铁路桥梁施工合同（2024年版）

铁路桥梁施工合同（2024年版）合同/协议编号__________________甲方（以下简称〃甲方〃）为我国某铁路工程项目的建设单位，乙方（以下简称〃乙方〃）为具备相应资质的铁路桥梁施工企业鉴于甲方拟在地区新建一座铁路桥梁，乙方有意参与该XX项目的施工建设，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承建甲方铁路桥梁工程事宜，达成如下协议本合同旨在明确双方的权利义务，确保铁路桥梁工程顺利进行主要条款内容

一、服务内容乙方负责甲方铁路桥梁工程的施工、安装、调试及试运行等工作

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工

二、质量标准

2.乙方应确保工程质量符合国家及行业标准，满足甲方使用要求

1.乙方应严格执行施工质量检验制度，确保工程质量合格

2.

三、工期本合同工期为个月，自合同签订之日起计算

1.XX乙方应严格按照工期要求完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责

2.任

四、价格支付本合同总价为人民币元整，包括但不限于施工、材料、设备、人工、运输等费用

1.XX甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例及时间由双方另行协商确定

2.乙方在工程验收合格后，甲方应在日内支付剩余工程款

3.XX

五、保密条款双方对本合同内容及相关技术资料、商业秘密负有保密义务

1.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及相关技术资料、商业秘密

六、违

2.约责任如乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于

1.赔偿损失、延长工期等如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金

2.如因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任

3.

七、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决

1.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

2.

八、其他本合同未尽事宜，双方可另行协商解决

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效

2.

九、合同附件施工图纸及技术规范

1.施工方案

2.工程量清单

3..付款计划4其他相关文件

5.双方权利与义务详细说明

一、甲方权利与义务权利

1.（）要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务；1（）监督乙方施工过程中的质量、进度及安全；2（）在乙方完成施工任务后，对工程进行验收；3（）对乙方违反合同的行为，有权要求乙方承担违约责任4义务

2.（）按照合同约定向乙方支付工程款；1（）提供施工图纸、技术规范和施工方案；2（）为乙方提供必要的施工场地和施工条件；3（）对乙方在施工过程中遇到的问题给予协助和指导4

二、乙方权利与义务权利

1.（）要求甲方按照合同约定支付工程款；1（）在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工程进度延误，有权要求甲方延长工期；2（）对甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案提出合理化建议；3（）在施工过程中，如发现甲方提供的施工图纸、技术规范存在问题，有权要求甲方进行修改4义务

2.（）按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务；1（）严格按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工；2（）在施工过程中，确保工程质量和安全，遵守国家及地方有关安全生产的规定；3（）对施工过程中产生的废弃物、废料等进行妥善处理；4（）对甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行必要的修改和完善5

三、合作方式双方应建立良好的沟通机制，及时解决施工过程中遇到的问题

1.双方应定期召开协调会议，对工程进度、质量、安全等方面进行评估和调整

2.双方应共同参与施工过程中的决策，确保工程顺利进行

3.双方应共同遵守合同约定，履行各自的权利和义务

4.双方在合作过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订补充协议

5.

四、合同执行过程中的权利与义务甲方在合同执行过程中，应按照合同约定支付工程款，确保乙方施工顺利进行

1.乙方在合同执行过程中，应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，确保工程按时

2.交付双方应严格按照合同约定，对施工过程中的质量、进度及安全进行监督和管理

3.双方在施工过程中，如发现对方存在违约行为，应及时提出，并要求对方承担相应的违约责

4.任双方应共同维护工程的形象和声誉，确保工程质量和安全

5.合同有效期限、变更、终止等条件详细说明

一、合同有效期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为年

1.XX合同期满后，如双方无异议，可另行协商签订续签合同

2.

二、合同变更本合同在有效期内，如因国家政策、市场环境等不可抗力因素导致合同内容需要变更，双方

1.应协商一致，签订书面变更协议合同变更不影响已履行部分的法律效力，变更后的条款作为合同的一部分

2.

三、合同终止合同因以下原因终止

1.（）合同约定的工期完成，且工程验收合格；1（）合同双方协商一致，签订书面终止协议；2（）一方违约，经另一方书面通知后日内未采取补救措施或继续违约；3XX（）因不可抗力导致合同无法履行；4（）法律法规规定的其他终止情形5合同终止后，双方应按照约定办理工程结算和交付手续

2.

四、争议解决机制双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决

1.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决

2.

五、法律适用本合同适用中华人民共和国法律

1.双方在履行合同过程中，应遵守中华人民共和国的法律法规

2.

六、管辖法院本合同履行过程中产生的争议，双方同意提交至合同签订地人民法院管辖

1.双方在合同履行过程中，如对管辖法院有异议，应在收到对方书面通知之日起日内向有

2.XX管辖权的人民法院提出异议

七、合同效力本合同经双方签字（或盖章）后，即具有法律效力

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决

3.双方需要准备的附件甲方提供的附件

1.（）施工图纸及技术规范；1（）工程量清单;2（）工程预算；3（）工程招标文件；4（）工程用地许可证；5（）其他甲方认为必要的文件6乙方提供的附件

2.（）企业法人营业执照副本；1（）资质证书副本；2（）安全生产许可证副本；3（）施工组织设计；4（）施工人员资格证书；5（）施工机械设备清单；6（）其他乙方认为必要的文件7合同双方共同准备的附件

3.（）施工合同；1（）工程进度计划；2（）质量保证计划；3安全生产管理计划；4环境保护措施；5合同变更及补充协议；6其他双方认为必要的文件7双方签字、盖章位置及日期甲方签字、盖章位置

1.-甲方代表签字-甲方盖章-签字/盖章日期―年_月_日乙方签字、盖章位置

2.-乙方代表签字-乙方盖章-签字/盖章日期―年_月_日注意事项-甲方代表和乙方代表的签字应真实、有效，并确保为有权签订合同的合法代表-双方的盖章应清晰、完整，并确保为各自单位的正式公章-签字和盖章日期应与合同签订日期一致，以确保合同的完整性和有效性。