还剩41页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
年二级建造师考试建设工程法规及相关知识自测2025试题及解答参考
一、单项选择题(本大题有小题,每小题分,共分)
601601、根据《中华人民共和国建筑法》,下列关于建筑工程施工许可的说法中,正确的是()A.施工许可证的申请应当由建设单位或者施工单位向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门提出B.施工单位应当在领取施工许可证后一个月内开工,因故不能按期开工的,应当在期满前一个月向发证机关申请延期C.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,可以向发证机关申请延期两次,每次不超过三个月D.施工许可证的有效期最长为一年,延期施工许可证的有效期可以不受限制答案C解析根据《中华人民共和国建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止选项C符合法律规定
2、关于建设工程合同,以下说法正确的是()0A.建设工程合同是指建设单位和施工单位之间签订的,约定施工单位按照建设单A.建筑工程的安全生产管理由建设单位负责B.建筑工程的安全生产管理由施工单位负责C.建筑工程的安全生产管理由监理单位负责D.建筑工程的安全生产管理由设计单位负责答案B解析根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条规定,建筑工程的安全生产管理必须遵守本法和其他有关法律、法规的规定,严格执行安全生产责任制度建筑工程的安全生产管理由建筑施工企业负责实行施工总承包的,由总承包单位负责分包单位按照分包合同的约定对其分包的工程安全生产承担连带责任因此,正确答案是B
20、下列关于建设工程勘察、设计文件的编制的说法中,不符合《建设工程勘察设计管理条例》的是()A.勘察、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求B.勘察、设计文件应当有勘察、设计人员的签字C.勘察、设计文件应当有勘察、设计单位的盖章D.勘察、设计文件未经审查合格,不得使用答案A解析《建设工程勘察设计管理条例》第二十一条规定,勘察、设计文件应当符合下列基本要求符合国家规定的设计深度要求;符合国家规定的勘察、设计标准;符合国家规定的工程勘察、设计规范;有勘察、设计人员的签字;有勘察、设计单位的盖章因此,选项A中的说法不符合条例规定,正确答案是A
21、根据《中华人民共和国合同法》,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任下列关于违约责任的说法中,错误的是()A.当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬B.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但不得要求赔偿损失C.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任D.当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任答案B解析根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任第一百一十一条规定,当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情形之一的除外
(一)法律上或者事实上不能履行;
(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;
(三)债权人在合理期限内未要求履行因此,选项B中的说法错误,正确答案是B
22、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责以下哪项不属于施工单位主要负责人的安全生产职责?A.制定安全生产规章制度B.组织安全生产教育和培训C.确保安全生产投入D.负责工程项目的招标投标答案D解析施工单位主要负责人的安全生产职责主要包括制定安全生产规章制度、组织安全生产教育和培训、确保安全生产投入等负责工程项目的招标投标通常属于项目负责人的职责范畴因此,选项D不属于施工单位主要负责人的安全生产职责
23、根据《建设工程质量管理条例》,下列关于施工图审查的说法,正确的是A.施工图审查由建设单位组织实施B.施工图审查的内容包括设计文件的合法性、技术先进性C.施工图审查合格后,方可使用D.施工图审查不合格,设计单位需立即修改设计答案C解析根据《建设工程质量管理条例》,施工图审查合格后,方可使用选项A错误,施工图审查应由建设行政主管部门组织实施;选项B错误,施工图审查的内容包括设计文件的合法性、技术先进性等;选项D错误,施工图审查不合格时,设计单位应在审查机构提出意见后进行修改
24、根据《建设工程合同法》,以下关于建设工程合同中工期延误的说法,正确的是A.工期延误仅由施工单位承担责任B.因不可抗力导致的工期延误,施工单位无需承担任何责任C.施工单位因自身原因导致工期延误,需承担违约责任D.因建设单位原因导致工期延误,施工单位无需承担违约责任答案C解析根据《建设工程合同法》,施工单位因自身原因导致工期延误,需承担违约责任选项A错误,工期延误的责任可能由施工单位、建设单位或其他相关方承担;选项B错误,因不可抗力导致的工期延误,施工单位可能免于承担违约责任,但需提供证明;选项D错误,因建设单位原因导致工期延误,施工单位可能需承担违约责任
25、根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程实行质量保修制度,下列哪项不属于法定最低保修范围?A.地基基础工程B.主体结构工程C.电气管线、给排水管道D.因设计变更造成的质量问题答案D解析根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条的规定,建筑工程的保修范围包括地基基础工程、主体结构工程以及屋面防水工程和其他土建工程,还有电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目因设计变更造成的质量问题不在法定最低保修范围内,因为这涉及到责任归属问题,通常需要由建设单位与设计单位协商解决
26、按照《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责,以下哪一项不是主要负责人的安全职责?A.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程B.确保本单位安全生产投入的有效实施C.直接参与所有施工项目的具体作业D.及时、如实报告生产安全事故答案C解析根据《中华人民共和国安全生产法》第十八条,生产经营单位的主要负责人应履行的安全职责中不包括直接参与所有施工项目的具体作业其职责主要包括建立健全安全生产责任制、组织制定安全生产规章制度、确保安全生产投入、检查安全生产工作、组织制定并实施应急救援预案以及及时如实报告事故等直接参与具体作业更多是基层员工或特定岗位的责任
