文献的构成部分
17.2投标人对投标文献的补充、修改，应按本须知第15条有关规定密封、标识和提交，并在封袋上清晰标明”补充、修改”或“撤回”字样
17.3在投标截止时间后，投标人不得补充、修改投标文献
（五）开标
18、开标
18.1招标人按本须知前附表第17项所规定的J时间和地点公开开标，所有投标人凭招标文献购置发票递交投标文献，参与开标会议参与本工程投标的注册建造师必须参与开标会议，并将建造师注册证书原件带至开标现场
18.2按规定提交合格日勺撤回告知时投标文献不予开封，并退回给投标人
19、开标程序
19.1开标由招标人或其委托日勺招标代理机构主持；
19.2由投标人或其推选的代表检查投标文献日勺密封状况；
19.3资格后审资格后审活动由招标人或其委托日勺具有对应资格条件的招标代理机构及评标委员会组建日勺资格审查委员会组织实行资格审查委员会进入资格审查场所，启动投标人资格后审资料袋进行资格审查，审查其与否有能力和条件有效地履行协议义务如投标人未到达招标文献规定的能力和条件，则认定资格审查不合格，退回其商务标及技术标，不进入技术标及商务标评审；在资格审查过程中，资格审查委员会根据资格审查需要，有权规定所有投标申请人提供所有被审查资料的原件查对，投标申请人必须提供，不得借故推托或迟延如无法提供招标人需要查对的原件，资格审查委员会按照资料缺项处理，资格审查不予通过资格审查委员会对投标申请人日勺原件查对工作在资格审查成果公布前进行；
19.
3.4在开标会议上当众宣布资格审查成果；
19.4由有关工作人员当众拆封经资格后审合格的投标人H勺技术标投标文献，评标委员会对技术标书进行评审；
19.5招标人代表抽取K值；
19.6由有关工作人员当众拆封技术标经评审合格的投标人商务标投标文献，宣读投标人名称、投标价格和投标文献的其他重要内容
20.在资格后审和开标过程中，有下列情形之一的，其投标文献无效，不进入评标程序
20.1拟承担该工程注册建造师未参与开标会议或未提交建造师注册证书原件的；
20.3未按招标文献规定提供有关证书、资料原件备查或提供不全时；
20.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文献规定的；
20.5提供的有关资料是虚假的；
20.6投标时一种投标单位出现多份委托或多份投标文献的；
20.7投标文献中资格后审资料、技术标、商务部分的构成内容不符合本须知第9条规定的
21、对开标过程进行记录，并存档备查
（六）评标
22、评标委员会与评标22」评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动
22.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行
23、评标过程的保密
23.1开标后，直至授予中标人协议为止，凡属于对投标文献的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人确实定或中标侯选人的I推荐状况，与评标有关的J其他任何状况均严格保密
23.2在投标文献的评审和比较、中标人确定或中标候选人推荐以及授予协议的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝
23.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释未中标人不得向评标委员会构成人员或其他有关人员索问评标过程H勺状况和材料
24、投标文献有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文献作出实质性响应，按废标处理；
24.1本须知第9条规定的投标文献有关内容未按本须知第
14.3款规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人盖章的，但未随投标文献一起提交合法、有效的“授权委托书”原件的；
24.2未按招标文献规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法识别的；
24.3投标人递交两份或多份内容不一样的投标文献，或在一份投标文献中对同一招标项目报有两个或多种报价，且未申明哪一种有效，按招标文献规定提交备选投标方案的除外，多种标段同步投标时，投标文献错装、混装的；投标函不一致的；光盘数据与文本数据不一致的
24.4投标文献载明的招标项目完毕期限超过招标文献规定的期限；
24.5明显不符合技术规范、技术原则的I规定；
24.6投标报价不小于最高限价或者低于最低限价时；
24.7变化招标文献提供的分部分项工程量清单中的计量单位、工程数量；
24.8变化招标文献规定的暂定价格或不可竞争费用的；
24.9现场安全文明施工措施费未按规定单列和计算时；
24.10违反《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2023,未按招标文献规定进行报价的；
24.11未按招标文献规定提供投标报价的电子投标文献或投标报价的电子投标文献无法导入“一点智慧”计算机评标系统；
24.12投标文献载明的货品包装方式、检查原则和措施等不符合招标文献的规定；
24.13投标文献提出了不能满足招标文献规定或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付措施；
24.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
24.15经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；
24.16评标委员会发现投标文献有本须知
16.3款和第20条情形之一的应当否决其投标
24.17对各投标文献的评审和比较，如出现下列情形之一的，为疑似围标串标，按废标处理
25.1不一样投标人报价相近，人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费和利润部分或所有雷同犯
25.2不一样投标人的施工组织设计方案基本雷同时；
25.3不一样投标人投标文献商务标书和技术标书的编制人和审核人为同一人或同一单位人员曲
25.4不一样投标人投标文献的授权签订人为同一人或同一单位人员的；
25.5开标前已经有举报，开标后发现各投标单位的报价状况与举报状况相吻合的；
25.6不一样投标人的投标文献出现了评标委员会认为不应当雷同的状况
26、清标
26.1清标可以由招标人依法组建的I评标委员会负责，也可以另行组建清标工作小组负责清标2621按照投标总价的高下，对投标文献进行排序；2622根据招标文献的规定，对所有投标文献进行全面的审查，列出投标文献在符合性、响应性和技术措施、技术措施、技术原则等方面存在的所有偏差；
26.
2.3对投标报价进行校核，列出投标文献存在日勺算术计算错误；2624根据招标文献规定的原则，审查并列出过低的投标价格；
26.
2.5形成书面口勺清标状况汇报
27、投标文献日勺澄清
27.1为有助于投标文献的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式规定投标人对投标文献含义不明确的I内容作出必要的澄清或阐明，投标人应采用书面形式进行澄清或阐明，但不得超过投标文献的I范围或变化投标文献口勺实质性内容根据本须知第29条规定，凡属于评标委员会在评标过程中发现的计算错误进行核算的修改不在此列
28、投标文献的技术标评审根据本工程特点，重点对投标人在施工组织、劳动力和重要施工机械的安排、施工进度计划安排以及各项保证措施等方面进行评审，看其与否满足工程实行规定，并进行表决，如半数以上评委认为不可行者，则该施工组织设计为不可行，不再进行该投标人商务标书的评审29商务标评审
29.1设置有效报价区间由招标人根据标底和工程日勺详细特点设定最高限价H,开标后确定一种最低限价L,L H之间的投标报价为有效报价区间，超过此范围的不进入分项详细评审〜
29.2最低限价欧I计算公式L=[H-C XK+G-C X100%-K]Xl+C其中C为工程量清单中确定的I暂定价和预留金总额；K值按20%、
22.5%、25%、
27.5%、30%、
32.5%、35%,由各招标人代表在开标现场抽取；G为通过技术标评审区I投标人投标报价的平均值；I为调整系数，取90%
29.3投标文献计算错误的修正
29.
3.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文献规定的I投标文献进行校核，看其与否有计算或体现上欧I错误，修正错误日勺原则如下
29.
3.2假如数字表达的金额和用文字表达的金额不一致时，应以文字表达的金额为准；
29.
3.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价
29.
3.4按上述修正错误日勺原则及措施调整或修正投标文献的I投标报价，投标人同意后，调整后的J投标报价对投标人起约束作用假如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作
30.1评标委员会根据本须知第
30.12款规定的评标措施和原则，对投标文献进行评审和比较，向招标人提出书面评标汇报，并推荐合格的中标候选人招标人根据评标委员会提出H勺书面汇报和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人
30.2评标措施和原则
30.
2.1本招标工程项目采用经评审欧I合理最低价法评标基准价二有效报价中的最低报价，得100分，其他有效报价与评标基准价相比，每上浮1%扣2分，局限性1%按插入法计算，得分保留两位小数按得分由高到低排列次序，排名第一的投标人为中标候选人排名第一的I中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行协议，或者招标文献规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的投标人为中标候选人；第二名放弃中标、因不可抗力提出不能履行协议，或者招标文献规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第三日勺投标人为中标候选人；依次类推3022在评标过程中，若评标委员会组员对某一投标价格与否低于成本H勺意见不一致时，由评标委员会全体组员进行表决，按照少数服从多数日勺原则形成评标结论若该投标价中标，则应增长履约保证金数额，增长额为中标价的5%
30.
