施工管理工程勘察设计施工总承包合同正式合同

工程勘察设计施工总承包合同（正式合同）工程名称工程勘察设计施工总承包合同编号发包人（主）承包人（成）（成）签订日期年月日:201目录第一篇中标通知书发包人同意的出国考察费用，除制装费外，其他费用由发包人支付.

7.8发包人有权委托设计咨询单位对设计人的设计工作进行指导，对设计成果进行审核，设计人需予以服从.

八、设计人权利和义务

8.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第一章第4条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现本合同条款

7.

2、

7.

3、

7.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）.并对提交的设计文件的质量负责.82设计合理使用年限按国家有关规定执行08o3设计人须在开始进入方案设计前的一周内提交一份设计计划及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质未经业主批准，设计单位不得无故更换设计参与人员84设计人交付设计文件后，按发包人要求参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在3天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收.85设计人协助发包人办理规划报建、各专业报建、办理建设工程规划许可证等报批报建工作86设计人应为与本工程相关的咨询工作提供技术协助;应派专人长期驻施工现场进0行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）8o7关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，设计人需重新出具完整的变更图纸，再由施工单位根据变更图绘制竣工图

8.8招标技术服务设计人应在发包人进行的工程施工招标、附属工程施工招标、设备材料采购招标、工程检测及监测、服务咨询招标过程中提供技术服务，包括但不限于以下

（1）根据发包人要求制定技术文件（包括监、检测方案编制、用户需求书、工程量清单、招标控制价、主要材料设备清单、技术规范、质量标准等）并生成符合招标要求的格式（工程量清单、招标控制价编制，推荐使用广联达、殷雷、易达造价软件）;

（2）对于发包人召开的相关招标会议（如招投标答疑会、概（预）算会议等），设计人应根据发包人的要求派出相关专业人员参加，并积极配合发包人做好投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作

（3）设计人根据发包人要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件

（4）根据发包人的要求配合发包人进行合同技术条款的谈判工作；注上述工作的费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付8o9限额设计

8.9o1本项目以经批复的项目投资估算为上限实行限额设计，限额施工设计必须符合国家、省、市相关技术规范、标准8o92设计时应按全要素标准的各项内容及要求，遵循功能适用、标准合理、经济O合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实初步设计/设计方案经市住房城乡建设委审定后，由设计施工总承包单位编制项目预算.经审定的预算金额（不下浮）不得超过经批准的项目投资估算金额预算编制时，工程建安费采用清单计价方式，计价依据执行编制期适用的《建设工程工程量清单计价规范》、各专业《工程量计算规范》与《广东省建设工程计价通则》，套用省工程造价管理机构发布的现行定额以及市工程造价管理机构发布的补充定额、当期人、材、机价格（特殊材料按市造价站新发布或核定的价格为准施工图预算金额以审核部门最终审定的金额为准）预算清单价格编制原则上不得采用定额及指导价以外的价格（经发包人同意的除外）项目预算经设计咨询单位审核后上报建设管理单位，建设管理单位进行审核把关后负责上报项目主管部门，设计单位须无条件按建设单位审核意见进行调整修改8o

9.3设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（按发包人要求提供，修改到满意为止）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化所有提交的方案均不得超过投资估算，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可行性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，合理控制工程投资

8.

9.4设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，如引起投资限额的突破均需经过设计咨询单位审核，发包人审批同意设计人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担本合同或L条约定的违约责任.8o10按照发包人《勘查设计单位现场技术服务管理办法》及其他管理文件要求履行8o11在合同执行期间，如发包人委托其他建设管理单位承担本工程部分工程建设管理工作的，设计人必须按本合同约定接受建设管理方授权范围内的管理如发包人发现设计人不服从管理的，按本合同约定的违约责任进行处罚8012设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人向发包人提供8113设计人必须配合发包人做好本工程的工程预算评审等工作第四章违约责任