27、依据《中华人民共和国合同法》,关于合同形式的说法正确的是A.合同必须采用书面形式B.合同只能通过口头协议达成C.法律规定应当采用书面形式的,才需采用书面形式D.所有合同均不需要任何形式即可成立答案C解析根据《中华人民共和国合同法》第十条,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式法律规定采用书面形式的,应当采用书面形式因此,并非所有的合同都必须采用书面形式,也并非都可以仅凭口头协议达成,而是要视具体情况而定特别是对于一些涉及较大利益关系或者法律规定明确要求采用书面形式的情况,如房地产交易、长期服务合同等,则必须遵循相关规定采用书面形式以确保合同的有效性和可执行性
28、根据《建筑法》的规定,下列哪项不属于建筑工程的发包单位应具备的条件?A.有与建筑工程相适应的技术、经济管理人员B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料C.有保证工程质量和安全的具体措施D.有足够的资金用于支付工程款答案D解析根据《建筑法》第二十条规定,建筑工程的发包单位应当具备以下条件
(一)有与建筑工程相适应的技术、经济管理人员;
(二)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;
(三)有保证工程质量和安全的具体措施;
(四)有满足施工需要的资金安排因此,选项D不属于建筑工程发包单位应具备的条件
29、在建设工程中,以下哪个机构负责施工安全生产的监督管理?A.工程设计单位B.施工单位C.建设单位D.安全生产监督管理部门答案D解析根据《安全生产法》的规定,安全生产监督管理部门负责施工安全生产的监督管理因此,选项D为正确答案
30、以下哪项不属于建设工程施工合同中应明确约定的内容?A.工程范围和内容B.工程质量要求C.工程进度要求D.施工单位项目负责人姓名答案D解析建设工程施工合同中应明确约定工程范围和内容、工程质量要求、工程进度要求、合同价款等内容施工单位项目负责人姓名虽然在施工过程中具有重要意义,但不是施工合同中必须明确约定的内容因此,选项D为正确答案
31、关于建设工程施工合同,以下说法正确的是A.施工合同必须采用书面形式B.施工合同可以采用口头形式C.施工合同必须采用电子形式D.施工合同可以采用书面或口头形式答案A解析根据《中华人民共和国合同法》的规定,建设工程施工合同应当采用书面形式这是为了确保合同的明确性和可执行性
32、关于建设单位和施工单位的质量责任,以下说法错误的是A.建设单位对工程的质量负责B.施工单位对工程的质量负责C.建设单位和施工单位共同对工程的质量负责D.施工单位在施工过程中对质量问题负有主要责任答案C解析建设单位和施工单位在工程质量管理中各有责任建设单位对工程的质量负责,施工单位在施工过程中对质量问题负有主要责任,两者不能共同对工程的质量负责
33、关于建设工程的施工许可制度,以下说法正确的是A.建设工程必须取得施工许可证后才能开工B.建设工程在开工前无需取得施工许可证C.建设工程在施工过程中无需取得施工许可证D.建设工程取得施工许可证后,可随时开工答案A解析根据《中华人民共和国建筑法》的规定,建设工程在开工前必须取得施工许可证这是为了确保工程质量和施工安全,防止违法施工行为
34、根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取A.建设用地规划许可证B.施工许可证C.建设工程规划许可证D.环评审批文件答案B解析根据《中华人民共和国建筑法》第七条的规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证这是确保建设项目合法开工的重要程序之一,也是建设单位必须履行的一项法定职责
35、在合同中约定的缺陷责任期最长不超过多少个月?A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月答案C解析根据《建设工程质量管理条例》的相关规定,缺陷责任期是指承包人按照合同约定对工程质量承担保修责任的期限通常情况下,缺陷责任期自实际竣工日期起计算,最长不得超过24个月因此,选项C正确反映了这一规定
36、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取何种措施A.事后补救措施B.防护措施C.经济补偿措施D.暂停施工措施答案B解析依据《中华人民共和国安全生产法》以及《建设工程安全生产管理条例》的要求,施工单位有义务对可能因施工活动而受到损害的周边环境采取适当的防护措施这不仅是为了保护周围环境和设施的安全,也是为了防止潜在的安全事故所以,选项B是正确的答案
37、根据《建设工程质量管理条例》,下列关于建设工程施工质量检测的规定中,错误的是()oA.施工单位应当建立健全施工质量检测制度,对施工质量进行检测B.施工单位使用的检测仪器、设备应当符合国家标准或者行业标准C.施工单位应当将施工质量检测报告报送建设单位D.施工单位未按照规定进行施工质量检测的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款答案D解析根据《建设工程质量管理条例》第六十一条规定,施工单位未按照规定进行施工质量检测的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款因此,选项D中的罚款金额错误
38、根据《中华人民共和国建筑法》,下列关于建筑工程施工许可的规定中,正确的是()oA.建筑工程施工许可由工程所在地县级人民政府建设行政主管部门负责审批B.建筑工程施工许可证应当载明建筑工程的名称、地点、规模、施工单位和监理单位等信息C.建筑工程施工许可证的有效期为3年,可以延期一次,延期最长不超过1年D.建筑工程施工许可证应当在施工期间悬挂在施工现场的明显位置答案B解析根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,建筑工程施工许可证应当载明建筑工程的名称、地点、规模、施工单位和监理单位等信息因此,选项B正确
39、根据《建设工程安全生产管理条例》,下列关于施工单位安全生产责任的规定中,错误的是()A.施工单位应当建立健全安全生产责任制,明确各级安全生产责任B.施工单位应当对施工现场的安全生产设施进行定期检查和维护C.施工单位应当对施工现场的作业人员进行安全生产教育和培训D.施工单位未按照规定对施工现场的安全生产设施进行检查和维护的,责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款答案D解析根据《建设工程安全生产管理条例》第四十一条规定,施工单位未按照规定对施工现场的安全生产设施进行检查和维护的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款因此,选项D中的罚款金额错误