12.3招标人将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察，如出现下列情形之一的，将取消中标资格，并没收其投标保证金1中标候选人容许他人挂靠或借用他人资质参与投标的；2中标候选人提供虚假证明材料日勺；3违反法律、法规严禁日勺其他情形日勺
30.13当中标人放弃中标，或者未在规定的期限内提交履约保证金，招标人将通过合法程序重新确定中标人，原中标人除被没收投标保证金外，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的I等额违约金
30.14评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文献规定的，可以否决所有投标
30.15因有效投标局限性三个使得投标明显缺乏竞争欧I,评标委员会可以否决所有投标
30.16所有投标被否决的J,招标人依法重新招标
（七）协议时授予
31、协议授予原则
31.1招标人与中标人将于中标告知书发出之日起上日内，按照招标文献和中标人的投标文献签订书面施工协议
31.2本招标工程的施工协议将授予按本须知第
30.12款所确定日勺中标人
32、中标告知书
32.1招标人将在发出中标告知书的同步，将中标成果告知所有未中标的J投标人
33、协议协议书的签订
33.1中标人放弃中标项目，或者中标人不按招标文献和中标告知书的规定与招标人签订协议，或者在签订协议步提出附加条件或者更改协议实质性内容的，或者拒不提交所规定的履约保证金啊，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，还应当赔偿招标人发包价与原中标价差额的等额违约金给招标人导致的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同步承担对应法律责任
33.2中标人应当按照协议约定履行义务，完毕中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包或变相转包）给他人
34、履约担保
34.1协议协议书签订后，动工前2天内，中标人应按本须知前附表第19项和本须知款规定的金额向招标人提交履约担保若中标价低于各有效投标报价平均值的15%（含本数），则中标人必须另增长中标价5%欧I履约保证金
34.2若中标人不按本须知第
34.1款的规定执行，招标人将有充足区I理由解除协议，并没收其投标保证金，给招标人导致区I损失超过投标担保数额的I,还应当对超过部分予以赔偿
35、注册建造师及项目部重要人员在协议履行中的责任
35.1为了切实地维护招标投标口勺严厉性，杜绝协议履行过程中转包、变相转包、挂靠等现象的1发生本工程将对中标人注册建造师及项目部重要人员实行严格的I现场签到考核制度
35.2中标注册建造师或项目部重要人员需要离开施工现场4小时以上欧I,必须向业主提出书面申请，得到书面同意后方可离开
35.3若中标注册建造师或项目部重要人员在协议履行过程中未能执行现场签到制度，出现无端离开施工现场欧I状况，中标人将承担如下责任
35.
3.1中标注册建造师未向业主派驻工地区I工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面同意离开施工现场4小时以上的，每次对中标人处以人民币500元日勺罚款；
35.
3.2中标项目部重要人员未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面同意离开施工现场4小时以上日勺，每次对中标人处以人民币200元日勺罚款；
35.
3.3中标注册建造师或中标人项目技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面同意离开施工现场持续两天，或合计五天的，业主保留行使如下措施口勺权利
（1）没收中标人的1项目经理到场履约保证金；
（2）立即中断协议，勒令中标人限期撤出施工人员、施工机械、原材料、成品及半成品；
（3）拒绝中标人已竣工程量的J支付祈求
36、尤其提醒
（1）投标单位在投标文献生成时所填的工程编号与单位工程名称必须与招标文献载明的一致
（2）投标单位在刻录完投标文献后，可用光盘中的数据查看功能检查所刻录的文献与否刻入光盘
（3）投标人在生成投标文献之前，请先做“材料对应”检查（如有甲供或甲定材料设备）第二章协议文献通用条款（略）详细详见（GF-1999-0201）专用条款
一、词语定义及协议文献
1、协议文献及解释次序第一章投标须知及投标须知前附表项号条款号内容阐明与规定
11.1工程名称如皋市全民健身中心智能系统工程
21.1建设地点如皋市安定广场东侧
31.1建设规模总投资约110万
41.1承包方式包工包料
51.1质量原则合格
62.1招标范围工程量清单范围内所示所有项目
72.2工期规定施工总工期50日历天
83.1资金来源财政拨款投标人资质和项目经理规资质规定电子工程施工二级及以上项目经理二级建造
94.1定师
104.3资格审查资格后审
1112.1投标有效期为30日历天（从投标截止之日起）
125.2投标担保金额投标担保为人民币3万元
135.1踏勘现场由投标人自行踏勘施工现场提交2010年7月26日8时前网上提交；澄清、修改、补充的提交与
148.1获取获取2010年7月26日15时后网上获取；
1514.1投标文献份数•份正本，贰份副本地点如皋市招标投标中心投标文献提交地点及截止
1616.1时间截止时间:20止年7月30日8时30分开始时间2010年7月30日8时30分地点如皋市招标投
1718.1开标标中心
1829.12评标措施和原则经评审的合理最低价法
7、项目经理姓名职权代表承包人履行本协议的义务
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和规定完毕如下工作1施工场地具有施工条件的规定及完毕的时间:已经具有施工条件2将施工所需的水、电线路接至施工现场的时间、地点和供应规定:供水、供电管线、施工中发生的水电费用，应每月抄表记录，与总包单位自行结算3施工场地与公共道路的通道开通时间和规定开通4工程地质和地下管线资料日勺提供时间:动工前提供工程地质和地下管网线路等资料5由发包人办理日勺施工所需证件、批件的名称和完毕时间有关动工手续已经办理完毕证明承包人自身资质证件除外6水准点与坐标控制点交验规定动工前提供水准点和坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验7图纸会审和设计交底时间动工前七天，发包人组织设计、监理、承包人等有关单位对施工图纸进行会审和交底8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作督促承包人做好保护工作9双方约定发包人应做的其他工作协商办理
8.2发包人委托承包人办理的工作视详细状况协商处理
9、承包人工作
9.1承包人应按约定期间和规定，完毕如下工作1承包人必须完毕招标范围内材料和设备采购、安装、调试验收通过，直至交付使用等工作2需由设计资质等级和业务范围容许的承包人完毕的设计文献提交时间无3应提供计划、报表的名称及完毕时间动工前向工程师提供年度计划，每月5号前向工程师提供上月质量、工期、投资汇报其他根据发包人规定提供4承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明时责任和规定提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫
（5）向发包人提供欧I办公和生活房屋及设施区I规定无
（6）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式告知发包人所需费用均包括在协议价中
（7）已竣工程成品保护日勺特殊规定及费用承担已竣工工程未交付发包人之前，负责已完毕工程的保护工作；
（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木日勺保护规定及费用承担负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，所需费用包括在协议价内
（9）施工场地清洁卫生日勺规定按省级文明工地规定，做好场地清理及有关工作保证施工场地清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定导致的损失和罚款；根据施工现场的文明施工规定定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外交工前，将所有剩余的建筑材料运出施工现场，将所有施工机械和设备从施工场地运走上述费用包括在协议价中
（10）双方约定承包人应做的其他工作视详细状况协商处理
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间施工组织设计（施工方案）动工前14日；施工总进度计划动工前7日；施工年进度计划第一次在动工前7日，后来在每年的最初15日内；施工年进度记录报表在每年结束的最终15日内；施工季进度计划第一次在动工前7日，后来在每季的最初日日内；施工季进度记录报表在每季结束的最终10日内；施工月进度计划第一次在动工前7日，后来在每月的I最初7日内；施工月进度记录报表在每月的最初7日内，将上月进度记录报表与本月施工进度计划同步提供工程师确认的时间收到上述文献后7日内予以确认
