建设工程施工招标文件附件

建设工程施工招标文件附件招标编号:建盛（厦）招字

（2017）第024号招标工程名称创业大厦受损部位灾后维修工程招标人（盖章）法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）招标代理机构（盖章）法定代表人或其委托代理人:（签字或盖章）编制日期年月日

一、投标须知项目内容规定过概算的，需由区政府常务会研究批准后，重新报区发改局调整概算（）项目招标后，非4经市政府同意书面要求赶工的项目，一律不得计取赶工措施费.承包人提出变更设计，必须经得发包人同意后，由设计单位出具变更通知书295项目建设过程中发生较大工程变更（单项子项目超过万元），发包人应及时通知区财政

29.61审核部门现场核实.（九”竣工验收与结算、竣工验收32承包人提供竣工图的约定（）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施32o11工图纸加盖竣工图章提交发包人；（）施工中只有零星的少量设计变更,承包人在施工图变更位置注2明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（）施工中对原3设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由发包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（）4工程竣工验收后日内免费提供给发包人套、城市档案馆套完整符合要求的竣工图、竣工资料2831中间交工工程的范围和竣工时间按监理工程师及发包人认可的总进度计划约定部位和时

32.7间、竣工结算33工程竣工结算经发包人审核后报送市（区）财政审核部门审核，（区）财政审核部门审核33o5数为本项目最终工程结算数质量保修34o保修期限项目整体验收合格后二年

34.1发包人与承包人约定的质量保修担保方式为:保修金

34.2采用保修金保修担保的,发包人与承包人约定的保修金担保范围及保修金返还期限为:保34o3修期满后

（十）、违约、索赔和争议、违约35本合同中关于发包人违约的具体责任如下

35.1本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任发包人违约则承担通用条款约定的24责任.本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任发包人违约则承担通用条款约265定的责任本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任发包人违约则承担通用条款约定

33.4的责任.双方约定的发包人其他违约责任因征地拆迁滞后、市政府有关部门行政干预（包括暂停工、赶工以及工期变更），工期可以顺延，费用以市政府有关部门的批复为准.本合同中关于承包人违约的具体责任如下35o2本合同通用条款第条约定承包人违约应承担的违约责任该项违约承包人每延续一天应142赔偿由于工期延误给发包人带来的损失，其损失费按每拖延日历日向发包人支付合同总价的万分1之三累计计算直至最高赔偿额,其违约金的最高赔偿额为合同价的5%本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任该项违约承包人应自费修补缺陷，

15.1使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到合格标准，不能交工，拆除后重建，达到合格标准,并向发包人支付违约赔偿金直至最高赔偿额，其违约的最高赔偿额为合同价的5%双方约定的承包人其他违约责任具体约定详见补充条款、争议37因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解协商或调解不成的，按下列第种方式解决2（）向厦门仲裁委员会申请仲裁；1（）向项目所在地人民法院起诉；2若双方当事人未进行选择，则视为选定第（）种方式解决纠纷1

（十一）、其他、工程分包38本工程发包人同意承包人分包的工程另行约定381分包施工单位为须符合《中华人民共和国建筑法》《厦门市建筑条例》等有关规定并经监理工程师、发包人工程师审查同意、不可抗力39双方关于不可抗力的约定

①级以上的地震；

②级以上台风；

③小时降雨量达到

39.171224150毫米以上（以气象台发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾.以下不可预见因素等同于不可抗力市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以39o5造成承包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务的、保险40本工程双方约定投保内容如下

40.6（）发包人投保内容:厘1发包人委托承包人办理的保险事项:上（）承包人投保内容自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作2业员工的意外伤害若施工过程发生安全事故，由承包人承担一切责任.、担保41本工程双方约定担保事项如下

41.3发包人向承包人提供已方的履约担保，担保方式为无1承包人向发包人提供己方的履约担保，担保方式为

①履约担保金金额为合同价款的币210%种为人民币，可以采取现金或保函的形式

②履约担保采用保证金形式缴交的,其履约保证金应缴入到工程保证金专用账户

③招标人认可的担保机构已在市建设行政主管部门备案，担保书出具之日其备案处于有效期内双方约定的其他担保事项:由双方在合同中约定

3、合同份数46双方约定合同副本份数正本肆份、副本捌份，双方各执贰正肆副.46o

1、补充条款47承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人将取消其中标资格471O承包人施工现场项目管理人员47o2合同价万元以上含万元的工程项目承包人必须指派一名本企业在职的副