40、根据《中华人民共和国建筑法》规定,下列哪项不属于建筑工程施工许可管理的范畴?A.施工现场的安全管理位的要求完成建设工程建设的合同B.建设工程合同是施工企业和施工企业之间签订的,约定施工企业按照自己的设计完成建设工程建设的合同C.建设工程合同是指建设单位和设计单位之间签订的,约定设计单位按照建设单位的要求完成设计工作的合同D.建设工程合同是指施工单位和监理单位之间签订的,约定施工单位按照监理单位的要求完成建设工程建设的合同答案A解析建设工程合同是指建设单位(甲方)与施工单位(乙方)之间签订的,约定施工单位按照建设单位的要求完成建设工程的合同选项A正确描述了建设工程合同的定义
3、根据《中华人民共和国招标投标法》,下列关于招标投标的说法中,错误的是()oA.招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则B.招标投标活动应当接受依法实施的监督管理C.招标投标活动必须由招标人自行组织D.招标人可以根据招标项目的具体情况,选择公开招标或者邀请招标的方式答案C解析根据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定,招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则招标投标活动应当接受依法实施的监督管理招标人可以自行组织招标,也可以委托招标代理机构办理招标事宜选项C错误地表述了招标投标活动必须由招标人自行组织,实际上招标人也可以委托招标代理机构进行招标
4、根据《建筑法》规定,下列关于建筑工程施工许可制度,说法正确的是B.施工单位的资质管理C.建筑工程的设计文件D.施工单位的安全生产责任答案C解析建筑工程施工许可管理主要包括施工单位的资质管理、施工现场的安全管理和施工单位的安全生产责任等方面建筑工程的设计文件属于建筑工程设计管理的内容,不属于施工许可管理的范畴因此,正确答案是C
41、根据《建设工程质量管理条例》,下列哪项不属于建设单位的质量责任?A.选择具有相应资质的施工单位B.依法进行工程质量监督C.不得擅自改变工程设计D.拖欠施工单位工程款答案D解析建设单位的质量责任主要包括选择具有相应资质的施工单位、依法进行工程质量监督、不得擅自改变工程设计等拖欠施工单位工程款属于建设单位的经济责任,不属于质量责任因此,正确答案是D
42、根据《中华人民共和国安全生产法》,下列哪项不属于施工单位安全生产的主要职责?A.制定安全生产规章制度B.对施工现场进行安全检查C.确保施工人员的安全培训D.对违反安全生产规定的行为不进行制止答案D解析施工单位安全生产的主要职责包括制定安全生产规章制度、对施工现场进行安全检查、确保施工人员的安全培训等对违反安全生产规定的行为不进行制止属于施工单位安全生产管理的失职行为,不属于其主要职责因此,正确答案是D
43、根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取什么证件?A.建设用地规划许可证B.建筑工程施工许可证C.环境影响评估报告批复D.建设项目选址意见书答案B解析根据《中华人民共和国建筑法》第七条的规定,建筑工程开工前,建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请领取建筑工程施工许可证这是确保建筑工程合法开工的重要法律程序
44、下列哪一项不是建设工程安全生产管理的基本制度?A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全生产检查制度答案B解析建设工程安全生产管理的基本制度包括安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度等群防群治制度虽然在某些特定情况下可以起到辅助作用,但它并不是建设工程安全生产管理的法定基本制度之一
45、根据《中华人民共和国合同法》,以下哪种情况不属于当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同的情形?A.因重大误解订立的B.在订立合同时显失公平的C.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的D.事后双方当事人协商一致同意变更合同内容的答案D解析根据《中华人民共和国合同法》第五十四条的规定,有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销
(一)因重大误解订立的;
(二)在订立合同时显失公平的一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销而如果双方当事人事后协商一致同意变更合同内容,则不需要通过法院或仲裁机构进行变更或撤销,这属于正常的合同变更程序
46、根据《建筑法》的规定,下列关于建筑工程监理的说法正确的是A.监理单位必须由建设单位直接委托B.监理单位在工程监理活动中享有独立的法人地位C.监理单位不得与被监理工程的施工承包单位及材料供应单位有隶属关系或者其他利害关系D.监理单位应当承担因监理活动造成的工程损失答案C解析根据《建筑法》第三十六条规定,监理单位不得与被监理工程的施工承包单位及材料供应单位有隶属关系或者其他利害关系这是为了保证监理的公正性和独立性其他选项中,A选项监理单位不一定由建设单位直接委托,也可以由其他单位委托;B选项监理单位本身不具备法人地位,它是由监理单位派遣的监理人员组成的;D选项监理单位不应当承担因监理活动造成的工程损失,其责任应当由施工单位承担
47、在《建设工程质量管理条例》中,下列关于施工图审查的说法错误的是A.施工图审查应当由具有相应资质的审查机构进行B.施工图审查包括对设计文件的技术、经济、质量等方面进行审查C.施工图审查结果应当作为施工许可的依据D.施工图审查不合格的,不得进行施工答案C解析根据《建设工程质量管理条例》第十八条规定,施工图审查结果应当作为施工许可的依据因此,C选项的说法是正确的A选项是正确的,因为施工图审查需要由具有相应资质的审查机构进行;B选项也是正确的,因为施工图审查确实包括对设计文件的技术、经济、质量等方面进行审查;D选项也是正确的,因为施工图审查不合格的,不得进行施工
48、关于《安全生产法》的规定,以下说法错误的是A.生产经营单位必须对从业人员进行安全生产教育和培训B.生产经营单位应当建立安全生产责任制度C.生产经营单位应当建立健全安全生产规章制度D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责答案D解析根据《安全生产法》第四条规定,生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责因此,D选项的说法是正确的A选项、B选项和C选项都是《安全生产法》中的规定,要求生产经营单位必须对从业人员进行安全生产教育和培训,建立安全生产责任制度和安全生产规章制度
49、根据《中华人民共和国招标投标法》,下列哪项属于招标投标活动的必须遵循的原则?A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则答案A解析招标投标活动必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则其中,公开原则是指招标投标活动应当公开进行,招标投标信息应当公开透明,保证所有投标人能够平等地获取招标投标信息