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的I其他状况1本工程施工工期以承包人所承建工程动工汇报为准，至承包人所承建工程竣工验收通过之日止2承包人向发包人交纳本工程造价的4%即万元作为工期保证金无息3如承包人未能在承诺的时间内实现建筑智能化工程验收通过的，发包人除全额扣除承包人工期保证金外，每延期一天加罚1000元4由于发包人和不可抗力原因引起的致使工程延误，工期对应顺延；由于承包人原因导致时延期验收和总工期迟延时，给发包人导致经济损失的，承包人除承担上述罚款外，还得按实承担经济赔偿责任5承包人在所承建工程竣工验收通过之日起30天内未将所承建工程交付给发包人，并将设备、材料、临时设施等清退出场，每延期一天交付或延期一天清退出场，承包人每天按审计后结算总价的万分之四作为违约金支付给发包人，并全额赔偿因此引起的发包人经济损失6以上原则，以此类推，上不封顶，下不保底，对应奖罚在工程决算时一次性办理
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.［双方约定中间验收部位所有隐蔽部位上道工序不合格不得进入下道工序施工
19、工程试车
19.1试车费用的承担无
五、安全施工承包人应严格按工程建设安全生产的有关规定采用安全措施组织施工，若发生安全事故由承包人承担一切责任
六、协议价款与支付
23、协议价款及调整
23.1协议价格包括甲供材、暂列金额、现场安全文明施工措施费现场考核费和奖励费及发包人保留另行发包以暂估价计入的部分，付款基数为协议价扣除甲供材、暂列金额、现场安全文明施工措施费现场考核费和奖励费及发包人保留另行发包以暂估价计入的部分协议价款中未包括欧J风险范围设计变更或发包人变更、重要材料价格变更风险范围以外协议价款调整措施工程设计变更及招标人规定变动部分可作调整如变更引起工程量增减，综合单价须调整时按如下措施执行
1、变更引起新的工程量清单项目，其对应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算根据
2、变更引起工程量增减，每个单项变更内容综合合价在±1000元（含±1000元）以内，不作调整
3、当分部分项单项工程量变更超过15%,并且该项分部分项工程费超过度部分项工程量清单计价合计1%的，增长部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算时根据分部分项单项工程量变更属于该幅度范围以内的执行原有综合单价，调整工程量
4、重要材料价风格整按苏建价
[2023]67号文献进行调整
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占协议价款总额的比例无
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完合格工程量汇报的时间每月25日前将当月经验收完毕的工程量和材料使用数量送发包方和监理，同步按协议付款节点提交各期完毕进度状况的汇报；其他按通用条款第25条执行
26、工程款（进度款）的支付时间和比例如下工程竣工验收合格后付至协议价的40%；余款扣除5%质量保修金后分两年（每年年终）平均支付每次付款须向如皋市体育局提供正式发票保修期限按中华人民共和国建设部第86号令《房屋建筑工程质量保修措施》执行付款基数为协议价扣除甲供材、暂列金额、现场安全文明施工措施费现场考核费和奖励费及发包人保留另行发包以暂估价计入的部分每次支付前，均应扣除甲供材、暂列金额、现场安全文明施工措施费现场考核费和奖励费及发包人保留另行发包以暂估价计入日勺部分每次支付前，承包人均应出具对应金额的发票工程进度款汇入承包人帐户应专款专用，一旦发现占用工程款，导致材料、设备、人工费用支付不到位导致停工，发包人即停止付款，由此发生日勺损失费用由承包人承担发包人有权直接扣除按协议规定对承包人的罚款；所有工程付款必须经总监理工程师和发包人项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付暂列金额结算时按实际发生的费用扣除后退还招标人；现场文明施工措施费的现场考核费、奖励费，需建设行政主管部门考核后，方可结算
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.1发包人供应的J材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下
27.2发包人供应材料设备的结算措施甲供材结算时按实际采购价进入结算，最终在结算价中扣除材料设备价格
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备区I约定按通用条款
28.1至
28.5款执行
1.11承包人采购材料设备时约定双方约定，除甲供材料设备外，其他均为乙供发包人已明确厂家、品牌时，承包人采购时按发包人规定购货根据工程建设需要，对承包人采购的材料和设备，发包人保留确认、变更其厂家、规格、品牌的I权力若因发包人提出材料和设备变更，导致材料设备的价格发生变化时，双方协商处理，承包人不得对此提出任何异议，一旦发包人做出决定，承包人必须与发包人确定的材料设备供应商及时签定协议，以深入明确双方的权力和义务承包人采购材料设备时，应充足考虑自己的采购能力及材料设备供应商的供货能力承包人自购材料设备在质量必须符合设计及国家有关规范、原则及有关职能部门规定规定的基础上，还须经甲方和监理单位承认后才能进场用于本工程否则导致的损失由承包人负责
1.77承包人采购的为本工程口勺永久工程所需的材料或设备，尤其是进口或外地材料或设备，假如提前抵达，则承包人应承担因此产生日勺所有仓储、保险、反复泊运、办理运送许可、延长担保期和场地外时检查等费用
八、工程变更
31.确定变更价款
31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的汇报，经工程师确认后调整协议价款变更协议价款按下列措施进行
（1）协议中已经有合用于变更工程的价格，按协议已经有H勺价格变更协议价款；
（2）协议中只有类似于变更工程的I价格，可参照类似价格变更协议价款；
（3）协议中没有合用或类似于变更工程欧I价格，由承包人根据同期如皋市价格信息（如皋市价格信息没有的参照同期南通市价格信息执行）提出合适的变更价格，经工程师确认后执行
（4）变更价款的调整原则应按本协议
23.2条变更幅度执行其他同通用条款
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图及工程资料的约定承包人在竣工验收后一种月内向发包人提交所有工程的叁套完整的竣工图纸、工程技术资料和两套完整的竣工结算资料；竣工结算资料逾期不送，每天收取500元的罚金，并从承包人结算款中扣减；发包人在收到承包人结算资料后及时组织审核，结算审定期间最终以双方签字盖章时间为准所提交的竣工资料必须满足土建单位的资料整顿的规定
32.4竣工日期为承包人按竣工验收意见修改、复验后确认的合格日期
32.6中间交工工程的范围和竣工时间按通用条款执行
33.竣工结算竣工结算资料必须在竣工验收后二个月内交付
十、违约、索赔和争议
35、违约
33.1本协议中有关发包人违约日勺详细责任如下本协议通用条款第24公约定发包人违约应承担H勺违约责任发包人不准时支付工程预付款时，向承包方支付应付款项在延期时间内的贷款利息本协议通用条款第
26.4款约定发包人违约应承担H勺违约责任发包人不准时支付工程进度款，导致工程无法施工时，向承包人支付应付款项在延期时间内的贷款利息，工期对应顺延本协议通用条款第
33.3款约定发包人违约应承担的违约责任发包人不准时支付工程竣工结算价款，向承包人支付应付款项在延期时间内的贷款利息双方约定日勺发包人其他违约责任无
33.2本协议中有关承包人违约的详细责任如下:本协议通用条款第
14.2款约定承包人违约应承担欧I违约责任因承包人原因不能按照协议书约定时竣工日期或工程师同意顺延的I工期竣工的I,除扣除招标文献前附表第16条规定的工期保证金作为违约金，不予退还，按1000元/天进行罚款如承包人按照协议书约定时竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，在竣工验收合格后，发包人一次退还工期保证金（不计利息）本协议通用条款第
15.1款约定承包人违约应承担日勺违约责任工程质量达不到验收合格的，除没收6%的质量保证金外，不再支付剩余的工程款，并赔偿由此带来的一切损失；如因承包人原因使得本工程不能获得扬子杯的，将没收6%的质量保证金双方约定日勺承包人其他违约责任承包人投标书中明确的项目经理不可更换且常驻现场，每天不少于8小时，每周不少于5天，且未经发包方和监理承认，发包人有权按每离岗一次收取2023元人民币违约金持续三天或两个月内合计10天不在现场，发包人有权解除协议，并追究违约责任项目经理在工地时间为动工至竣工验收现场所有施工管理人员必须要有上岗证且不可更换（除发包人和监理规定更换的人员或不称职人员）双方约定口勺承包人其他违约责任无
37、争议
37.1双方约定，在履行协议过程中产生争议时
（1）请建设主管部门出面调解；
（2）调解不成日勺，向南通仲裁委员会提请仲裁或如皋市人民法院提请诉讼