47.2150005000总经理级别及以上领导或总工程师为本项目的总协调负责人，该负责人不得擅自更换,如确需更换，应经得发包人同意，且拟更换人员应为承包人同等职位或以上领导.该负责人应定期到施工现场指导和检查工作承包人在投标书中承诺配置的项目负责人必须常驻现场，工程施工项目负责人和项目4722O O管理其他成员必须是该工程中标时所承诺的施工现场项目管理成员施工现场项目管理成员不得擅O自变更，项目管理成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核后报招标人同意同时报招投标监管机构备案工程预付款、进度款使用的监管47o3承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的

473.1O支出均通过该账户进行.监理工程师及发包人对该专户进行监管,监管内容及要求包括

47.

3.2承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；1承包人依约支付工人工资；2承包人按照法律规定及时缴纳税；3承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用4安全文明措施费要求专款专用；并在每期进度款中单项列支5承包人应向监理工程师提交所有合同金额超过万元的供应合同必要时监理工程师473o350有权要求承包人提供金额万元以下的合同，承包人必须提供50监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款或预付款支付后，

47.

3.4专户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料如不符合监管要求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限,此时发包人有权停止支付承包人要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或47o

3.5通知开户银行不得提供查询，必要时,承包人应向开户银行出具同意查询的说明承包人应分次提供正式发票，但发票不作为工程结算的依据47o3o6施工要求

47.4施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料,对施工区

47.

4.1域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查.测量前应对平面控制点，水准点进行检查复核测量的方法、精度以及所用的仪器应符47o

4.2合现行标准、规范的规定测量时监理工程师应在场，测量结果应经过承包人与监理工程师双方确认.承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任

474.3承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理47o

4.4机构规定的上岗证书，这些特殊工种包括电工、焊工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员，施工机械操作人员等.出入现场要求47o

4.5承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场1保卫部，由其统一制作入场证作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场.2在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用3承包人应负责场内卫生含厕所、浴间等并承担发生费用4工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的5一切车间和场所,或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等施工过程管理47o5发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工47o

5.1程师因承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延由于承包人的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的项目管理人员必须在47o

5.2监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转未经发包人同意,承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目经理、技术负责人，发包人将按元/人•天从工程款中扣除违约金，2000对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质检员、试验员，发包人将按元/人•天从1000工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机

47.5o3械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止1000在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤47o

5.4离现场,否则发包人将元/台•天从合同价中扣除违约金,直到设备重新进场为止1000在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工管理人员缺员以上,在监理

47.

5.530%工程师发出次书面警告后日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议，对工程正常施工35不造成影响的除外承包人在递交投标书之前，应已进行现场考察，并已经查得以下方面47o

5.6现场地形、地貌和特征；1实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；进场2道路和水、电、食宿供应条件；当地乡规民约和风俗习惯；3承包人已取得对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料4建筑废土的处置

5、承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，承包人需将分包人47o

5.7的资质、分包内容和分包合同报监理工程师和发包人核准后方可分包,否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的的违约金10%承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以47o5o8分包的名义分别转包给他人否则，发包人除了有权解除合同外,还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的的违约金.10%承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包475o9人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务.工程师可以随时撤回他对施工现场项目管理人员的批准，如果此批准被撤回，承包人在

47.

5.10接到书面撤回通知后应立刻调离更换该人员，不得雇用该人员担任该现场的任何职务合同变更和解除

47.6如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项4761O目管理部后生效承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延1误及以上或根本无法达到的10%承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改2却无正当理由拒绝整改的承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其3支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的承包人擅自更换本工程项目负责人或项目管理人员中的人员不能及时到位或擅自更换,经发4包人提出异议后天内不纠正的10承包人对专户的使用无法达到本合同约定的监管要求,且在一个月内仍无法整改的.5承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的6承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的7合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行

47.6o2提交给厦门市财政审核中心审核，审核结论对双方均具有约束力.合同解除后，承包人应于接到发包人通知后日内无条件退出工程现场.47o

6.315合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的

476.4违约责任工程竣工及竣工资料47o7工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告并要求验收；47o

7.1工程已按本合同规定全部建成,并圆满通过各项过程的检查、试验和验收；1竣工现场清理已符合约定要求；2承包人向发包人出具已按合同约定支付工程款证明一式四份；3法律法规或地方规章规定的其他条件.4发包人应在收到承包人竣工报告后日内组织设计单位和监理人进行验收，验收通过

47.7o210的，发包人应在验收后日内签署工程验收合格有关证明，并确定提交竣工报告的时间为实际竣工3日期验收不通过，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告,竣工日期以最后一次整改后提交整改报告的时间为准发包人应在收到承包人竣工报告后日内，未组织设计单位和监理人进行验收的，从

477.310第日可以认为验收已经通过的11专用条款第条规定的竣工资料是指按有关规定必须提交的全部资料

47.

