建筑工程合同补充协议书范本

建筑工程合同补充协议书范本建筑工程合同补充协议书范本「篇一」甲方乙方依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本建设工程总承包施工事宜进行协商，达成共识，订立本协议，以资共同遵守执行

1、墙碎的浇筑和质量要求1提前把板缝堵严实，洒水不得过多2浇筑时碰见洞口，大角，插板要两边同时下浆，防止移位3第一次下浆不得过高，厚度为50cm.要振捣到根部，否则容易出现烂根4墙碎浇筑必须分为三次下浆振捣，第一次下浆后要仔细振捣一遍，第二次下的浆捣连同第一次下的浆一次振第三次下浆振捣时应连同第二次下的浆一起振捣，最后把第三次下的浆再振捣一次振动棒应快插慢拨，排出气泡否则，墙面有麻面，气泡过多振捣时间要合适，以碎面上不再有气泡为止5上口的标高要掌握好，高度不够的补的浆要再振捣一遍，否则上面会出现高低施工合同补充协议不平、松散的混凝土6墙上口有松散的碎，梁口需要打签的，在支顶板模板前及时处理好项目经理不得同时在两个或两个以上项目中担任职务进场施工后，招标人若发现项目经理及施工队伍与投标文件不符时，招标人将扣除中标单位履约保证金的10%；项目经理忽视工程质量、进度、难以胜任者，招标人有权要求更换项目经理对技术能力差、责任心不强的技术管理人员甲方有权要求更换并限时退出施工场地

5.2工程质量乙方必须确保工程一次性验收合格，争创精品；

5.3乙方应按约定时间和要求，完成以下工作

5.

3.1应提供计划、报表的名称及完成时间

5.

3.

1.1合同签订后7天内向甲方提供本工程详尽的施工组织设计

5.

3.

1.2开工后每月28日前提供当月完成进度报表及下月计划

5.

3.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求施工期间，因乙方原因发生工地安全、违法、违规事件，由乙方负责处理并承担由此造成的责任

5.4作好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派人及时进行冲洗清扫，防止污染交通道路以上工作甲方有权检查，甲方要求整改部分，若乙方逾期未整改，则甲方即另行处理，并从工程款中扣除所发生费用的两倍作为罚金

5.5乙方在施工前应组织专业技术人员详细审阅设计文件，有责任发现并提出设计文件中存在的问题，并对文件的可实施性负责若发现工程按现有施工文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告甲方如乙方作为一个有经验的承建商本应发现上述疑问或错漏而未发现并继续施工，所导致的质量缺陷及由此产生的损失应由乙方负责

5.6施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料等，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须运输至地面，严禁从高空直接向下抛物建筑垃圾按照甲方现场指定地点集中堆放，并定期清运，费用由乙方承担

5.7在工程施工过程中（以及工程移交一年内），由于乙方原因出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评给本工程的社会声誉造成影响，乙方承担全部责任，每次乙方须向甲方支付最高不超过5万元违约金（由甲方从乙方工程进度款或保修款中扣除）并承担相关法律责任

5.8乙方的施工进度滞后于工程的进度计划时，甲方有权要求乙方采取一切积极措施赶工，若滞后计划工期达20天时，除乙方采取有效赶工措施符合工程进度计划外，甲方有权暂不支付工程进度款，且甲方可另行组织施工，由此引发的工程量以监理签字认可的为依据，费用以乙方承包单价两倍的价款从乙方工程款中扣除；非乙方原因造成的工期滞后除外

5.9安全与文明施工乙方必须按政府职能部门和监理单位要求进行安全、文明施工，一切安全事故均由乙方负责

5.10甲方将施工用电接到变压器，变压器以后部分均由乙方负责，施工用水、施工场区道路及硬化、施工场地围墙等均由乙方自行解决，一切费用均由乙方承担

5.11甲方协助乙方办理本工程施工许可证，一切费用由乙方承担，乙方还必须负责政府有关部门所收取的噪音费、水资源费及本工程检验、检测的一切费用

5.12乙方应严格执行联合公约及处罚规定

5.13乙方在签订合同后，及时成立项目指挥部，配足相关人员，应将质量、安全保证体系及时报与监理单位和甲方进行审核，对不合格人员甲方有权要求乙方撤换，乙方接到撤换通知后应及时更换，如乙方严重不负责，造成工程质量下滑和有重要安全隐患不按要求及时消除或工期严重滞后时，甲方有权终止合同，所造成的损失均由乙方承担

5.14乙方项目经理或项目技术负责人必须参加每周工程监理例会，因故不能参加的应提前8小时向监理部请假、并在获得监理部同意后方可缺席无故缺席按甲方现场管理制度处罚六付款方式

6.