50、某工程项目采用施工总承包模式,根据《建设工程质量管理条例》,关于施工总承包单位的质量责任,下列说法正确的是A.施工总承包单位对工程的设计质量负责B.施工总承包单位对施工质量负责C.施工总承包单位对工程的总承包质量负责D.施工总承包单位对工程的设计、施工质量均不负责答案B解析根据《建设工程质量管理条例》,施工总承包单位应当对施工质量负责施工总承包单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工,保证施工质量符合要求
51、在建设工程合同中,关于工期延误的责任,下列说法正确的是A.由于设计变更导致的工期延误,责任由施工单位承担B.由于不可抗力导致的工期延误,责任由施工单位承担C.由于不可抗力导致的工期延误,责任由建设单位承担D.由于设计变更导致的工期延误,责任由设计单位承担答案C解析在建设工程合同中,由于不可抗力导致的工期延误,责任由建设单位承担不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等在这些情况下,施工单位无法按时完成工程,责任应由建设单位承担
52、根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程实行质量保修制度,以下哪项不属于保修范围?A.基础设施工程B.主体结构工程C.因使用不当造成的损坏D.屋面防水工程答案C解析根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条的规定,建筑工程的保修范围包括基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程以及屋面防水工程和其他土建工程,还有电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目因使用不当或第三方造成的损坏不在保修范围内
53、下列关于施工单位的质量责任和义务的说法中,正确的是A.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计B.施工单位有权根据实际情况调整建筑材料、构配件和设备的采购方式C.施工单位可以将工程转包给其他有相应资质等级的施工单位D.施工单位可以将主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位答案A解析依据《建设工程质量管理条例》第二十八条的规定,施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料选项B不正确,因为材料采购应遵循合同约定;选项C错误,因为法律禁止非法转包;选项D也不正确,主体工程不允许分包
54、在建设工程施工过程中,如果发生了重大安全事故,施工单位应当采取的首要措施是A.立即组织抢救受伤人员,并采取有效措施防止事故扩大B.立即清理事故现场,恢复施工C.封锁消息,避免引起恐慌D.对外发布事故信息,以示透明度答案A解析按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人;单位负责人接到报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失因此,选项A是正确的首要措施清理现场(选项B)应在确保安全并完成必要的证据收集之后进行;封锁消息(选项C)违反了信息公开的原则;而对外发布信息(选项D),虽然重要,但不是首要任务
55、根据《建设工程安全生产管理条例》,下列关于施工单位安全生产责任的说法,正确的是A.施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位应当制定安全生产规章制度和操作规程,并报安全生产监督管理部门备案D.施工单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但不要求考核合格答案B解析根据《建设工程安全生产管理条例》第三条规定,施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责选项A、C、D虽然也是施工单位安全生产责任的相关内容,但并不是该条例的直接规定因此,正确答案是B
56、根据《建筑法》,下列关于建筑工程施工许可的说法,正确的是A.施工单位必须在开工前取得施工许可证B.施工单位应当在开工后一个月内取得施工许可证C.施工单位应当在开工前一个月内向建设行政主管部门申请施工许可证D.施工单位在紧急情况下可以不办理施工许可证答案A解析根据《建筑法》第二十四条规定,施工单位必须在开工前取得施工许可证选项B、C、D的说法均不符合法律规定因此,正确答案是A
57、根据《建设工程质量管理条例》,下列关于建设单位质量责任的说法,正确的是A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的施工单位B.建设单位应当对施工单位的质量进行监督检查C.建设单位应当对设计单位的质量进行监督检查D.建设单位可以委托施工单位进行设计工作答案A解析根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定,建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的施工单位选项B、C、D的说法均不符合法律规定因此,正确答案是A
58、根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外关于此规定,下列说法正确的是A.限额以下的小型工程也必须申请领取施工许可证B.施工许可证是建筑工程开工的唯一合法凭证C.建设单位可以委托施工单位办理施工许可证D.国务院建设行政主管部门有权决定哪些小型工程不需要申请施工许可证答案D解析根据《中华人民共和国建筑法》的规定,对于限额以下的小型工程,国务院建设行政主管部门确实有权力确定其是否需要申请施工许可证选项A错误,因为限额以下的小型工程不需要申请施工许可证;选项B不准确,虽然施工许可证是非常重要的文件,但并不是唯一的合法凭证;选项C描述了实践中可能的情况,但不是本条文的核心内容,因此不是最佳答案
59、在建设工程合同中,发包人与承包人就某工程签订了固定总价合同在合同执行过程中,由于市场材料价格大幅上涨,承包人要求调整合同价款根据现行法律法规,下列哪项说法是正确的?A.承包人无权要求调整合同价款,因为固定总价合同的价格是固定的B.发包人必须同意调整合同价款,以反映材料价格的变化C.如果合同中有调价条款,可以根据该条款进行价格调整D.材料价格上涨的风险应由发包人承担,因此应自动调整合同价款答案C解析在固定总价合同下,通常情况下合同价款是不可调整的,除非合同中明确包含了调价条款因此,选项A过于绝对,忽略了合同中可能存在调价条款的可能性;选项B和D不符合法律规定,因为合同双方的权利义务应依据合同约定来确定,而非单方面的要求或期望选项C正确反映了法律精神,即如果有相应的调价条款,则可以根据该条款进行调整