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包日勺工程发包人在清单中给定暂估价的专业工程（或材料）属于依法必须招标的范围并到达规定的规模原则的I,由发包人以招标的方式选择分包人
39、不可抗力
39.1双方有关不可抗力的约定由市级以上有关部门正式公布和认定的意外事故或自然灾害不可抗力原因对承、发包人带来欧I影响及损失可以按通用条款
39.1-
39.4执行
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下
（1）发包人投保内容建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险发包人委托承包人办理欧J保险事项无J
（2）承包人投保内容从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险和施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下
（1）发包人不向承包人提供履约保证金
（2）承包人向发包人提供履约保证金，担保方式为转帐支票或银行汇票，金额为协议价款的10%,中标告知书发出之日起三天内承包人将履约保证金提供应发包人，否则发包人有权取消中标资检
（3）双方约定的其他担保事项无j
46、协议份数
46.1双方约定协议份数正本贰份，副本陆份，双方各执肆份，分送有关部门
47、补充条款
47.1项目经理必须遵守如下规定
（1）派驻现场的项目经理应与投标文献一致，中途不得更换项目经理
（2）项目经理不准同步兼任其他项目的项目经理，并按通建工
[2023]375号文的规定实行押证
47.2当发现下列任一状况，发包人有权向承包人提出调换施工管理人员直至终止本协议
（1）施工管理人员资历和能力局限性以胜任所肩负的职责时
（2）驻现场施工管理人员不履行职责或履行职责不力时
47.3承包人应遵守的J规定
（1）严格按照已确认的J施工组织设计（施工方案）组织施工，无条件接受工程师对施工质量、进度、安全、文明及造价等的监督管理
（2）派驻现场施工管理人员和机械设备应与投标文献一致，进场前要有技术部门鉴定，并保持稳定，未经发包人同意，不得任意调换和撤离
（3）承包人无权变更设计图纸
47.4夜间施工、排水、排污、环境保护、消防、治安、人口管理等有关证件，承包人自行办理，波及的I费用包括在协议价中，发包人应积极配合承包人工作
47.5竣工资料
（1）竣工资料是承包人在项目实行过程中直接形成口勺，承包人应设专人搜集施工过程中H勺原始资料，保证资料完整
（2）工程竣工验收时，竣工资料也作为验收内容之一
（3）承包人提供日勺竣工资料必须符合国家及发包人有关工程档案管理的I规范和规定
47.6中标单位动工后三日内需支付本工程设计费壹万元整附件1工程质量保修书发包人（全称）承包人（全称）为保证如皋市全民健身中心智能化工程（工程名称）在合理有效期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任详细保修口勺内容，双方约定如下如皋市全民健身中心智能化系统工程保修期内承包人负责免费修复，给发包人导致的损失按实赔偿，保修期满后的修理按实结算，价格参照投标报价结算
二、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下
（1）本工程日勺质量保修期为2年；
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容日勺项目，承包人应当在接到保修告知之日起2天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生费用由承包人承担，并惩罚金1000元
3.2发生紧急抢修事故日勺，承包人在接到事故告知后，应当立即抵达事故现场抢修
3.3对于波及构造安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修措施》的规定，立即向当地建设行政主管部门汇报，采用安全防备措施，由原设计单位或者具有对应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实行保修
3.4质量保修完毕后，由发包人组织验收
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工结算总价的至/o本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为结第工程总价的5%质量保修金银行利率为不计
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，分期结清保修金
六、其他双方约定H勺其他工程质量保修事项保修金在工程保修期满天后14天内返还（不计利息）发包人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日本工程质量保修书作为施工协议附件，由施工协议发包人承包人双方共同签订中标人提供区I履约担保金额为中标价的110%,其中工期
1933.1履约担保金保证金5%,质量保证金5%,、投标须知前附表
二、投标须知I
（一）总贝！
1、工程阐明
1.1本招标工程阐明详见招标须知前附表第1项第5项；〜
1.2本招标工程项目已经同意建设，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人
2、招标范围及工期
2.1本招标工程项目日勺范围详见本须知前附表第6项及第7项
2.2本工程共分工标段，对应招标内容如下智能化系统工程施工招标
3、资金来源
3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项
4、合格时投标人
3.2投标资质等级规定详见本须知前附表第9项
3.3投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告
3.4本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述日勺资格审查方式确定合格投标人
3.5本招标工程采用资格后审方式
5、踏勘现场
5.1投标人须按本须知前附表第13项所述规定，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文献和签订协议所波及现场的资料投标人承担踏勘现场所发生的自身费用
5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人既有的能被投标人运用的资料，招标人第四章工程建设原则
1.招标范围本中心的J智能化系统工程招标范围内日勺子系统如下
1、综合布线系统；
2、视频监控系统；
3、公共广播及背景音乐系统；
4、信息公布及比赛计分系统；
5、机房工程
2.设计根据《智能建筑设计原则》GB/T50314-2023《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2023《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2023《有线电视广播技术规范》GY/T106-92《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94《安全防备工程技术规范》GB50348-2023《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2023《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2023《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2023《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2023《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2023《智能建筑工程验收规范》GB50339-2023《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2023《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2023等其他有关国家、地方和行业现行口勺设计、施工与验收规范、原则.各子系统规定
