建设工程施工合同范本

建设工程施工合同巳本5甲方（盖章）乙方（盖章）:法定代表人法定代表人代理人代理人单位地址单位地址电话电话传真传真邮编邮编开户银行开户银行:户名户名帐号帐号年月日年月日附件一:_________________工程项目一览表工程项目名称面积建工程量造价开工日竣工日期期巩附件二工程甲方供应材料设备一览表序材料设备规格单数单供应送达备名称型号位X价时间地点汪零星建设工程施工合同范本发包人（甲方）________________________________________承包人（乙方）________________________________________按照〈中华人民共和国合同法〉及其它有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就工程的有关事项协商一致，订立本合同第一条工程概况

1.1工程名称:__________________________________________________

1.2工程地点:_________________________________________________

1.3承包范围:（群体工程应附〈工程项目一览表＞见附件））

1.______________________________________________________4承包方式:

1.5工期:本工程自年月日开工，于年月日竣工

1.______________________________________________________6工程质量:

1.7合同价款（人民币大写）o本价款为包干价，除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调整第二条甲方工作

1.8开工前一天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底清除影响施工的障碍物向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等条件，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续

1.9指派为甲方驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜

1.10托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份

1.11助乙方保障周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作

2.7_________________________________________________________第三条乙方工作

2.7参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，需要乙方二次设计的工程，由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明份,并拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，二次设计费已包含在合同价款中

2.8指派为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜

2.9严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护

3.7_________________________________________________________第四条关于工期的约定

3.7甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意，如果乙方能够做到的，不应拒绝

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工24小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定

4.5本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准

5.2本工程质量应达到本合同约定的质量标准,达不到约定标准的,乙方应承担违约责任

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予顺延

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担，工期顺延

5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延

5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用第六条工程价款支付

6.1本合同生效后，甲方分次,按下表约定支付工程款序占合同价款付款时间或付款条付款次序付款金额百分比件说明若第一次付款为定金或预付款，应在付款时间或付款条件”栏中注明

6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意第七条关于材料供应的约定

7.1本工程甲方负责采购供应或由甲方指定的材料、设备（见附表件二〈甲供材料设备一览表》和附件三〈甲控材料设备一览表》），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担甲方供应的材料,经乙方验收后，由乙方负责保管，保管费已包含在合同价款中由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用若已使用，对工程造成的损失由乙方负责第八条有关安全生产和防火的约定

8.1甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合〈中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,否则，由此导致的有关部门不批准、不验收或造成安全事故，由责任方承担

8.2乙方在施工期间应严格遵守〈建筑安装工程安全技术规程〉、〈建筑安装工人安全操作规程》、〈中华人民共和国消防条例〉和其它相关的法规、规范

8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法律后果第九条奖励和违约责任

9.1甲方不按本合同约定的时间支付工程款,每逾期一天,按应付工程款总额的千分之三向乙方支付违约金

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天，乙方支付甲方合同价款千分之三的违约金甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励

9.3工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方应无偿返工或修复,因此而延误的工期不予顺延，乙方承担

9.1条逾期交工的责任

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场周围建筑物、设备管线、古树文物不变损害，否则应照价赔偿

9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失

9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失

9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责

9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条争议的处理

10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解

10.2当事人不愿经过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉第十一条其它约定第十二条附则

12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议

12.2本合同正本两份，双方各执一份副本份，甲方执份，乙方执份

12.33本合同履行完成后自动终止

12.4附件1工程项目一览表2甲供材料设备一览表3甲控材料设备一览表4施工图纸或作法说明5会议纪要6设计变更7工程预算书8其它。