九、设计人违约责任9o1质量违约责任9o lo1设计质量问题系指设计文件的遗漏或错误包括但不限于以下所述

①设计错误或设计不合理；

②设计遗漏；

③施工图预算、施工图清单项目或工程量统计与施工图纸不对应、漏项等

9.lo2发包人直接提出的变更或设计人对设计进行优化以节约投资不属于设计质量问题.上级管理部门提出优化设计等要求造成的变更，可由发包人提出，不得由设计人提出设计人原因造成的设计深度不足或设计质量问题引发的变更，由设计人承担责任,由此增加的费用应由设计人承担；9o lo3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人错误造成的工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%.因设计质量的原因，在建项目发生重大质量、安全责任事故，将追究法律责任

9.

1.4设计人必须按照2013版《建设工程工程量清单计价规范》编制预算如预算、工程量清单、图纸工程量三者无法对应，且经发现后无法按发包人要求更正的，发包人均按误差比例扣罚设计人预算编制费，如误差超过50%,则发包人有权解除合同以及扣罚全部预算编制费,并保留向设计人提出索赔的权利.

9.Io5在合同约定的时间内，因设计质量原因，初步设计未通过评审的，按合同价的5%扣罚但单项累计不超过50万元9lo6变更办法按照市建委颁发的《关于印发城建固定资产投资项目工程变更管理办法（试行）的通知》（穗建计

（2009）241号）及其他相关规定执行

9.

1.7因设计质量原因引起的工程I类变更，扣罚工程变更金额（变更金额以上级建设主管部门审批金额为准）对应设计费用；导致工程H类、III类变更，扣罚工程变更金额（变更金额以上级建设主管部门审批金额或发包人审核金额为准）对应设计费用.9lo8设计人每次报送预算金额与预算审核部门审定金额的核减率大于30%（含30%）O时，将上报建设主管单位批评，扣罚送审内容对应设计费的1%,但不超过10万元；核减率在25%至30%之间（含25%）,将在发包人单位通报批评；

9.2工期违约责任

9.21由于设计人原因，延误了设计成果文件交付时间，设计人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为合同价格的

0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为合同价格的30%（若因发包人或经发包人同意的原因调整计划，则提交时间作相应调整）.

9.22本合同期内，设计人必须按发包人要求依时派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现设计人不到场，根据对发包人的影响程度，每次扣罚合同价的1%但不超过1万元923本设计项目施工过程中，设计人必须按发包人要求派出合适人员参与按有关规定须有设计人参加的各部位的验收,若发现设计人不到场，根据对发包人的影响程度，每次扣罚合同价的1%但不超过1万元

92.4设计人必须对施工过程中涉及到的设计或设计变更问题及时予以解决；一般O情况下，设计人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计或设计变更问题做出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变更设计.若因设计人原因而拖延,则每次扣罚合同价的1%但不超过1万元特殊情况下经发包人同意，可予以顺延9o3人员管理违约责任9o

3.1设计人未能按合同约定投入人员/设计代表或投入人员/设计代表没有到位的,一般设计人员的，每出现1人次，扣罚合同价的1%但不超过1万元/人次；为设计专业负责人员，每出现1人次，扣罚合同价的2%但不超过2万元/人次设计人要求更换人员的，按本合同条款

93.2及

9.

3.3的约定执行设计人在发包人规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作，另请他人的费用应从支付给设计人的设计费中扣减，设计人不得提出任何异议.

9.

3.2经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人按合同价的1%支付违约金但不超过1万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人按合同价的3%支付违约金但不超过3万元/人次；更换项目设计总负责人、设计管理负责人须向发包人按合同价的5%支付违约金但不超过5万元/人次更换的人员必须不低于原招标资格要求9o3o3未经发包人同意的,更换一般设计人员须向发包人按合同价的5%支付违约金但不超过5万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人按合同价的15%支付违约金但不超过15万元/人次；更换项目设计总负责人、设计管理负责人须向发包人按合同价的25%支付违约金但不超过25万元/人次

9.