一、综合布线系统构造化布线系统作为健身中心内语音、数据及图像等信息的传播介质，在布线方面规定具有高度灵活性、可靠性，并且易扩展、以便维护和管理铜缆电缆绝缘层应满足跨越380V/220V强电线路所需要的绝缘强度水平部分采用六类非屏蔽双绞线，四对双绞铜缆需有十字骨架进行隔离；垂直部分采用3类25对大对数用于垂直布线的线缆应能承受自身自重所带来日勺附加张力而不至于使线缆各项特性受到影响保护套材料CMRPVC,CMP低烟聚氯乙，配有护皮拉绳线缆所需到达的传播特性配线架所有管理间设备均采用19”原则机柜安装水平部分采用6类线缆，所有采用6类RJ45原则模块的快接式配线架模块不小于200次任何规格线组合欧J插入且不小于1000次咬合语音主干部分派线架采用五类原则的110配线架，可以是快接时，也可以是压接时配线架应有明显位置用于标识线号和色标优先选用免工具安装H勺接线模块连接水平部分的I配线架应明显辨别语音和数据两个部分，放置于机架时不一样位置，并采用不一样色标作为指示同一种配线架不得同步用作连接语音和数据的水平链路配线柜应为网络设备留有足够日勺空间余量信息插座信息接口配有防尘块优先采用免工具端接安装的端接模块优先采用86型左右双螺孔面板根据信息点分布可选用单口或双口信息插座光缆主干采用不小于等于6芯的多模光缆主干光缆符合垂直0FNR/FT4级或阻燃0FNP/F6级光缆有辅助日勺彩色编码，易于识别并注有以米为单位肚I长度标识，易于测定光缆长度光缆应选用全绝缘构造，无接地规定采用ST耦合日勺连接方式有盘线装置ST头与光纤主干连接，容许采用ST头尾纤连接的方式推荐品牌扬州天成，AMP六类线，一舟，安普科讯中心H勺计算机网络系统由一种网络所构成，即
（1）、一卡通专用计算机网络结算系统；本计算机网络系统是中心内关键网络系统，用于开展平常一卡通业务的内部局域网，对在平台上互换日勺信息须保证安全、可靠、实时、稳定、高速等特点，为网络中最重要日勺一种系统选用星型拓扑构造，主干采用千兆以太网的J技术，楼层水平则为迅速以太网技术到达10/100M自适应到桌面用于开展平常服务的内部局域网，关键互换部分采用全二层中心互换设备，楼层互换设备采用可管理楼层互换设备互换机外部网络外网是为大楼内部（办公室等特殊办公区域）提供连接Interent的服务，单独设此网络是为有效与专用网及楼宇管理的信息进行物理隔离，保证中心专用结算业务及楼宇设备的正常运行外网系统采用10兆主干，4兆到桌面H勺构造设备简介内网关键互换机机箱式互换机，提供6个插槽，能支持双引擎所配置的电源及引擎规定在机箱互换机满负载状况下能正常运行，保证所有应用端口线速工作时提供无阻塞的包互换至少支持6个万兆端口，48个千兆端口，或者端口组合互换容量2768G；关键整机包转发率2198Mpps（64字节数据包）；支持万兆、千兆等多种类型以太网接口及光纤模块口，光口提供N10KM传播距离；可在千兆和万兆端口上提供高性能远程备份和劫难恢复服务；支持全双工下的I IEEE
802.3x流控和半双工下的反压流控，支持MDI/MDIX极性自校准；通过使每个互换机端口均可以自动克制ICMP流量来制止ICMP拒绝服务袭击；可根据TCP/UDP端口号划分优先级，容许实时将流量分为8个优先级，映射为8个队列，每个端口入口强制执行带宽最大化，每个端口、每个队列出口保证带宽最小值；虚拟路由器冗余协议VRRP容许双路由器组动态地互相备份，从而可建立高可用日勺路由环境；
802.3ad链路汇聚控制协议LACP支持高达36条链路汇聚，每条链路汇聚支持高达8个链路端口；支持跨模块捆绑支持热插拔，容许在线添加或更换模块、mini-GBIC和在冗余电源配置的状况下更换电源；同步全面支持完整欧I
802.1Q原则和2048个VLAN；自动防止试图过载互换机的恶意网络流量，无需外部设备便可检测经典的WORM型病毒的流量模式，清除或完全制止病毒在VLAN之间扩散；支持多种身份人证，如IEEE
802.1X、基于Web的身份验证、基于MAC的身份验证；访问控制列表ACL根据IP域、源/目的I IP地址/子网和源/目的J TCP/UDP端口号来提供IP第3层过滤，专门为通过身份验证的网络顾客实行高度细化、高度灵活时访问安全方略；外网关键互换机4个RJ45千兆接口互换容量224G；关键整机包转发率
217.376Mpps64字节数据包；MAC地址表8K主机地址表:2K支持IEEE
802.1D原则的J SpanningTree ProtocolSTP支持IEEE
802.3ad原则的端口捆绑Trunk线速Wire-speed二层互换，三层路由转发支持服务质量QoS Qualityof Service支持端口镜像功能，可分输入、输出以及二层或三层镜像Mirroring支持组播静态设置支持OSPF OpenShortest PathFist开放式最短途径优先协议支持Internet GroupManagement ProtocolIGMP,Version2支持Protocol IndependentMulticast-Sparse ModePIM-SM支持
802.lx认证功能支持带内和带外端口日勺Telnet命令行配置接入层互换机采用24口口互换机；端口密度24个10/100M；千兆扩展槽22个；具有良好的可扩展能力，实现最大堆叠8台；24口互换机包转发能力，
6.5M；24口互换容量三
9.6G；采用全三层互换机，IP路由支持动态和静态路由、RIP、RIPV2和OSPF；全面支持
802.1Q,256个VLAN；基于Web日勺验证与
802.IX类似，提供基于浏览器日勺环境以验证不支持
802.IX申请者时客户机，MAC地址锁定防止已配置的特定MAC地址连接网络；流量优先级划分
802.Ip容许实时地将流量分为8个优先级，映射到4个队列；支持多种ACL访问控制方略；支持
802.1W迅速融合生成树协议、
802.1s多实例生成树；支持加密套接字协议层SSL对所有通信进行加密，以保证安全访问通过SSHv
2、SSL和/或SNMPv3进行加密的互换机中基于浏览器的管理GUI支持Telnet、Console、Web多业务支持支持多种协议的穿越，如OSPF,RIP,H323,MGCP,支持组播路由，SIP代理，可以支撑IP，视频会议等多种组播和VOIP服务多协议支持支持IPX,NETBIOS等非IP协议顾客认证OTP一次性口令认证，RADIUS认证，VPNX509证书认证内容过滤WEB,邮件，FTP TELNET业务的J内容过滤、色情防堵、操作限制URL过滤,黑白名单列表,JavaScript,ActiveX,CGI控件严禁收件人，发件人，主题，关键字，附件类型，信件长度过滤FTP操作限制文献长度限制，黑白名单列表TELNET操作限制，访问控制限制袭击防护有效抵御常见的网络袭击，SYNf lood.UDPflood ICMPfloodTearDrop.Smarf flood.Landof Attack、Ping ofDeath等主流DOS/DDOS,端口扫描，IP地址欺骗，畸形数据包入侵检测提供实时入侵检测和实时阻断，实现及时的入侵防御检测23类，1000余种袭击行为提供声音，日志等多种告警方式主流IDS厂商的联动接口支持双机热备主备工作模式支持A-A双主工作模式多节点防火墙间负载均衡链路间负载均衡与负荷分担支持设备状态探测，故障切换，会话保持VLAN支持
802.lq的VLAN,VLAN trunking,VLAN间路由与安全策路控制路由方略支持静态路由和OSPF,RIP,BGP原则动态路由，支持源地址路由带宽管理支持带宽控制，合理配置分派带宽资源，保证关键业务流量控制基于IP的流量记录与流量管理，防止对有限网络资源的滥用工作模式路由、透明和混合模式，支持VLAN路由、透明和混合模式扩展，支持DSL等多种拨号接入DHCP支持DHCP服务，DHCP客户端，DHCP中继RADIUS服务器可以配置为RADIUS服务器，提供认证与流量计费负载均衡支持基于网络服务的负载均衡多ISP支持支持多出口设置，多ISP和冗余链路间的负载均衡专用日志管理系统，支持完善的I日志审计，报表，实时记录，日志备份与转发S WebUL图形顾客接口GUI和SSH控制台口勺三种远程管理方式，串口控制台当地管理多管理员，超级管理员，一般管理员，可信主机机制规则导入导出，系统在线升级支持IDS联动接口支持原则SNMP网管平台日勺集中管理支持远程安全统一管理平台，可以实现迅速响应支持VPN（包括IPSEC VPN和PPTP VPN两种方式），内置袭击检测模块，支持与国内著名厂商日勺IDS设备联动具有公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》推荐品牌大唐电信、113c视频监控系统矩阵控制主机配置规定32路进16路出模拟矩阵，其单台最大容量可扩展至128进64出；模块化矩阵切换控制器，视频输入/输出模块及报警输入模块可以根据需要配置和扩展；采用嵌入式微处理设计技术，系统功能强大、高速、稳定；视频丢失检测报警；系统自诊断功能；具有叠加字符日勺能力，包括摄像机标识、时间和日期；工厂预测度及预级装；图形顾客界面管理软件；高效灵活的宏编程指令能力；RS232辅助控制端口容许第三方系统轻松实现日勺集成控制数字硬盘录像机16路输入不少于4个SATA硬盘接口，硬盘必须支持不小于1000G显示录像帧数25帧/秒/路A压缩格式H.264总资源400帧集多画面处理、网络功能于一体CIF辨别率画质篮球场和乒乓球馆必须能和户外LED显示屏同步传播视频数据,半球摄像机CCD类型1/3COLOR EX-WIEW HADCCD SONYCCD；像素H*V752X582PAL水平清晰度520TVL照度
0.8Lux/F
2.0信噪比48dB电子快门1/50~1/32,000sec自动增益有背光赔偿有丫校正
0.45；视频输出l.OVp-p,75；电源180mA MAXDC12V；电源双极性保护有；使用环境温度-10℃~50℃RH-95%重量460g；外观颜色可选黑白或乳白色；尺寸4116mmX116mm；可选镜头F=4mm6mm8mm12mm16mm枪式摄像机类型彩色转黑白CCD类型1/3〃SONY SuperHAD High-Resolution ColorCCD像素752X582PAL水平清晰度540TV LinesPAL黑色620TV LinesCCIR照度