60、某工程项目因设计变更导致工期延误,且增加了额外工作量根据《中华人民共和国合同法》及相关的司法解释,下列哪种情况下的索赔最有可能获得法院支持?A.承包人在知道或应当知道设计变更之日起28天内未提出索赔B.承包人在项目竣工后一年才提出索赔C.承包人在合理时间内提出了书面索赔,并提供了充分的证据证明损失D.承包人仅口头向发包人表达了索赔意愿,没有形成正式文件答案C解析根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释,索赔的有效性取决于是否在合理的时间内提出了书面索赔请求,并且是否有足够的证据支持索赔选项A和B中的时间点都不符合法律规定的索赔时效;选项D中仅口头表达索赔意愿而不形成正式文件,无法提供有效的法律保护因此,选项C是最符合法律规定的情形,最有可能获A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工,因故不能按期开工的,应向发证机关申请延期,延期以两次为限,每次不超过3个月B.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工,因故不能按期开工的,应向发证机关申请延期,延期以两次为限,每次不超过6个月C.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工,因故不能按期开工的,应向发证机关申请延期,延期以一次为限,每次不超过3个月D.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工,因故不能按期开工的,应向发证机关申请延期,延期以一次为限,每次不超过6个月答案C解析根据《建筑法》第9条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以一次为限,每次不超过3个月既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止
5、根据《建设工程质量管理条例》规定,下列关于工程监理单位的质量责任,说法错误的是A.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对建设工程实施监理B.工程监理单位在实施监理过程中,发现存在质量问题,应当及时向建设单位或者有关主管部门报告C.工程监理单位应当对施工质量进行监督检查,但不得代替施工单位进行质量检验D.工程监理单位应当对施工单位的质量检验报告进行审查,并提出整改意见答案C得法院的支持
二、多项选择题(本大题有小题,每小题分,共分)
202401、根据《中华人民共和国建筑法》,下列关于建筑工程监理的说法中,正确的是()A.建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同B.工程监理单位应当在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务C.工程监理单位不得转让工程监理业务D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务答案ABCD解析根据《中华人民共和国建筑法》第三十四条规定,建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同第三十五条规定,工程监理单位应当在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务第三十六条规定,工程监理单位不得转让工程监理业务第三十七条规定,工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务因此,选项ABCD均为正确选项
2、根据《中华人民共和国建筑法》及相关法规,下列关于建设工程合同的说法中,正确的是()A.建设工程合同应当采用书面形式B.承包人可以将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.分包单位可以将其承包的工程再分包D.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人答案A,D解析选项A是正确的根据《中华人民共和国建筑法》第二十九条的规定,建设工程合同应当采用书面形式,这有助于明确双方的权利和义务,确保合同的有效性和可执行性选项B是错误的依据《建筑法》第二十九条,承包人不可以将工程分包给不具备相应资质条件的单位分包出去的工作必须由具备相应资质的单位来完成,以保证工程质量选项C也是错误的按照《建筑法》的相关规定,分包单位不得将其承包的工程再分包,这是为了避免管理上的混乱以及责任的推诿,保障工程质量和进度选项D是正确的《建筑法》禁止发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人,这样做可能会破坏工程的整体性,增加协调成本,并可能影响工程质量因此,正确答案为A和D
3、关于施工合同管理,以下说法正确的是A.施工合同管理是施工项目管理的核心内容B.施工合同管理贯穿于施工项目的全过程C.施工合同管理旨在明确施工各方责任和义务D.施工合同管理不涉及工程质量、进度、安全等方面的内容答案ABC解析施工合同管理是施工项目管理的核心内容,它贯穿于施工项目的全过程,旨在明确施工各方责任和义务施工合同管理不仅包括合同签订、履行、变更和解除等环节,还涉及工程质量、进度、安全等方面的内容因此,选项D的说法是错误的
4、根据《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将()依法进行分包A.设计业务B.施工业务C.监理业务D.采购业务答案:ABD解析《中华人民共和国建筑法》第二十四条规定,建筑工程总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工业务依法进行分包但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成因此,设计业务、施工业务和采购业务都可以依法进行分包,而监理业务则不可以进行分包
5、根据《中华人民共和国建筑法》,下列哪些行为属于建筑工程质量管理中的违法行为?()A.施工单位在施工中偷工减料B.建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量标准,降低建设工程质量C.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程D.建筑工程竣工验收合格后,施工单位未在合理期限内向建设单位提交质量保修书答案ABCD解析A.根据《中华人民共和国建筑法》第五十二条,施工单位在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备,或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为,属于违法行为B.根据《中华人民共和国建筑法》第四十七条,建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量标准,降低建设工程质量,属于违法行为C.根据《中华人民共和国建筑法》第五十三条,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程,属于违法行为D.根据《中华人民共和国建筑法》第五十六条,建筑工程竣工验收合格后,施工单位未在合理期限内向建设单位提交质量保修书,属于违法行为