3.4设计人员不满足承担本项目相关设计工作要求,发包人有权要求更换相关设计人员.94其他违约责任O941设计人应保护设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经发包人同意，设计人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，设计人应负法律责任，发包人有权索赔

9.

4.2合同生效后，设计人单方终止或解除合同，如未开展设计工作，设计人要求终止合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金；如已开展设计工作，设计人应退还超出已完工作量以外的发包人已支付款项，同时向发包人赔偿合同价总额20%违约金

9.43合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，设计人未进行设计工作的，不退还发包人已付的定金；已进行设计工作的，发包人应向设计人支付已完成工作量相应设计费9o44在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，设计人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的关于环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任

94.5如需分包，分包内容及分包人的选定须经发包人审查批准，设计人不得私自0分包，否则除扣除私自分包部分全额设计费用外，设计人还需承担由此造成的一切损失.9o5上述规定的执行将在支付或结算阶段时扣罚相关设计费用第五章其他

十、保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任

十一、争议

1.11双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，双方当事人同意通过甲方所在地法院诉讼解决

11.2发生争议后，相关费用的承担

11.21因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际O经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任.IK2o2若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）.Ho

2.3甲、乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担.”

十二、合同生效、解除及其他121设计人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止

012.2发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用123由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决o力第三篇勘察合同条款

12.4未尽事宜,经双方协商一致，签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效第一章勘察工作内容

一、勘察范围工程勘察范围（包括但不限于）勘察测量内容包括:勘察专业及其它服务，勘察专业以穷举方式，发包人对相应实施内容打钩以下所有勘察内容包括4旧路检测国工程物探（含管线探测）A口］工程测量（需满足设计、规划、国土报建需求）其他服务以上专业的成果质量对其负责，按发包人需求提交数量（技术部意见）

二、发包人向勘察人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1勘察任务书1年月日2技术要求1年月日3工作范围的地形图1年月日

三、勘察人向发包人交付的勘察文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间根据发包人要求，但最迟在勘根据发包人需要，另行1勘察方案察人开工前之天,经审核后方通知可开工根据发包人需要，另行2现场初步勘察作业方案确定后工日内通知初步勘查完成后10日内3现场详细勘察作业8份（含电子文档）工程勘察文件或岩土工程设现场详细勘察作业完成后1日48份（含电子文档）计文件内第二章勘察收费的计取及支付收费标准及付费方式

一、

1.

1、本工程勘察费为¥万元（大写）（财政评审价）在合同实施期间工程测量费、物探费、旧路检测按实际完成工作量调整，费率浮动幅度按中标下浮率%下浮.测量（含物探）费报价及计算依据表序号工作项目系数数量单位单价（元）金额（元）备注—测量费计算1E级GPS测量2图根控制点3IV等水准测量4图根水准测量51500数字化地形图（一般区）61500数字化地形图（建筑区）7定测中桩施放8定测纵断面测量9横断面测量10桥涵、路口等测量详细调查11小计12技术工作费13合计管线探测费计算1物探费计算lo1雨水管物探

1.2污水管物探lo3给水管物探

1.4电力管线物探lo5电信管线物探

1.6小计2管线测量

2.1雨水管物探

2.2污水管物探

2.3给水管物探2o4电力管线物探

2.5电信管线物探2c6标高测点2o7小计3技术工作费4合计下浮率％—实际应收费路面检测费报价及计算依据表10序号检测名称单价数量检测费1路面病害调查2弯沉检测3抽芯检测4合计5下浮率