0.8Lux/FL2Color Mode
0.OOOOlLux/Fl.2SENS-UP Mode信噪比52dB电子快门l/28~l/120,000sec自动增益/自动白平衡有背光赔偿有数字降噪有帧积累有SPECIAL特殊功能摄像机识别符、彩色/黑白、SYNC同步、画面镜像、图像锐化视频输出l.OVp-p,75Q电源DC12V
10.2V-
14.5V电流180mA MAXDC12V电源双极性保护有使用环境温度T0C50℃RH30%~90%〜外观颜色灰色重量280g尺寸696W X60H X208Dmm镜头DC/Video一体化快球有效像素752HX582V图像感应器
3.6mm HX
21.7mm V;l/4inch水平清晰度彩色模式480线，黑白模式570线信噪比250dB最低照度彩色L0LUX,黑白O.OlLux光圈自动对焦自动倍率18倍X12白平衡自动背光赔偿自动左右旋转范围360°C持续旋转左右速度
0.5-250°/秒上下旋转范围0-90上下速度
0.5-130°/秒通讯RS485控制上下、左右128个预置位A左右线扫开/关巡视轨迹4条电源AC220V50Hzi8W（加热器4W）视频输出
1.0Vp-p,75操作温度-30°C——50°C重量5Kg尺寸4）200X360mm（H）推荐品牌摄像机和矩阵领航员，山野，APS,诺安硬盘录像机大华，海康液晶监视器TCL,创维
二、公共广播及背景音乐系统广播系统根据楼层进行分区，合计分为9个分区，能实现公共广播，在紧急状况下，能实现紧急广播功能，实现与消防系统日勺联动功能本工程公共广播系统与消防应急广播共用一套广播播放系统，主机在监控室内，定压输出（不不小于100V）,由消防系统通过联动方式自动控制或手动控制，消防控制室内设置一紧急呼喊站，消防应急广播按报警区域划分分路配线，各输出分路始端均设馈线隔离变压器和保护控制装置，并显示信号输出，发生火灾时，消防控制室值班人员可根据火灾H勺区域位置自动或手动进行火灾广播，及时指挥疏导人员撤离火灾现场，系统控制装置应具有对系统功放及广播回路的状态进行不间断检测及自检功能广播控制主机大屏幕液晶显示，图形化界面，操作简朴直观；内置电脑接口，升级后可以与电脑连接，通过软件直接在电脑上进行操作编程控制，也可脱离软件，在设备上直接进行按键操作编程控制；超强的编程控制功能，每天编程可多达200步，可编缉多套程序，按不一样使用规定执行任意一套对投标人做出欧I任何推论、理解和结论均不负责任
5.3经招标人容许，投标人可为踏勘目日勺进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关日勺责任和蒙受损失投标人应承担踏勘现场的责任和风险
6、投标费用
6.1投标人应承担其参与本招标活动自身所发生和应支付的费用
6.2招投标资料费及光盘费500+500元，售后不退
（二）招标文献
7、招标文献的I构成
7.1招标文献包括下列内容第一章投标须知及投标须知前附表第二章协议文献第三章工程建设原则第四章电子光盘施工图或施工图纸第五章工程量清单第六章投标函部分表格第七章技术标部分图表
7.2除
7.1内容外，招标人以书面形式经招标办立案后在网上发出的对招标文献日勺澄清、修改或补充内容，均为招标文献口勺构成部分，对招标人和投标人起约束作用
7.3投标人应认真审阅招标文献中所有的事项、格式、条款和规范规定等，若投标人的投标文献没有按招标文献规定提交所有资料，或投标文献没有对招标文献做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有也许被拒绝
8、招标文献时澄清、修改或补充8」见前附表14条
8.2招标文献日勺澄清、修改、补充等内容均以书面形式经招标办立案后均以书面形式公布
（三）投标文献的（编制米编工作站广播寻呼必选设备，可进行全区广播，分区广播，对点广播＞轻触式按键操作选用模式，中、英文功能提醒界面，数码LED显示，一目了然＞8级话筒音量调整，1路当地音源输入数字键组合输入，可对任意一种或多种分区及全区进行寻呼，对点寻呼多达32个区域＞数字信号传播，传播距离21000M＞一种系统可级联32台采编工作站消防编码器＞消防编码器是报警系统与消防中心的接口设备，用于采集消防中心提供的J分区消防信号，编码后成为广播控制主机能识别口勺数字信号，进行对应的报警指令＞紧急报警信号采集功能，可采集20路消防短路触发信号；＞消防编码器可在主控器失效状况下，以1秒间隔，自动向系统发送消防信号；＞20区输入接口，全自动识别，可扩展120个区；八进八出前置放大器＞设有8个独立输入、输出通道，各通道互不干扰；＞话筒1有优先功能，并可任选其中任意一种通道输出；＞具有钟声提醒功能；录音报警发生器＞紧急报警信号功能；＞报警触发自动播放报警或录音；A有自动和手动功能；＞有1分钟数字录音，1路报警信号输出；电源时序器＞设有16路电源输出，依次启动系统设备＞16位电座以便连接；＞公共广播系统电源管理设备之首选合并式功率放大器原则机箱设计2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用;输出功率4*120W；4路完全独立的信号处理及功率输出通道，互不干扰，独立控制，每一通道均可独立调整音量；采用平衡输入，可与平衡输出的前置放大器或音源配合实现远距离的信号源功率放大；采用进口功率管，输出功率强劲，音质到达演出级水准；人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能；内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证；机器异常工作保护警告功能当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应日勺指示灯闪烁提醒，有极高口勺可靠性；完善的温度保护大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的I转速随温度欧I升高而自动提高；2种功率输出方式定压输出100V,70V；定阻输出416Q〜壁挂音箱额定/最大功率10T5W输入电压70/100V频率响应180-14000HZ重量
1.7Kg敏捷度96dB尺寸170X80X260天花喇叭额定/最大功率3-6W输入电压70/100V频率响应120-13000HZ安装开孔尺寸
①166mm重量IKg敏捷度87dB尺寸
①200nlm推荐品牌LED大屏显示惠高、赛潮触摸屏查询系统一卡通查询系统
四、示教系统预留线缆
五、机房工程装修技术规定使用材料和产品必须满足或高于机房环境规定的各项性能指标，所有建设材料规定采用高原则环境保护型材料，具有无毒、无害、无放射性天花吊顶、墙面板等装修材料应符合难燃材料和非燃材料肚I规定，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等，提议采用金属材质装修所用的全钢防静电活动地板应是难燃材料和非燃材料，活动地板应有稳定的抗静电性能和承载能力，同步耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘等防静电活动地板提供的多种规格日勺电线、电缆的进出口应光滑，防止损伤电线、电缆；防静电活动地板日勺高度应不低于250mm左右，平均荷重不不不小于800kg/m2,在承受载荷时3000N其扰曲量不不小于国标的2nmi地板的规格应为600义600mm不间断电源系统系统UPS设备设计规定性能稳定可靠靠近零故障运行，方案切实可靠UPS设备有关性能指标规定额定负载按照的各个系统规定进行配置配置规定安防控制机房UPS按不不不小于10KVA配置；设备层网络中心按不不不小于10KVA配置支持时间不低于1小时零地电压满负载时W
0.5V不间断电源系统设置在对应的I机房，提供弱电系统关键设备的供电如计算机网络系统互换机；楼宇自控及集成系统的控制器以及监控服务器、数据服务器，安全监控系统的矩阵主机、报警主机、前端设备、硬盘录象机；机房的J客户端设备等弱电中心机房配套的IUPS系统应当满足如下几点规定:1UPS系统电源主机应采用纯在线式UPS,市电与蓄电池切换供电时间应为零毫秒，输出的电流波形应为纯粹日勺正弦波，以满足精密弱电系统负载对电源的高质量规定；2UPS系统输入电流谐波应严格符合国家有关电气技术原则，输入谐波值应低于25%,最大程度上防止大功率系统电子设备对电网及设备之间的互相干扰，并杜绝对人身安全日勺妨害3在方案配置上需充足考虑对雷击、电网浪涌及尖刺等电网污染日勺防护，UPS设备外部部应考虑加装防雷设备，以保证机房供电的安全；4设备应有大屏幕液晶显示界面，设备控制软件界面采用纯中文视窗输出，以便机器维护，防止人员误操作5UPS系统应具有网络化管理和集中监控功能，能对UPS欧I各项参数进行遥调、遥测和遥控，并能实现对蓄电池的智能化管理能实现负载的分批安全关机功能6对关键负载提供2小时的后备时间，对非关键性负载提供10分钟或以上日勺关机处理时间气体消防及报警系统由业主另行进行配置处理，投标单位配合机房设计其他规定机房与机房之间应采用透明玻璃隔断作分隔，以考虑其视觉的通透性机房布局应有良好的人机工作环境，保障工作人员的安全与健康，充足考虑机房运行日勺人流及物流线路的合理和安全性；机房设计应考虑友好的天花、地板、墙面布置；电气系统设计的安全性可靠性；合理的剖面设计，以保证机房精密空调整体送回风系统的高效性和均匀性机房内对多种线路引入点应采用密封设计，以防鼠患；机房应设置应急照明和安全口的指示灯机房H勺照明的照度规定在离地面