6、根据《建筑法》规定,下列关于建筑工程发包与承包的说法中,正确的有()oA.建筑工程的发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位B.禁止施工单位将建筑工程肢解发包给不具备相应资质条件的单位C.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D.分包单位应当具备相应的资质条件,并在总包单位的监督下进行施工E.禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位答案ABDE解析根据《建筑法》的相关规定,建筑工程的发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位(A选项),禁止施工单位将建筑工程肢解发包给不具备相应资质条件的单位(B选项),建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位(C选项),分包单位应当具备相应的资质条件,并在总包单位的监督下进行施工(D选项)E选项中提到的“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位”虽然与D选项表述相似,但并未明确指出分包单位资质的禁止条件,因此E选项不完全正确
7、根据《建设工程安全生产管理条例》,以下哪些属于施工单位应当采取的安全措施?()A.在施工现场设置明显的安全警示标志B.为从事危险作业的人员提供必要的安全生产教育和培训C.在施工现场设置安全防护设施,并定期进行检查和维护D.建立健全安全生产责任制度答案:ABCD解析《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当采取以下安全措施在施工现场设置明显的安全警示标志;为从事危险作业的人员提供必要的安全生产教育和培训;在施工现场设置安全防护设施,并定期进行检查和维护;建立健全安全生产责任制度因此,选项A、B、C、D均为施工单位应当采取的安全措施
8、根据《建设工程安全生产管理条例》,下列关于施工单位安全生产责任的说法中,正确的是()A.施工单位应当建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规章制度和操作规程B.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训,不得少于24小时C.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责D.施工单位不得使用不符合安全标准的施工设备答案ABCD解析根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规章制度和操作规程(A项正确)施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训,不得少于24小时(B项正确)施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责(C项正确)施工单位不得使用不符合安全标准的施工设备(D项正确)因此,选项ABCD均为正确选项
9、根据《中华人民共和国建筑法》的规定,下列哪些行为属于非法转包?()A.建设单位将工程发包给不具备相应资质条件的单位B.施工单位将建筑工程主体结构的施工分包给其他单位C.施工单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件的分包单位D.施工单位将建筑工程主体结构的施工分包给具有相应资质条件的分包单位答案:ABC解析根据《中华人民共和国建筑法》的规定,建设单位将工程发包给不具备相应资质条件的单位、施工单位将建筑工程主体结构的施工分包给其他单位、施工单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件的分包单位均属于非法转包行为而施工单位将建筑工程主体结构的施工分包给具有相应资质条件的分包单位是合法行为因此,选项A、B、C正确
10、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,下列关于招标投标活动的说法中,正确的是()oA.招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则B.投标人可以对招标文件提出质疑C.招标人可以自行决定招标代理机构的选择D.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达招标人答案ABD解析根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,因此选项A正确投标人可以对招标文件提出质疑,选项B正确投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达招标人,选项D正确招标人可以自行决定招标代理机构的选择,但不是法定的必须条件,因此选项C不正确
11、根据《建设工程质量管理条例》,关于施工质量检测的规定,以下说法正确的是()A.施工单位应当对施工过程中涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在建设单位或者工程监理单位监督下进行平行检测B.施工单位应当将施工过程中形成的有关施工质量的数据、资料及时归档C.施工单位不得将工程转包或者违法分包给不具备相应资质等级的施工单位D.工程监理单位应当对施工质量进行抽检,并对工程质量承担连带责任答案ABCD解析根据《建设工程质量管理条例》的规定,施工质量检测是确保工程质量的重要环节选项A正确,施工单位应当对施工过程中涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,在建设单位或者工程监理单位监督下进行平行检测选项B正确,施工单位应当将施工过程中形成的有关施工质量的数据、资料及时归档,以便日后查询选项C正确,施工单位不得将工程转包或者违法分包给不具备相应资质等级的施工单位选项D错误,工程监理单位应当对施工质量进行抽检,但不承担工程质量的责任
12、根据《建筑法》规定,下列关于建筑工程发包与承包的说法中,错误的是()A.建筑工程依法实行招标发包B.建筑工程可以由建设单位直接发包C.建设单位不得将建筑工程肢解发包D.建设单位必须将建筑工程全部发包给具有相应资质条件的承包单位答案D解析根据《建筑法》第二十四条规定,建筑工程的发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位建设单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包因此,选项D说法错误,建设单位可以将建筑工程的一部分或者全部发包给具有相应资质条件的承包单位