1.2工程测量、工程物探费的结算，按实际完成工作（经发包人确认的量），依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）并下浮完（中标下浮率）进行结算,旧路检测费按国家标准及相关规范下浮%（中标下浮率）进行结算，最终以广州花都区财政评审中心审定的结算价为准lo3工程勘察费分期支付勘察人提供所有勘察成果并经发包人确认，工程经花都区财政投资评审中心预算（如有概算的按概算）审核,并出具预算（如有概算的按概算）评审处理意见通知书后，发包人向勘察人支付由区财政投资评审中心预算（如有概算评审价的按概算评审价）审核的勘察费总额的80%（含已付定金），待工程竣工验收结算后，按照本勘察合同条款第二章勘察收费的计取及支付lo2项的原则结算，并经花都区财政投资评审中心结算审定后，发包人向设计人结清其余勘察费不留尾款（财政投资项目付款时间以财政部门批准为准）14勘察人应于每月18日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理单位.第三章双方责任

一、发包人责任

1.发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，审定勘察人的勘察方案并按第二条规定提供文件资料2发包人应协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如:落实土地征用、青苗O树木赔偿、拆除地上地下障碍物及影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等），并承担相关费用3o若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协助安全保卫工作,按国家有关规定，协助勘察人对从事危险作业的现场人员进行保健防护4o勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费

5.由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延6o本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任

二、勘察人责任lo勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书技术要求、技术咨询单位审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达O到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金为直接损失部分勘察费的300%造成第三方损失的，由广州仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承担责任.

3.在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报发包人、技术咨询公司审核，发包人批准后方可实施

4.勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续

5.勘察过程中,勘察人应做好现场管线等的保护工作，勘察施工前应做好探管工作.由于勘察人的原因而造成对管线或第三者财产的损坏，由勘察人负责赔偿6o在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，所有勘察成果未经甲方书面同意不得向第三方披露7o勘察过程中，在有毒、有害等危险场所现场作业时，勘察人应对现场作业人员做好保护措施,并配备安全防护设施

8.本项目属于项目，勘察人的全部工作方案，勘察成果表报送发包人前必须得到技术咨询公司的同意

9.本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任第二篇合同协议书第三篇勘察合同条款第四篇设计合同条款第五篇施工合同条款第六篇农民工工资监管协议第七篇工程质量保修书第八篇廉政合同第一篇中标通知书第二篇合同协议书发包人（全称）广州市花都路灯管理所承包人（全称）（主）（成）（成）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》/《中华人民共和国招投标法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程勘察设计施工总承包事项协商一致，订立本合同

一、工程概况工程名称工程勘察设计、施工总承包工程地点:广州市花都区工程内容:拟对****************等工程立项批准文号资金来源:财政出资

二、工程承包范围及承包方式第四章其他

一、违约责任

1.由于发包人未协助勘察人解决工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应将工期按实际工日顺延

2.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担.如果勘察人未能按时提供合格的勘察成果资料给发包人，每延迟一天，发包人扣除合同勘察总价的3%作为罚金，误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%3o合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费.由于勘察人原因未按合同规定的时间提交勘察成果资料，每逾期一天，应减收勘察费千分之一.3本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金.

二、其它约定事项

1.考虑此类工程常因场地条件限制，规划调整，以及方案或设计评审要求修改等多因素影响，导致工程变更致使勘测工作量增加或减少当出现上述情况时，双方应及时确认实际发生的勘测工作量，并按实际完成工作量与

1.2条结算勘测费2o关于勘察深度的要求1按国家现行的勘察深度要求规定.2初步勘察应进行详细的工程测量、工程地质勘察和水文地质勘察,基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况.若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况3初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察，较准确标定其坐标位置及走向4初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护5详细勘察时，对建筑物基础及软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理有征地拆迁困难的除外6勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高.7勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更.