7.

432.1承包人若不能按照本合同专用条款第条的规定提供完整的竣工图纸和竣工资料,47o

7.5321每延迟一天,每天承包人应向发包人支付元的违约金1000本工程竣工验收通过后日内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤47o7o615退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付元的违约金同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人1000的许可为此所发生的费用从未付工程款中扣除当工程具备竣工验收条件时,承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三

1.

17.7拖”（拖验收、拖资料、拖移交），同时承包人负责材料归档（按档案局要求），并向发包人移交归档材料壹式叁份；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责投标书的充分性

47.8应当认为在正式提交投标书前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何

478.1可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中应当认为承包人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查,并对现47o

8.2有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、已完主体结构工程施工中存在的缺陷和不足、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为承包人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料应当认为承包人已经确认其提交的投标书以及其工程量清单报价书中开列的各项费率和47o

8.3价格的正确性和充分性.除非合同中另有约定，承包人提交的投标书以及工程量清单报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了（）承包人根据合同应承担的全部义务；1（）为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支2词语定义

47.9⑴合同指协议书、中标通知书、投标书、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术说明、图纸、工程量清单以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件总称（）协议书:指构成本合同一部分,需由发包人与承包人共同签署且以此标志合同的文件.2⑶中标通知书:指发包人对投标书的正式接受函⑷标准、规范及有关技术文件指构成本合同一部分的具有同样名称的文件，以及根据第款由工程师批准的任何此类文件33⑸投标书:指承包人根据合同的各项约定，为工程的实施、完成和修补缺陷，向发包人提出并为中标通知书接受的报价书及其附属文件⑹投标书附件指附于投标书之后的已填写完内容的构成本合同一部分的文件⑺其他承包人指发包人直接雇用，从事承包人的承包范围之外但与本合同工程有关的其他工作的承包人（）质量保修书指由发、承包双方签署的约定工程保修事宜及其双方的权力、义务的协议8⑼竣工验收证书指由发包人、承包人、监理单位和设计单位四方共同签署，由工程师向承包人颁发的证明工程通过了竣工验收的文件发包人所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象承

47.10包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整,承包人必须给予配合不得拒绝.本专用条款中涉及的市（区）财政审核部门是指市财政审核中心和区财政审核所，

47.1111各级财政审核部门依照各自职责分工负责对市级和区级财政投融资项目进行审核，市（区）投资审批部门是指市发展与改革委员会和区主管工程项目投资审批的部门，各级投资审批部门依照各自职责分工对市级及区级财政投融资项目进行审批.施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文47o12明标准化规定，按规定施工现场应设置围挡的，施工现场围挡设置必须按照《厦门市建设与管理局关于印发〈提升厦门市建筑施工安全文明标准化水平若干措施〉的通知》（厦建工号）中

[2012]51的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工.本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用本工程绿化苗木竣工后养护时间要求个月；苗木成活率要求虬在种植与养护47136100期间应对绿化进行修整、除草,次数不得低于次，同时要进行病虫害防治，对一些生长较弱，枝条3不够充实的树木，应及时追肥施工及养护期间所发生的水电费用由承包方负责.中标单位进行苗木栽种时，需经招标人及监理单位确认后方可栽种施工现场若与设计图纸有冲突，施工过程产生的费用已包含在中标价中,招标人不再增补费用承包人在进场施工前，应再次复核本次施工的一切内容，包括但不限于吊顶类型、

47.14面积、门、窗洞口尺寸、玻璃型号、规格、厚度、尺寸、空调室外机罩、公共区域设备设施、线路、室外需修复的设备、设施、室外绿化苗木等承包人应当服从发包人的管理，同意在不增加工程造价情况下对工程量的合理4715调配和修复部位的适当增减承包人应当服从物业公司的管理规定，对大厦原有的一切设备、设施、建筑装饰面等

47.16应当爱惜，不得破坏对电梯、主要施工人员、材料通道应采取必要的保护措施，若因承包人原因造成的损坏，承包人负责赔偿.承包人应当在施工前告知相应入驻单位，文明施工，取得谅解，不得影响本办公楼