13、根据《建筑法》的规定,下列关于建筑工程竣工验收的程序,说法正确的是:A.工程竣工验收前,建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工预验收B.竣工验收合格后,建设单位应当向当地建设行政主管部门备案C.工程竣工验收应当有监理单位的参加D.工程竣工验收合格后,建设单位应当在15日内向建设行政主管部门申请备案答案ABCD解析根据《建筑法》的规定,建筑工程竣工验收应当符合以下程序A.工程竣工验收前,建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工预验收;B.竣工验收合格后,建设单位应当向当地建设行政主管部门备案;C.工程竣工验收应当有监理单位的参加;D.工程竣工验收合格后,建设单位应当在15日内向建设行政主管部门申请备案因此,选项ABCD均符合《建筑法》的规定
14、关于建设工程合同履行中的风险,以下哪些说法是正确的?()A.发包人未按约定支付工程款,承包人有权停工等待付款B.由于不可抗力导致工程进度延误,承包人应承担相应责任C.设计变更导致工程量增加,承包人有权要求调整合同价款D.承包人未按合同约定完成工程,发包人有权解除合同答案CD解析A选项错误,根据《建设工程合同条例》的规定,发包人未按约定支付工程款,承包人可以催告发包人支付,并有权在发包人未支付工程款的情况下,暂停施工;B选项错误,由于不可抗力导致工程进度延误,根据《建设工程合同条例》的规定,发包人和承包人都有权要求延长工期,并免除因不可抗力造成的损失责任;C选项正确,设计变更导致工程量增加,根据《建设工程合同条例》的规定,承包人有权要求调整合同价款;D选项正确,承包人未按合同约定完成工程,发包人有权解除合同
15、根据《中华人民共和国建筑法》规定,下列关于建筑工程质量责任的说法,正确的有()A.建筑工程勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责B.建筑施工企业必须对其施工的工程质量负责C.建筑工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对建筑工程实施监理D.建筑工程质量监督机构应当依照法律、行政法规对建筑工程质量实施监督答案:ABCD解析根据《中华人民共和国建筑法》第四十八条规定,建筑工程勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责建筑施工企业必须对其施工的工程质量负责建筑工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对建筑工程实施监理建筑工程质量监督机构应当依照法律、行政法规对建筑工程质量实施监督因此,选项ABCD均正确
16、根据《建设工程安全生产管理条例》,以下哪些属于施工单位应当采取的安全措施?()A.严格按照设计文件和施工技术标准施工B.加强施工人员的安全教育和培训C.设置安全警示标志,对施工现场进行封闭管理D.对施工现场的易燃、易爆物品进行严格管理答案:ABCD解析根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当采取以下安全措施严格按照设计文件和施工技术标准施工(A选项);加强施工人员的安全教育和培训(B选项);设置安全警示标志,对施工现场进行封闭管理(C选项);对施工现场的易燃、易爆物品进行严格管理(D选项)因此,正确答案为ABCD
17、根据《建设工程安全生产管理条例》,以下哪些说法是正确的?A.施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位应当对所承担的建设工程进行安全生产检查,并做好记录D.施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训答案:ABCD解析根据《建设工程安全生产管理条例》的相关规定,A选项中施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员;B选项中施工单位的主要负责人对解析根据《建设工程质量管理条例》第34条规定,工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对建设工程实施监理工程监理单位在实施监理过程中,发现存在质量问题,应当及时向建设单位或者有关主管部门报告工程监理单位应当对施工单位的质量检验报告进行审查,并提出整改意见但工程监理单位不得代替施工单位进行质量检验
6、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列关于施工单位安全生产责任,说法正确的是A.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位的项目负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位的技术负责人对本单位的安全生产工作全面负责D.施工单位的财务负责人对本单位的安全生产工作全面负责答案A解析根据《建设工程安全生产管理条例》第4条规定,施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责施工单位的项目负责人、技术负责人、财务负责人等对本单位的安全生产工作负有相应的责任因此,施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责
7、根据《建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证以下哪项不属于申请领取施工许可证的条件?A.工程投资额达到国家规定的规模标准B.建设单位已确定建筑施工企业C.建设工程设计图纸已经审查合格本单位的安全生产工作全面负责;C选项中施工单位应当对所承担的建设工程进行安全生产检查,并做好记录;D选项中施工单位应当对施工人员进行安全生产教育和培训因此,ABCD选项均为正确说法
18、根据《中华人民共和国建筑法》,以下哪些行为属于非法转包?()A.施工单位将其承包的工程全部转包给其他单位B.施工单位将其承包的工程主体部分转包给其他单位C.施工单位将其承包的工程分包给具有相应资质条件的单位D.施工单位将其承包的非主体工程分包给不具备相应资质条件的单位答案:ABD解析根据《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定,禁止施工单位将其承包的工程转包或者违法分包以下行为属于非法转包A.施工单位将其承包的工程全部转包给其他单位B.施工单位将其承包的工程主体部分转包给其他单位D.施工单位将其承包的非主体工程分包给不具备相应资质条件的单位选项C提到的是合法分包,即施工单位将其承包的工程分包给具有相应资质条件的单位,不属于非法转包