3.后期工作3o1配合施工1当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工,发包人不另支付配合施工费用，此期间工作内容如下2对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；3现场交桩；4配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作.5勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案

3.2勘察工作技术总结勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后三个月内完成初稿，交发包人34勘察质量监控

3.4o1质量要求1勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定2符合规划、合同和有关各方要求3勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确,并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要.4勘察人应保证工程测量结果满足相应等级的精密度和准确度，满足施工图设计中计算的工程数量、建设用地征用及拆迁补偿的需要5勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近,满足设计要求，最低限度减少不必要损失

3.4o2质量审查和监督工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由责任人签字勘察每一阶段工作必须经设计咨询单位及发包人签认后才能开展下阶段工作3o

4.3勘察工作管理及质量控制1编制勘察文件，应以下列规定为依据1项目批准书；

1.承包范围

（1）勘察部分工程测量、工程物探（含管线探测）、旧路面检测等勘察工作；

（2）设计部分:设计方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更等；

（3）施工部分***************,详见施工图纸及工程量清单发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从；承包人未经发包人同意不得擅自变更工程承包范围及内容本工程实行全过程限额设计施工，限额投资项目在施工阶段，因工程实施环境变化等任何因素引起的设计及施工调整，设计和施工最终造价不得超过合同价2o承包方式包勘察、包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包竣工资料收集整理、包保修

三、合同工期勘察开工日期:201年月日设计开工日期:201年月日施工开工日期201年月日开始施工，至201年月日竣工完成（实际开工时间以总监理工程师和发包人代表签发的开工令为准）.

四、质量标准工程勘察质量标准符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章,达到2013年版《市政公用工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求，满足发包人要求工程设计质量标准符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到2013年版《市政公用工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求，满足发包人要求工程施工质量标准符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准,满足发包人对工程质量的要求

五、合同价款签约合同总价（大写）:区财政投资评审中心审核的预算价（如有概算评审价的按概算评审价）］（小写）¥元其中勘察费¥元，（大写）；下浮率%设计费¥元，（大写）；下浮率_______%工程建安费用¥元，（大写）；下浮率%暂列金额/元，（大写人民币Z）（最终价款以花都区财政投资评审中心审定的结算价为准）

七、组成合同的文件lo本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同.

2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先

（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

（4）中标通知书；

（5）投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（6）合同专用条款（含数据表和招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（7）合同通用条款；

（8）技术规范（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（9）图纸（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（10）标价的工程量清单（含招标文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（11）构成本合同组成部分的其他文件通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决.

八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保养期内承担工程苗木保养责任.

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项.

十一、款项支付账户的基本账户信息由承包人提供承包人与发包人签定合同时提供的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须要与合同中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致，合同中所有款项转入以上约定的账户若承包人发生账户变动的，须提前告知发包人，发包人同意后双方并签附加协议，如未经发包人同意，发包人有权拒绝合同授予、有权停止所有款项的拨付，因账户问题而导致的款项支付等一切后果由承包人承担

十二、本合同由发包人与联合体各方共同签订，各方按合同约定的内容各自承担工作并按各自工作内容的相应计价及支付方式获取报酬，联合体主办方负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作联合体各方就中标项目向发包人承担连带责任.

十三、合同生效本合同自双方签署之日起生效，必须共同遵守合同订立时间年月日合同订立地点广州市花都区

十四、合同终止

1、除通用条款第59条和第84条规定的质量保修条款外,合同双方履行完本合同全部义务,发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工合格工程后,本合同即告终止

2、本合同的权利义务终止后,合同双方仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务.发包人广州市花都路灯管理所（主）承包人:法定代表人（或授权代表）法定代表人（或授权代表）地址地址联系人联系电话:联系地址:传真:开户银行:账联系人:联系号名称电话联系地账号:址传真开户银行账号名称账号（成）承包人:（成）承包人:法定代表人（或授权代表）:法定代表人（或授权代表）:开地址户银行:账地址开户银行:号名称:账号:账号名称:联系人账号:联系人联系电话:联联系电话:联系地址:传真:系地址:传真:第四篇设计合同条款

一、设计范围设计工作内容（包括但不限于）:规模及投资序号项目名称设计阶段设计内容（万元）方案修改、初步方案设计、初步设计、施工图设计、施工图设1工程总投资约万元设计、编制施计、编制施工图工图概、预算、概、预算现场服务等

三、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1设计任务书1合同签订前2设计基础资料1合同签订前3政府有关批文及各阶段批复文件1合同签订前