47.1717内入驻单位的正常办公若出现投诉，应及时沟通、处理并承担相应费用.参加开标会议授权委托书本授权委托书声明我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，本人因事不能亲自参加开标会议，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我的授权委托代理人，参加〈建设单位（业主）〉的工程的开标会议，代理人在本工程开标、评标和中标候选人的抽取期间所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均承认代理人无转委权，特此委托代理人性别年龄身份证号码部门职务投标人（印签）法定代表人（签字或盖章）授权委托日期年月日资格后审必要合格条件标准工程名称创业大厦受损部位灾后维修工程1建设地点集美区23建设规模本工程建安工程费约

126.34万元人民币质量标准要求合格4本工程定额工期为/日历天,要求建设工期（中标合同工期）为也日工期要求5历日开工日期按合同约定，竣工日期按合同约定、招标范围文字描述详见本工程施工图纸和工程量清单（对已包1含在本次招标范围内，但台风后出于及时抢修需要已提前委托相关招标范围6单位抢修完成的内容，同意从本工程款中扣减并支付给原抢修单位资金来源财政投融资7资格审查办法采用资格后审方法8工程报价方式采用工程量清单计价缰食单价法9投标有效期为幽日历日（从投标截止之日算起）10招标人不组织探勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行探勘踏勘现场11项目现场投标文件及后审文件份数正本壹份，副本贰份12地点厦门市建设工程交易中心集美分中心（厦门市集美区诚毅大投标文件递交地点及递交起街一号之三楼）113止时间时间年月日时分起至20175190900年月日时分止20175190930地点厦门市建设工程交易中心集美分中心（厦门市集美区诚毅大开标地点时间14街一号之三楼）1时间投标截止时间的同一时间工程招标发包价发布时间152017年1月丝_日具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质且在厦门市建设局题市场信用监管系统信用评价结果为年度信用评价翎郎+及处级别的2017资质要求16在集美区注册的施工企业,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力本工程采用简易程序的随机抽取方式，开标后经审核合格的投标人招标方式17直接进入抽取中标候选人、投标文件的组成投标文件由资格后审申请书、商务标及技术标组成，应提供正本壹份、副本贰份.序号项目内容合格条件法人资格具备有效的营业执照并具有法人资格

1、具备有效的建筑资质证书，同时没有处于被停业、1停标（停接任务）状态市场准入资格

2、非本市注册的投标申请人须通过厦门市建设与管2理局资质备案（）业务范围应具备承担招标工程项目资质1施工资质条件3⑵资质等级及类别详见投标邀请书资格后审申请书应加盖申请人印签（公章）或经投标申请人的法定代表人或委托代理人签定或加盖私资格后审申请书签署4章否则申请书将可能被拒绝,由委托代理人签字或盖章的，资格后审申请书中应附有法定代表人的授权委托书项目管理班子配备分项评审标准评审内容评审标准

一、本项目拟派的项目负责人必须满足下列第（）项的要求1项、本项目属于小型工程,拟派的项目负责人必须具有建筑工程专业贰级及以上注册或临时1目执业建造师，目前无在建工程项目，已信息登记且岗位一致，并已取得项目负责人安全生产考核合格证书（证）B负、本项目属于园林绿化工程，拟派的项目负责人必须具有/专业/级及以上注册或临时执业建2责造师或者具有工程建设类工程师及以上职称

二、建造师注册证书或临时执业证书上标明的执业单位必须与投标人名称一致人其它人员配备至少应达到下列要求最低数目前承担在信息登记情岗位量要求职称、岗位资格要求建工程项目备注况项目（人）要求管理相关专业工程师及其以技术负责人人员1上职称酉己建备1施工巩岗位证书相关专业指工程建设类其员它1安装人员质量员岗位证书1//专职安全员安全生产考安全员1核合格证（证）C机械员/岗位证书谭纲岗位证书1（取样员）材料员岗位证书