0.8米处，照度不应低于500LX,机房内的应急照明，其照度规定是在离地面0・8米处不应低于30LX；机房楼板承重规定机房区日勺楼板承重不低于每平方米600kg,其中UPS间的楼板承重不低于每平方米lOOOkgo弱电防雷系统除了大楼自身时防雷措施以外，投标人须考虑弱电系统日勺防雷接地设计防雷系统重要包括如下几种方面:1）电源系统的保护（三级防雷）2）多种机房（网络中心机房、机房、监控中心机房）设备防雷接地整个弱电系统采用联合接地方式，从本建筑联合接地网起始端直接分别引线至机房和弱电间，弱电井内已设等电位铜排用做接地推荐品牌静电地板科星、红日、向利UPS三特、APC防雷东方翰易、雷安、FORG第四章
34、施工图
34.1设计单位:
34.2图纸名称:第五章投标函部分表格
一、法定代表人身份证明书单位名称________________________________________单位性质_________________________________________地址___________________________________________成立时间年月日经营期限_________________________________________姓名性别年龄职务系_____________（投标人单位名称）___________的法定代表人特此证明投标人（盖章）日期年月日
二、投标文献签订授权委托书本授权委托书申明我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人,现授权（单位名称）曰勺（姓名）为我企业签订本工程的投标文献日勺法定代表人授权委托代理，我承认代理人全权代表我所签订的本工程的投标文献的内容代理人无转委托权，特此委托代理人（签字）性别―年龄身份证号码职务投标人（盖章）法定代表人（签字或盖章）授权委托日期年月日
三、投标函致（招标人名称）
1、根据你方招标工程项目编号为曰勺工程招标文献，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文献的投标须知、协议条款、图纸、工程建设原则和工程量清单及其他有关文献后，我方愿以（币种，金额，单位）¥元）日勺投标报价并按上述图纸、协议条款、工程建设原则和工程量清单日勺条件规定承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任
2、我方已详细审核所有招标文献，包括修改文献（如有时）及有关附件
3、我方承认投标函附录是我方投标函的构成部分
4、一旦我方中标，我方保证按协议协议书中规定的工期日历天（年月日前竣工）内完毕并移交所有工程，工程质量达原则
5、假如我方中标，我方将在天内提交万元的履约担保金我方还承诺若我方中标价低于各有效投标报价平均值的15%（含本数），自愿另增长中标价5%的履约保证金
6、我方同意所提交H勺投标文献在“投标申请人投标须知”第12条规定的投标有效期内有效，在此期间假如中标，我方将受此约束
7、你方的中标告知书和本投标文献将成为约束双方日勺协议文献的I构成部分
8、我方将与本投标函一起，提交（币种，金额，单位）作为投标担保假如我方中标，同意将投标担保转为不出借资质日勺承诺保证金
9、若我方中标，我方承诺，中标建造师和投标文献中明确H勺项目部等重要人员保证到场组织施工，不转包或容许他人挂靠，否则由此导致的一切经济损失均由我方承担若中标建造师或中标项目技术负责人未向业主派驻工地的工程师提出书面申请，或提出书面申请未能得到书面同意离开施工现场持续两天，或合计五天的，我方将理解和同意你方没收所有履约保证金，并积极放弃就该工程已竣工程量向你方提出支付的权利；若你方认为需要中断协议，我方将无条件在24小时内，撤出施工人员、施工机
9、投标文献时构成
9.1投标文献由资格后审资料、技术标、商务标部分三部分构成
9.2资格后审资料921资格审查资料包括没有在如皋市招标投标中心办理立案登记的投标人提供下列资料
（1）单位简介信复印件；
（2）企业法人营业执照复印件；
（3）企业资质等级证书复印件；
（4）企业安全生产许可证复印件；
（5）省级建筑业企业信用管理手册复印件；
（6）建造师注册证书复印件；
（7）投标人企业工商注册所在地人民银行核发的基本帐户开户许可证复印件；
（8）投标人与拟承担该工程注册建造师签订的一年以上的劳动协议和在企业工商注册所在地为其缴纳的社会保险且必须缴纳到2023年12月份（提供社会保险手册或加盖社会保险部门红章的I证明）复印件；
（9）2007年1月1日以来时拟承担该工程企业的类似工程业绩资料，中标金额在200万元以上（以经招投标管理部门立案日勺中标告知书为准）复印件已在如皋市招标投标中心办理立案登记日勺投标人，在立案资料有效期内提供下列资料（如下资料原件带来查对）
（1）单位简介信复印件；
（2）《立案资料证明书》复印件，该复印件必须经投标人法人单位盖章和法定代表人签字确认（必须为红章，复印章无效）；
（3）2007年1月1日以来日勺拟承担该工程企业的类似工程业绩资料，中标金额在200万元以上（以经招投标管理部门立案日勺中标告知书为准）复印件
（4）投标人与拟承担该工程注册建造师签订的一年以上的劳动协议和在企业工商注册所在地为其缴纳H勺社会保险且必须缴纳到2023年12月份（提供社会保险手册或加盖社会保险部门红章的证明）复印件；（项目负责人立案在册时无需提供）械、原材料、成品及半成品，不破坏已竣工工程量，同步不对撤离向你方提出任何赔偿祈求投标人__________________（盖章）单位地址一法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）邮政编码::开户银行名称开户银行账号开户银行地址开户银行日期年—月日I、投标报价阐明
1、本报价根据本工程投标须知和协议文献的有关条款进行编制
2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等所有费用
3、措施项目报价表中所填入日勺措施项目报价，包括为完毕本工程项目施工必须采用日勺措施所发生日勺费用
4、其他项目报价表中所填入日勺其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完毕本工程项目施工必须发生的其他费用
5、本工程量清单报价表中H勺每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价H勺项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中
6、本报价的币种为人民币
7、投标人应将投标报价需要阐明欧I事项，用文字书写与投标报价表一并报送第五章技术标部分图表施工组织设计除采用文字体现外应附下图表
（一）拟投入的重要施工机械设备表；（-）劳动力计划表；
（三）计划开、竣工日期和施工进度图表
（四）施工总平面图
（一）拟投入的重要施工机械设备表型号生产序制造额定功率用于施机械或设备名国别产数量备注号规格年份（KW）能力工部位称地
（二）劳动力计划表（工程项目名称）工程单位人按工程施工阶段投入劳动力状况注
1、投标人应按所列表式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表
2、本计划表以每班八小时工作制为基础编制
（三）计划开、竣工日期和施工进度图表
1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，阐明按招标文献规定日勺工期进行施工的各个关键日期中标的投标人还应按协议条件有关条款的规定提交详细的施工进度计划
2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表达，阐明计划动工日期和各分项工程各阶段的竣工日期和分包协议签订日勺日期
3、施工进度计划应与施工组织设计相适应
（四）施工总平面图投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字阐明，阐明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的状况和布置第七章如皋市工程工程量清单投标人（单位签字盖章）法定代表人（签字或盖章）中介机构法定代表人（签字盖章）造价工程师及注册证号（签字盖执业专用章）编制日期填表须知
1、工程量清单及其计价格式中所有规定签字、盖章的地方，必须有规定的单位和人员签字、盖章
2、工程量清单及其计价格式中日勺任何内容不得随意删除或涂改
3、工程量计价格式中列明日勺所有需要填报日勺单价和合价，投标人均应填报，未填报日勺单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单日勺其他单价和合价中
4、金额（价格）均应以人民币表达
5、总阐明应按下列内容填写1）工程概况建设规模、工程特性、计划工期、施工现场实际状况、交通运送状况、自然地理条件、环境保护规定等；2）工程招标和分包范围；3）工程量清单编制根据；4）工程质量、材料、施工等的特殊规定；5）招标人自行采购材料的名称、规格型号等；6）预留金；7）其他须阐明日勺问题
5、投标人可根据施工组织设计采用日勺方案对应增长措施项目
9.3技术标部分重要包括下列内容
9.