四、设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称套数内容要求提交时间1方案设计图（修改）6中标人应在设计合同签订后10工作日内完成方案修改，方案2初步设计图及工程概算6确定后工作日内完成初步设计•，初步设计审查批准后工作日招标技术规范及施工设计图（经审查的施工设312内完成施工图设计，施工图设计图）计文件经审查发现问题后工作日内完成补充、修改施工图4各种设计图电子文件2设计文件经审查批准后工作日内提交施工图概、预算书及电提供采用清单计价法计算的施工图概算、预算采用广东省现行56书、工程量清单及电子文件定额子第二章设计收费的计取及支付

五、设计费用5o1本合同的设计费为人民币万元（大写）（财政评审价）.设计费按国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及建设部（建规

[1996]191号）规定浮动幅度为下浮％（中标下浮率）,在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变工程估算投资（万收费基价（万设计费估算（万序号分项名称规模或等级系数元）元）元）1道路工程项2给水工程项3排水工程项交通工程（含交4项通监控）5电气工程项6桥涵工程项7绿化工程项89预算编制费项10设计收费小计设计收费工11浮％12设计收费总额合计注

（1）系数根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》规定计取;

（2）本表格不包括岩土工程设计收费、工程勘察收费、检测费用.设计费计算依据本表格根据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《勘察设计费收费标准》编制，若投标人的报价不符合招标文件规定，招标人有权作出修正本表格不包括岩土工程设计收费、工程勘察收费.52设计费进度款支付以花都区财政投资评审中心审核的预算价（如有概算评审价的按概算评审价）为支付依据

5.3工程设计基价以花都区财政投资评审中心审核的施工图预算价且堕概M评审价的按概算评审价）（未下浮的建安费）为基数核算工程设计费.5o4结算原则5o4o1按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）并下浮％（中标下浮率）计算

54.2工程设计基价以花都区财政投资评审中心审核的施工图预算价工直概算评审价0的按概算评审价）（未下浮的建安费）为基数核算工程设计费5o43设计费结算价最终以花都区财政投资评审中心结算审核意见书为准

5.4设计人应执行发包人制定的《变更设计管理办法》中的规定，任何类别的变更设计必须按发包人规定的程序和审批进行，严格遵守“先批准、后变更”的纪律,未经发包人批准自行变更，设计人需承担责任，且发包人不予支付费用.

六、支付方式

6.1设计人应于每月20日前将“勘察设计进度月报表”一式四份报送给设计监理或发包人,发包人按进度及视资金情况支付设计费.设计人向发包人提交完经相关部门评审通过后的方案设计、初步设计、施工设计图和施工图概（预）算书及相关电子文件，并经花都区财政投资评审中心审核后，设计费可支付区财政预算评审（如有概算评审价的按概算评审价）设计费总额的%（含已付定金）；

6.2待本工程施工进度完成施％时，发包人向设计人支付区财政预算评审（如有概算评审价的按概算评审价）设计费总额的％

6.3待工程竣工验收合格后，发包人向设计人支付区财政预算评审（如有概算评审价的按概算评审价）设计费总额的％64待工程竣工结算后，按照本设计合同条款

5.4的原则结算，经花都区财政投资评审中心结算审定设计费后，发包人向设计人结清其余设计费不留尾款（无息）65财政投资项目付款时间以财政部门批准为准O66本项目设计费中已包含用于评审时发生的含评审费、专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、报建等的一切费用、设计至竣工验收期间所发生的发包人要求的图纸、资料加晒等费用.上述所列发生的费用，发包人不再另行结算支付6o7双方委托银行代付代收有关费用第三章双方的权利和义务

七、发包人权利和义务7o1发包人按本合同条款第一章第3条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计72发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同条款第4条规定的交付设计文件时间顺延

7.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，按照本合同条款第4条规定的交付设计文件时间顺延7o4在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费.

7.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期.

7.6本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担7o7发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加经。