1、投标人应当对填报的项目管理人员的资料真实性负责，不得有弄虚作假、隐瞒真实的情形

1、项目管理人员所有人员均要求为本单位的在职职工本单位在职职工是指在投标截止时间至少日230前与本单位签订了劳动合同并为之办理了社会养老保险的人员.在投标文件中须提交劳动合同和投标截止之月或者上个月或者上上个月社保机构出具的社会养老保险缴费证明并加盖缴费证明专用章或者提交从其它社保机构网上下载的社会养老保险费的缴交情况（信息）表项目管理人员属于事业单位编制，不需缴纳要求社会养老保险费的，则应提交企业注册地公证机构公证的由企业注册地社会劳动保障主管部门出具的不需及说要缴纳社会养老保险费的证明.社会养老保险费的核查由资格后审委员会负责核查，评标委员会需核对核明查结果进行复核、项目管理人员”已信息登记且岗位一致”，指已在厦门市建设与管理局的信息网（网址3）中的“厦门市建筑市场建筑业企业管理系统〃（以下简称信息系统）中有信息登记并与www.xmjs.govo cn信息系统中登记的岗位一致、项目管理人员的在建项不含与本招标工程在同一地点属同一工程分段发包或分期施工的项目4B、对在建项目数进行审查时，需登录厦门市建设与管理局的信息网（网址）中的5wwwo xmjsogovo cn“信息系统”中查询.项目管理人员的已信息登记且岗位一致和在建项目数的网上核查，由资格审查委员会负责核查，评标委员会须对核查结果进行复核，根据复核结果进行评审资格后审申请书中填报的项目管理人员必须与技术标投标文件中的项目管理人员配备情况表中填报的相应人员一致,如不一致其投标作废标处理、根据厦建工号文规定，项目管理主要人员（项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、6

[2014]48安全员、机械员）不得同时在两个及两个以上的建设工程项目中任职因此，项目管理主要人员在投标时应无在建项目，即没有在任何在建项目中担任项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、试验员、材料员.拟派往的造价员、试验员、材料员不得在任何在建项目中担任项目负责人、生产负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员.并提交无在建项目承诺书评标委员会在评审项目管理主要人员是否有在建项目时，以信息系统上核查结果和承诺书为准.其它、招标工程属园林绿化工程的，项目管理人员可不要求信息登记且对相应的在建项目数暂不限制，项7要求目负责人和安全员可不要求是否取得安全生产考核合格证书及说、注册建造师、注册造价工程师的注册人员达到退休年龄退休后，其注册资格仍然有效的，仍可在所8明注册单位的管理岗位上担任相应职务，并视为本单位的在职职工.此类职工应提交与注册单位签订的劳动合同和退休证书.岗位任职资格以注册证书上相应专业、资格为准.、联合体投标的，项目负责人必须由牵头人派出，其他人员可以由联合体各成员派出

9、拟派的管理人员人数不得少于，人，同一人员最多可担任两个岗位，即最多可再兼任一个岗位10其中，拟派的施工员、质量员不得相互兼任，安全员为专职安全生产管理人员，不得与其他岗位相互兼任.、所有岗位资格或合格证书（暂不含注册建造师证书）均须在有效期内，过期的证书为无效证书,根11据厦建筑号文通知要求，提交的职称证书审批部门为“福建省人民政府办初级职称评审委

[2010]65XX员会〃、“福建省人民政府办人事教育处”的职称证书均视为无效证书，提交无效职称证书的将视XX为岗位资格不满足、项目负责人即项目经理，质量员即质检员，机械员即机管员

12、临时执业一级建造师注册期满，未按规定在年月日前提出延续注册申请的，不能再担132014228任项目负责人已提出延续注册申请的应提交省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则，按未提出延续注册申请处理.注、大、中、小型工程规模划分按《注册建造师执业工程规模标准（试行）》（建市号）；1

[2007]

171、项目施工管理人员配备数量应符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目施工管理人员配备标2准》（闽建建号文）相关规定；

[2013]

43、安全员的配备与管理还应符合建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人3员配备办法》（建质号）相关要求；

[2008]

91、机械员配备还应符合《福建省建设厅关于进一步加强建筑起重机械安全管理的若干意见》（闽建建4

[2008]号）和《厦门市建设与管理局关于印发加强建筑起重机械安全管理的43若干规定的通知》（厦建工号）；

[2009]

47、房屋建筑工程、市政基础设施施工总承包项目的施工员应按专业配备；

5、专业工程可根据工程实际情况配备项目管理人员6

（一）资格后审申请书包括下列内容、资格后审申请书；

1、资格后审申请书签署授权委托书；

2、资格后审申请书附表及附件3附表投标申请人一般情况表1附件《企业法人营业执照》副本复印件1附件《中华人民共和国组织机构代码证》复印件2附件《建筑业企业资质证书》副本复印件3附件《安全生产许可证》副本复印件4