1、三层封顶付合同价的15%,四层封顶付合同价的25%主体封顶验收合格付合同价15%,竣工验收合格并提供齐全的竣工备案资料后付合同价的25%,交付使用6个月付合同价的10%（期间进行工程竣工结算），竣工验收一年内付合同价的5%（除留5%保修金外，保修金三年内无息返还）；若乙方发生严重的质量或安全事故，甲方有权暂停支付工程款，直到彻底消除事故隐患，乙方原因造成工程延期，甲方有权暂停支付工程款，直到工期彻底赶上来，因甲方原因造成工期延误，工期相应顺延，其余不予顺延；

6.

2、工程价款支付

6.

2.1若乙方发生严重质量事故或严重安全事故（按国家有关安全质量事故规定进行界定），甲方有权暂停支付工程进度款因乙方原因造成工期延误，甲方将暂停支付当期工程进度款下一期工程进度款的支付、应在乙方将工程进度调整到甲乙双方约定的工程进度计划范围内后，甲方才恢复支付工程进度款七材料米购:

7.

1、乙方必须按甲方规定品牌采购并且在采购前15天将样品及价格送监理工程师及甲方代表认可后方可采购

8.

2、甲方对于暂定价格材料及主要材料价格表中的材料认为有必要自行采购时，乙方应予以支持A工程变更及签证

8.

1、工程变更及签证必须注明事由、工作范围及部位、具体作法、尺寸、工程数量和费用组成签证文字的表述应做到鲜明、准确，必要时应附图，且在签证单结尾处注明此项后无内容

8.

2、本工程的所有变更及签证，均应经甲方指定代表及监理工程师签字后方可生效，甲方、监理、施工单位均应保留原件

9.3甲方有权对设计图纸进行变更

9.

1、乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方工程部、监理部和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经监理工程师、甲方代表签字批准后实施

9.

2、需办理签证的隐蔽工程，乙方应在隐蔽前三天填写签证单，并由监理工程师及甲方代表确认如因乙方原因导致工程量无法核实，则不予办理签证

9.

3、乙方应在设计变更实施前48小时向甲方提交书面报价，由甲方及监理审核，按审核后的造价决算，否则不予办理签证、不予认可

9.

4、临时用工签证应明确工作内容及工作量、工作时间、工作人数及用工价格

9.

5、办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式四份九质量保修责任

9.

6、因乙方施工质量原因导致业主退房、要求甲方给予赔偿等，其经济责任和法律责任均由乙方承担

9.

7、修期内的维修一般性维修乙方应在接到通知后24小时内到达；紧急事故乙方应在接到通知后8小时内到达现场抢修；业主收房后出现渗漏水、有水区域返水，乙方应在16小时内修复

9.

8、未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付乙方质保金时扣除，但不等于解除乙方应负的责任

10.4乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和甲方（或物管公司）的验收签字十销售配合甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全防护措施十一合同解除

11.

2.1如有以下情况之一发生，甲方有权书面通知解除合同，通知自送达乙方后生效，并于合同解除后7日内退场；

11.

2.

1.1乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

11.

2.

1.2乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他乙方原因致使合同约定的工期根本无法达到的；合同约定的期限内没有完工，且在监理及甲方催告的合理期限内仍未完工的；

11.

2.

1.3乙方在施工过程中的已完工程质量无法达到合同要求，经监理及甲方要求整改却无正当理由拒绝整改的，或整改后质量仍无法达到合格要求的；

11.

2.

1.4将乙方的建设工程非法转包、违法分包的；

11.

2.

1.5乙方提供的建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，监理及甲方要求乙方建筑材料、建筑构配件和设备退场，而乙方拒绝执行；

11.

2.

1.6乙方因其他法律纠纷或行政违法，有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；

11.

2.

1.7乙方擅自更换本工程项目经理，经甲方提出异议后一个月内不纠正的

11.3因乙方的过失导致合同解除的，甲方有权没收履约保证金，乙方并应赔偿甲方因此而产生的经济损失

11.4合同解除后，已完成的工程量按如下方式结算工程量按已完成的合格工程的数量计算，已经完成的建设工程质量不合格的，不予计算支付该部分的工程款

11.5合同解除后，乙方应于接到甲方通知后15日内退出工程现场；

11.6合同解除并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任

11.7总包管理及施工配合

11.

7.1乙方须为甲方直接分包单位提供施工配合及总包管理服务，如不按约定内容提供配合及管理，或配合管理不及时，甲方有权另行处理，并从乙方进度款中扣除所发生费用，由此影响该项直接分包工程施工的，由乙方承担相应责任若甲方直接分包单位不配合乙方，甲方另行处理

11.