3.1施工组织设计或施工方案施工组织设计或施工方案应针对本工程的特点、地质条件和周围环境进行编制一般包括施工组织和施工措施、劳动力和重要施工机械的I安排计划、施工进度计划安排和施工总工期以及就怎样保证工程质量、工期、安全和文明施工的I重要技术组织措施、控制工程造价的I措施和措施等规定施工组织方案切实可行、措施项目详细，突出重点、针对性强、与商务标内容吻合、语言简洁，不说空话、套话，尽量压缩篇幅，倡导既能阐明问题，又短小精悍内容不适宜超过5万字商务标部分重要包括下列内容（多种表式详见GB50500-2023《建设工程工程量清单计价规范》中工程量清单计价格式和苏建定
[2023]290号《有关明确建设工程工程量清单计价有关问题的告知》）
9.
3.2投标函；
9.
3.3法定代表人身份证明书；
9.
3.4投标文献签订授权委托书；已标价的工程量清单投标总价、总阐明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单与计价表
（一）、
（二）、措施项目清单费用分析表，其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表.主材、特材和其他需发包人供应日勺材料用量；发包人供应材料一览表、承包人供应重要材料一览表,计划投入的重要施工机械设备表、重要施工管理人员表；938投标专用光盘，光盘格式应与评标系统对接
10、投标文献格式
10.1投标文献包括本须知第9条中规定的内容，投标人提交日勺投标文献应当使用招标文献所提供或规定日勺投标文献所有格式（表格可以按同样格式扩展）
11、投标报价投标报价应包括招标文献所确定日勺招标范围内对应工程量清单及有关资料日勺所有内容，以及为完毕上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的所有费用招标文献后附的工程量清单标明日勺工程量是投标人投标报价H勺共同基础招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、协议条款技术原则和规定与图纸一起阅读理解（合用于单价协议）
10.2投标报价方式本工程项目采用下列第1种方式1L1固定单价报价投标人报价时应充足考虑施工期间各类建材的市场风险工程量日勺风险由发包人承担，单价的风险由承包人承担，风险范围以外H勺按协议约定竣工结算日勺工程量按发承包双方在协议中约定应予计量且实际完毕日勺工程量确定，完毕发包人规定的协议以外日勺零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定协议价款中未包括的风险范围设计变更或发包人变更、重要材料价格变更风险范围以外协议价款调整措施工程设计变更及招标人规定变动部分可作调整如变更引起工程量增减，综合单价须调整时按如下措施执行
1、变更引起新的工程量清单项目，其对应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算根据
2、变更引起工程量增减，每个单项变更内容综合合价在土1000元（含土1000元）以内，不作调整
3、当分部分项单项工程量变更超过15%,并且该项分部分项工程费超过度部分项工程量清单计价合计1%的，增长部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的根据分部分项单项工程量变更属于该幅度范围以内的执行原有综合单价，调整工程量
4、重要材料价风格整按苏建价
[2023]67号文献进行调整
10.
3.投标报价日勺计价措施投标报价的计价措施按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023）执行配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表（如下简称江苏省计价表）、费用计算规则和项目指导，由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式投标人应根据企业的经营管理状况研究制定企业定额
10.4招标控制价所有使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价投标人的投标报价高于招标控制价的I,招标人应予拒绝招标控制价编制根据招标控制价的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2023）,消耗量水平、人工工资单价、有关费用原则按省级建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价措施执行；材料价格按工程2023年第3期如皋市建设工程造价信息，未列入日勺按招标方指定品牌市场询价获得；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不得调整招标控制价文献构成招标人公布的招标控制价应当包括费用汇总表、清单与计价表、材料价格表、有关阐明以及招标价调整系数取值等，可以不提供“分部分项工程量清单综合单价分析表与措施项目清单费用分析表（招标控制价使用表格包括封—
2、表一
01、表一
02、表一
03、表一04一
1、表一
08、表一
09、表一
10、表一
11、表一11一
1、表一12（不含表一12—6表一12—8）、表一
13、表—15—
1、表〜一15—2）本工程公布的招标控制价文献编制深度见投标人须知前附表公布招标控制价时间招标控制价在递交投标文献截止日3天前经如皋市招标投标管理办公室立案后在网上公布
10.
5.投标报价编制规定.采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价比例让利等措施进行投标报价.除投标人自行补充的措施项目外，投标报价日勺计量单位、工程量必须与招标人提供的一致.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中.不可竞争费用计取如下在编制招标控制价和投标报价时，现场安全文明施工措施费中基本费应按09费用定额有关规定在措施项目中列项，现场考核费均应按最高暂定费率估算后列入其他项目费中的暂列金额内，奖励费暂不计算；竣工结算时按核定的最终费率（即将基本费、现场考核费和奖励费等三部分合并列项计取）为准工程排污费包括废气、污水、固体、扬尘及危险废物和噪声排污费等内容，应按有权部门征收的实际金额计算施工单位因违反环境保护日勺有关规定进行施工而受到日勺罚款，不属于工程排污费，由施工单位自行承担计取措施在工程预算、投标报价或招标控制价中，暂不计入；竣工结算时按有权部门规定计取建筑安全监督管理费按通建工
（2023）136号文献精神执行，即计取原则调整为
0.19%,计取基数为分部分项工程费+措施项B费+其他项S费之和社会保障费、住房公积金按09费用定额的有关规定计取税金按如皋市现行规定H勺原则
3.441%执行规费、税金为不可竞争性费用，必须按规定的原则计取并在工程造价中单列本工程不可竞争费用费率原则如表:序号费用类别费用名称计费基数装饰费率或元安装费率或元01规费工程排污费A+B+C0%0%建筑安全监督管02A+B+C
0.19%
0.19%理费03社会保障费A+B+C
2.2%
2.2%04住房公积金A+B+C
0.38%
0.38%05税金税金税前造价
3.441%
3.441%安全文明施工措06A
0.9%
0.8%措施项目清单施费一基本费其他项目清安全文明施工措07项
0.
50.4单一暂列金额施费一考核费其他项目清单-安全文明施工措08项0%0%暂列金额施费一奖励费注上表中A-分部分项工程清单费用，B-措施项目清单费用，C-其他项目清单费用
12、投标有效期
12.1投标有效期详见投标须知前附表第11项，在此期限内，凡符合本招标文献规定的投标文献均保持有效
12.2在特殊状况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的I规定，对此规定投标人须以书面形式予以答复投标人可以拒绝招标人的这种规定，而不被没收投标保证金同意延长投标有效期日勺投标人既不能规定也不能修改其投标文献，但需要对应延长投标担保H勺有效期，在延长的投标有效期内，本须知第13条有关投标担保的退还与没收规定仍然合用
13、投标担保
13.1投标人应在投标文献递交截止时间前，提交投标须知前附表第12项所规定数额的投标担保，并。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