②附表财务状况表3

③附表拟定分包人情况表4

④附表投标申请人信誉、履约情况表5

⑤附表其他资料6

（二）、商务投标文件包括下列内容、投标文件签署授权委托书（如投标文件由法定代表人签署的不要求此项内容）；

1、投标函；

2、投标函附录；

3、工程发包价确认函；

4、主要材料设备品牌选用表

5、替代方案及其报价书（不允许提交替代方案的不要求此项内容）6

（三）、技术标投保文件第一部分（项目管理班子配备）包括下列内容、项目管理班子配备情况表

1、项目管理班子关键职位（人员）履历表；

2、项目管理班子配备情况辅助资料；

3、拟分包情况表（未分包的可不要求此项）4以上投标格式参照厦门市招投标管理办公室颁布的建设工程施工招标投标（适用于随机抽取法）的范本

二、资格审查开标后，由招标人根据资格审查标准以及投标人所提交的资格审查资料对各投标人的资格进行审查，只有通过资格审查的投标人，其投标单位才能进入随机抽取程序

三、招标工程费率取费标准（投标人一旦中标，施工图预算、合同价款等适用本节条款）、本工程的费率取费标准按照其工程类别，以《福建省建筑安装工程费用定额》（版）、《厦12016门市建设局关于调整厦门市安全文明施工取费标准的通知》（厦建筑【】号）、《厦门市建设局20167关于转发〈福建省建筑安装工程费用定额〉（版）的通知》（厦建筑号）中规定的标准并2016

[2016]34结合企业的自身情况计取（规费和列入不可竞争的措施项目费的费率除外）、劳保费费率2（）本工程发包价中的劳保费按人工费的计取；114%（）投标人的投标报价以人工费的计价.214%、本工程施工现场按照《厦门市建设与管理局关于印发〈提升厦门市建筑施工安全文明标准化3水平若干措施〉的通知》（厦建工号）规定，应不设置（设置/不设置）施工现场围挡应设

[2012]51置施工现场围挡的，其施工围挡及扬尘防治措施费按照《厦门市建设与管理局关于调整厦门市安全文明施工取费标准的通知》（厦建筑号）计取

[2016]7

五、执行及推荐选用的计价规范、定额与执行的有关政策性文件（对应招标文件第三卷第四章第条款、第六卷第九章第款）1653

（一）执行及推荐选用的计价规范、定额、《建设工程工程量清单计价规范》（）1GB50500-

2013、《各专业工程工程计算规范》（）2GB50854-50862-

2013、《福建省建筑工程消耗量定额》〈〉3FJYD-101-

2005、《福建省安装工程消耗量定额》〈〉4FJDY-301〜312-

2012、《福建省市政工程消耗量定额》〈〉5FJYD-401〜407-

2005、《福建建筑装饰装修工程消耗量定额》＜〉6FJYD—201-

2005、《福建省园林绿化工程消耗量定额》＜〉7FJYD—501-

2005、二年《全国统一建筑安装工程工期定额》、《福建省建筑安装工程费用定额》〈版〉

800092016、《福建省住房和城乡建设厅关于颁发〈加气混凝土砌块等项补充定额〉、〈喷涂聚氨酯1072酸泡等项补充定额》和调整〈福建省建筑装饰装修工程消耗量定额〉41（）砂垫层等项消耗量的通知》（闽建筑号）FJYD-201-2005173

[2011]

6、《福建省住房和城乡建设厅关于颁发〈沥清混凝土路面小修养护热再生定额（试行）＞等补11充定额的通知》（闽建筑号）

[2012]

10、《福建省住房和城乡建设厅关于颁发〈现浇混凝土空心楼盖内模安装补充定额＞的通知》（闽12建筑号）

[2012]

23、福建省住房和城乡建设厅关于颁发《风镐破碎石方》等补充定额的通知（闽建筑号）13

[2012]

39、福建省住房和城乡建设厅关于调整建筑工程部分模板及支架定额消耗量的通知（闽建筑14号）

[2012]

40、厦门市建设与管理局《关于转发土方工程消耗量定额补充规定的通知》（厦建筑号）15

[2013]

39、福建省住房和城乡建设厅关于颁发《大口径静压沉管灌注混凝土桩等项补充定额》和《卷16121材塑胶整体楼地面等项补充定额》的通知（闽建筑号）25

[2013]

36、厦门市建设局转发《福建省住房和城乡建设厅办公室关于建筑营业税改增值税调整福建省建17设工程计价依据的实施意见》的通知（厦建筑【】号）

201635、厦门市建设局关于执行《福建省建筑安装工程费用定额（版）》有关问题的补充通知（厦182016建筑【】号）201648

（二）有关政策性文件规定:、厦门市建设与管理局关于转发《福建省建筑安装工程费用定额》（版）的通知〈厦建筑12016

[2016]号〉

34、厦门市建设局关于实施国家版建筑工程工程量清单计价与计量规范有关事项的通知〈厦22013建筑号〉

[2016]