19、根据《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,并明确双方的权利和义务以下哪些内容是合同中必须包括的条款?A.工程质量要求B.合同价款及支付方式C.施工期限D.双方违约责任答案A、B、C、D解析根据《中华人民共和国建筑法》,为了确保建筑工程的质量和进度,以及保护双方当事人的合法权益,发包单位与承包单位之间签订的书面合同中必须明确规定以下条款:•工程质量要求A确保工程按照国家规定的标准和设计要求进行施工•合同价款及支付方式B明确工程款项的数额、付款条件和时间安排等,以保证工程的资金流顺畅•施工期限C设定合理的工期,确保项目能够按时完成•双方违约责任D当一方未能履行合同义务时,另一方有权依据合同条款追究其法律责任因此,所有选项均为正确答案,体现了法律法规对建筑工程合同的基本要求
20、根据《中华人民共和国建筑法》,下列哪些行为属于非法转包?A.承包单位将其承包的全部工程转包给其他单位B.承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给其他单位C.承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.承包单位将建筑工程主体结构的施工分包给具有相应资质条件的单位答案ABC解析根据《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人因此,选项A、B和C都属于非法转包而选项D中,如果分包单位具有相应资质条件,则不属于非法转包D.施工现场已经进行围挡设置答案D解析申请领取施工许可证的条件包括工程投资额达到国家规定的规模标准;建设单位已确定建筑施工企业;建设工程设计图纸已经审查合格施工现场已经进行围挡设置不属于申请领取施工许可证的条件施工现场的围挡设置是施工过程中的要求,而非申请施工许可证的前提条件
8、《中华人民共和国招标投标法》规定,招标人可以委托招标代理机构代理招标下列关于招标代理机构说法错误的是A.招标代理机构是独立的企业法人B.招标代理机构可以接受委托参与投标C.招标代理机构不得与招标人存在利害关系D.招标代理机构应当具备相应的专业资质答案B解析招标代理机构是独立的企业法人,不得与招标人存在利害关系,应当具备相应的专业资质招标代理机构的主要职责是代理招标人进行招标工作,不能参与投标因此,选项B说法错误
9、根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列关于工程监理的说法错误的是A.工程监理单位应当对施工质量进行监督检查B.工程监理单位对不合格的工程材料、构配件和设备有权拒绝使用C.工程监理单位应当对施工单位的质量管理体系进行审核D.工程监理单位无权对设计单位的质量负责答案D解析工程监理单位应当对施工质量进行监督检查,对不合格的工程材料、构配件和设备有权拒绝使用,对施工单位的质量管理体系进行审核工程监理单位对设计单位的质量负责,因为设计单位是工程设计的主要责任方因此,选项D说法错误
10、关于建设工程施工许可制度,以下哪项说法是正确的?A.施工许可证的颁发是强制性的,任何施工项目都必须取得施工许可证才能开工B.施工许可证的颁发仅限于政府投资的工程项目C.施工许可证的颁发仅限于个人投资的工程项目D.施工许可证的颁发由施工企业自行决定,无需政府审批答案A解析施工许可证的颁发是强制性的,任何施工项目都必须取得施工许可证才能开工这是为了确保施工活动符合国家有关建设工程质量、安全、环保等方面的规定
11、根据《中华人民共和国建筑法》,以下哪项不属于建筑工程勘察、设计、施工、监理等单位的质量责任?A.勘察、设计单位应当对勘察、设计文件负责B.施工单位应当对施工质量负责C.监理单位应当对施工过程中的质量问题及时提出整改意见D.施工单位应当对工程质量终身负责答案D解析施工单位应当对施工质量负责,但“工程质量终身负责”的责任主体主要是建设单位,施工单位、勘察设计单位、监理单位等均应承担相应的质量责任,但并非“终身负责”
12、在建设工程合同中,以下哪种情况下,承包人可以解除合同A.承包人自行决定暂停施工B.发包人未按照约定支付工程款C.承包人违反施工合同,经发包人催告后仍不改正D.发包人擅自变更设计,导致承包人无法继续施工答案B解析在建设工程合同中,若发包人未按照约定支付工程款,承包人可以解除合同这是因为合同中约定的支付条款是合同履行的基础,若发包人违约,承包人有权要求解除合同其他选项中,承包人解除合同的情况需要根据具体合同条款和法律规定来确定
13、根据《建设工程安全生产管理条例》,下列哪项不属于施工单位的安全责任?A.依法取得安全生产许可证B.对施工现场进行定期检查C.对施工人员进行安全教育D.确保施工现场的消防设施齐全答案B解析根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位的安全责任包括依法取得安全生产许可证、对施工人员进行安全教育、确保施工现场的消防设施齐全等,但不包括对施工现场进行定期检查对施工现场的定期检查属于监理单位的职责
14、在建设工程合同中,下列哪种合同属于典型的标准合同?A.工程设计合同B.工程施工合同C.采购合同D.工程咨询合同答案c解析标准合同是指合同条款已经由行业协会或政府部门预先制定,供当事人使用的合同采购合同是典型的标准合同,如《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购合同就是标准合同
15、根据《中华人民共和国招标投标法》,招标人可以不进行招标的情形是A.必须进行招标的项目,但因特殊情况无法招标B.投资额较小的项目C.技术复杂、专业性强,只有少数承包人能够胜任的项目D.公共设施项目答案B解析根据《中华人民共和国招标投标法》,招标人可以不进行招标的情形包括投资额较小的项目、技术简单、专业性强,只有少数承包人能够胜任的项目、涉及国家安全、国家秘密的项目等投资额较小的项目属于招标人可以不进行招标的情形其他选项均不符合法律规定的可以不进行招标的情形
16、关于建设工程合同效力的问题,以下哪项说法是正确的?A.合同双方必须具有完全民事行为能力B.合同必须符合法律法规规定C.合同必须经双方签字盖章后生效D.以上都是答案D解析建设工程合同作为合同的一种,其效力应符合《中华人民共和国合同法》的规定具体来说,合同双方必须具有完全民事行为能力,合同必须符合法律法规规定,合同必须经双方签字盖章后生效因此,以上都是正确的
17、根据《建设工程质量管理条例》,以下哪项不属于建设工程质量保修范围?A.土建工程的主体结构B.建筑电气设施C.建筑装饰装修工程D.电梯设备答案C解析根据《建设工程质量管理条例》,建设工程质量保修范围包括土建工程、建筑电气设施、电梯设备等而建筑装饰装修工程虽然也是建设工程的一部分,但通常不在质量保修范围内
18、关于施工图设计文件的审查,以下哪项说法是错误的?A.施工图设计文件应由具备相应资质的设计单位编制B.施工图设计文件审查应由建设行政主管部门或其委托的机构进行C.施工图设计文件审查的主要内容是设计文件是否符合国家有关标准、规范和强制性条文D.施工图设计文件审查通过后,方可进行工程施工答案C解析施工图设计文件审查的主要内容是设计文件是否符合国家有关标准、规范和强制性条文,这是审查的重点选项A、B、D都是关于施工图设计文件审查的正确说法因此,选项C是错误的
19、根据《中华人民共和国建筑法》,下列关于建筑工程安全生产管理责任的说法中,正确的是()。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0