25、关于印发《厦门市散装水泥专项资金管理暂行办法》的通知〈厦财工号〉3

[1999]

23、关于执行《福建省建筑安装工程工期定额管理规定》的通知〈厦建建号〉4

[2001]

015、厦门市财政局、厦门市建设与管理局《关于继续征收新型墙体材料专项基金的通知》〈厦建5材号〉、《厦门市人民政府关于减免部分涉企收费的通知》〈厦府号〉[20H]3

[2011]

493、厦门市建设与管理局关于转发《福建省建设厅颁发省建筑工程消耗量定额》等个文件的通知63〈厦建建年]号〉[

200528、关于颁布《厦门市预拌混凝土管理规定》的通知〈厦府综号〉7

[1999]

024、厦门市建设与管理局转发福建省建设厅关于颁发园林绿化工程消耗量定额的通知〈厦建建8（）号〉

2005155、厦门市建设局《关于调整厦门市安全文明施工取费标准的通知》（厦建筑号）9

[2016]

7、厦门市建设与管理局关于发布厦门市建设工程人工预算单价及有关问题的通知（厦建筑10

[2010]号）

58、厦门市建设与管理局转发福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价并调整厦11门市建设工程人工预算单价标准的通知（厦建筑号）

[2014]

1、厦门市建设与管理局关于建筑弃（借）土石方运输计价有关事项的通知（厦建筑号）12

[2013]

35、厦门市建设局关于发布《厦门市建筑工程工程量清单市场计价参考》的通知（厦建筑13:2014151号）、厦门市建设局转发福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑工程模板人工预算14单价的通知（厦建筑号）

[2015]1

六、评标、定标、本项目评标前由招标单位组织有关部门领导及专家组成评标委员会；评标由评标委员1会负责、废标界定2有以下情况之一者，投标文件无效，按废标处理.、投标报价超过工程发包价的.

2.

1、投标文件（标函）袋封口未密封或未加盖投标单位印鉴的

2.

2、投标文件内容不完整及实质上未响应招标文件要求的.

2.

3、、投标文件逾期送达的.

2.

44、评标前首先由评标委员会确认各投标单位是否废标，若各投标单位的投标报价均高于3发包价，则本工程将重新进行公开招标、本项目按随机抽取法，报价合理性评审依据厦门市现行评标办法范本中的相应规定4

七、合同签订本招标文件连同中标单位的投标文件，中标通知书均为合同组成部分.中标单位收到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间与招标人根据有关规定，签订施工合同合同专用条款约定内容（对应招标文件第二卷第二章）（财政性投资项目合同专用）本工程施工现场所需的临时用水、用电由承包人自行解决，费用自理.电讯由发包人配合承包人与电讯部门联系，水、电、通讯费用由承包人支付.涉及到相关申请手续（包括但不限于以下事项绿化带、路面破除及恢复、占用道路等），应由中标人自行向有关部门申请办理，绿化带、路面修复后需经相关管理单位验收合格以上事项产生的相关费用均在投标报价内考虑.合同价款与支付合同价款及调整23o本合同价款采用固定总价计价方式确定.

23.2（）采用固定总价计价方式的，合同价款中包括的风险内容、风险范围以及风险费用的计1算方法按通用条款第条执行或双方另行约定为231合同价款中包括的风险范围

①因工程量清单有错、漏，导致工程发包价价不准确；

②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化;

③合同工期一年以内或合同工期一年以上在第一年内完成的工程量的材料价格变化；

④合同工期一年以上在第二年及以后完成的工程量的材料价格变动（不含钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、柴油及汽油、电缆等主要材料价格由于市场变化异常，上涨或下降幅度超过材料基准价的该超过部份的不属风险包干范围材料基准价按招标同期《厦门10%,50%市建设工程信息》发布的材料价格信息价确定）；

⑤因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施风险费用的计算方法综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件,发包人按规定已考虑的风险包干系数计入在工程招标控制价中.承包人在投标报价时已考1%虑了上述风险因素并计取了风险包干费用.在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整风险范围以外合同价款调整方法采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整、1非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；、发包人提供的地质勘察结果与实际不2符,导致基础工程发生变更的、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工预算单价调整、厦门3市建设与管理局发布了厦门市人工预算单价调整；、因市场变化、政策性调整导致合同工期一年以上4在第二年及以后完成的工程量中的主要材料（钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土,柴油及汽油、电缆等）基准价变化且变化超过材料基准价的士的超过部分10%合同价款可按以下方式进行调整⑴增减工程量按规定程序按实核增核减.⑵增减工程量的单价确定

①在工程量清单之内的项目，按承包人投标书中的工程量清单的综合单价计算；

②不在工程量清单之内的项目，其综合单价按承包人的综合单价编制原则确定其综合单价;措施费项目

（一）、规费及税金按承包人在投标报价中所计取的费率标准计取相应的费用⑶材料变更时价格确定

①承包人投标文件中价格明细表已有的材料，按承包人材料价格明细表所列的材料单价计算；

②承包人材料价格明细表中没有的材料，参照《厦门建设工程信息》在投标期间公布的材料单价按中标价的综合单价编制原则计算

③《厦门建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同市（区）财政审核部门审定.（）施工期间人工预算单价的调整:按照福建省住房和城乡建设厅、厦4门市建设与管理局发布的人工预算单价及调整原则并结合工程实际情况进行调整⑸合同工期在一年以上在第二年及以后完成的工程量中的主要材料（钢材、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、柴油及汽油、电缆等）价格变化超过材料基准价其超过部分的材料价差调整和计取方法:

①材料基准价与±10%,当期《厦门建设工程信息》发布的材料价格信息价对比，当期材料价格已超过基准价的对超过部±10%,份的价差予以调整；

②按照“风险共担、利益共享”的原则共同承担价差部分，即价差部分分别由发包人和承包人各承担（或受益）；

③计取主要材料价差时，应予扣除施工合同中已计取相应的包干风50%险费用；

④调增的材料价差，只计取差价和税金，不计取其他费用.

⑤因发包人原因造成延期开工或工期延误半年及以上的，延误期间发生的主要材料价差予以调整；因承包人原因造成延期开工或工期延误的，延误期间发生的主要材料价差不予调整；

⑥主要材料价差调整发生的费用增减在办理竣工结算时一并结算；

⑦主要材料价差调整时所提供的依据资料及相关要求详见厦财建号文

[2011]38（）采用固定单价计价方式的，合同单价的计算方法按通用条款第条执行或双方

223.2另行约定如下无（）采用其他计价方式的，合同价款的调整方法无3双方约定合同价款的其他调整因素招标文件的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发23o5生或减少的，在计算和工程结算时应当取消或扣减;不可抗力因素造成的损失,以投保理赔确定价款为准、工程预付款24本工程不拨付工程预付款、工程量确认25承包人向工程师提交已完工程量报告的时间25o1承包人必须在每月日前向监理工程师报送当月实际完成的各部位的已完工程量报告28（截止当月日），监理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后个255工作日内审核完毕送发包人，发包人派驻的工程师在个工作日内审核完毕

5、工程款（进度款）支付26承包人根据厦集财预【】号文规定的施工进度节点申请支付工程款发包人根据施工261201211进度达到和工程竣工结算审核结论书出具后拨付相应工程款支付工程进度款在扣除工程保留金50%后，按当期进度款的拨付工程竣工结算审核结论书出具后,在发包人收到区财政拨款且承包10%90%人提交相应数量的增值税专用发票后个工作日内拨付至承包人，按结算价格的拨付（预留1595%5%的价款作为保修金，待保修期满后天内一次性结清）,28七）、材料设备供应、发包人供应材料设备27发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下

27.4（）材料设备单价与一览表不符工1（）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符由发包人按通用条款执行2（）承包人可代为调剂串换的材料无.3（）到货地点与一览表不符由发包人承担不符所发生的运输费用4（）供应数量与一览表不符:供货数量多于一览表时由发包人承担运出现场，供应数量少于一览表时5发包人补足（）到货时间与一览表不符由发包人按通用条款执行、6发包人供应材料设备的结算方法发包人供应的材料设备价由发包人支付27o

6、承包人采购材料设备28承包人采购材料设备的约定本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有28o1材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足

①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认

②符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求.

③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料.

（八）工程变更发包人应（）严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的项目工程，一律不得追加投资（）

29.412在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，投资超过概算，发包人应重新报批在概算控制范围内，设计变更增加造价在本工程总中标价以内且不超过万元的,由区财政审核中心审定；设计变更增5%30加造价超本工程中标价或超过万元的，由区财政审核中心审核后，提交区招投标领导小组批准5%30未经批准的不予追加投资（）对于投资超3。