7.2乙方应依据总体计划按月提供对各分包工程的时间节点要求，并严格执行甲方审定或安排的施工进度计划，减少或避免各工种、工序之间的干扰和矛盾，协调解决施工中的问题

11.

7.3乙方在施工期间应及时为各分包单位提供材料吊装、堆放场地等条件

11.

7.4乙方在施工期间应及时为各分包单位提供工地现有的垂直运输、脚手架等供各分包单位使用，如需拆除应报甲方批准如甲方直接分包单位要求专用脚手架等，乙方应积极配合

11.

7.5应为各分包单位提供现场施工用水、用电接点，提供临时加工场地等；施工现场用电应提供至各楼层电闸箱部位，以后部分由分包单位自行解决，分包单位用水、用电须经乙方同意，并承担相应费用

11.

7.6按施工图纸、图纸会审纪要、工程变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋，因乙方原因造成分包工程的质量问题，由乙方返修并承担相应责任

11.

7.7乙方应负责对所有分包单位的竣工验收资料进行指导、收集工作分包单位竣工资料按相关规定整理成册，提交乙方，所有需交质监站的工程竣工验收资料，由乙方统一进行整理归档

11.

7.8如乙方对甲方直接分包单位配合管理不好（如拒绝让分包单位使用运输设备、脚手架、水电接驳点等），甲方或监理工程师接分包单位的投诉经查证情况属实，甲方将根据情况严重性对乙方进行300至3000元的罚款十二合同未尽事宜，根据承包意向书条款双方本着友好协商的方式解决；十三本协议一式份，甲、乙双方各执份；十四本协议自签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效率甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月―日年—月―日建筑工程合同补充协议书范本「篇三」发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准第一条工程概况

1、工程名称

2、建设地点

3、建设规模m

24、层数______

5、工程结构形式

6、工程承包范围_______________________甲方分包的范围工程

7、承包方式包工包料按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收

8、合同工期开工日期;竣工验收日期o

9、质量标准合格，主体工程市结构优质奖

10、合同价款本合同造价暂定为人民币（大写）万元，小写元第二条工程造价确定及结算方式

一、计价依据本工程为定额计价，采用定额计价方式结算执行年省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以下简称《省定额》和《费用定额》

二、费用定额有关费率计取规定以人工费为计费基础，取费基数为元/工日

1、通用措施费建筑工程为%；装饰工程为归安装工程为%O室内空气污染测试费由甲方统一缴纳，不再扣除乙方费用

2、企业管理费建筑工程为归装饰工程为猊安装工程为%o

3、利润建筑、装饰和安装工程为%□

4、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利%，但甲方指定的材料价差、甲方指定分包工程不计入让利

三、人工费、材料费和机械费找差规定

1、人工费价差建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行

2、材料费价差钢筋、碎、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖管件等按该种材料施工期间《哈尔滨工程造价信息》的当月下浮2%进入工程结算，不再计取采保费

3、机械费价差执行定额价格，不找市场差价

四、总承包服务费

1、甲方另行分包的项目甲方按费用定额规定基数的4%计取总包管理费总包管理费单独结算，不参与总价让利7浇筑完的税要及时养护，前3天要不停顿的浇水养护，47天墙面上要保持湿度〜现浇板用棉毡覆盖，剪力墙洒水养护8剪力墙碎施工缝控制在比现浇板底高出15mm处留置

2、顶板碎浇筑和质量要求1浇筑顶板碎之前，把模板内杂物清理干净，洒水湿润，搭设马道，禁止操作人员踩踏钢筋2浇筑时绝不能随意向校里加水3扶泵管的人必须是专人负责，且要泵管在前，人在管后，避免踩踏钢筋4掌握标高的人是关键，需专人负责，此人必须认真负责，严格控制板面标局O5标高的控制是按提前抄好的50线拉线绳控制，拿刮尺的人手里必须拿尺子控制好标高且刮平，标高平整度无误后才能用木抹子抹平，用铁抹子收光，每户平整度误差不得大于5mm6拉毛时的收光要看火候，基本能上人时才能上人进行收光拉毛7拉毛的纹路必须顺直，精细一致，拉毛要用刮尺放平直，顺刮尺东西方向进行拉毛，第一刷是关键8压光部必须三遍成活，平整光滑，不留死用9施工缝的多余校要及时清理

2、乙方向甲方及甲方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管理、脚手架的正常使用、所有专业安装后的正常堵补及找零、现场垂直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、整理、收集等费用

五、安全生产措施费按照《省建设工程安全生产措施费使用管理办法》、《省建筑安装工程费用定额》问题解释（第1号）的规定执行工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的，不得计算安全生产措施费施工现场甲方预先搭设的砖及彩钢围挡、大门、门卫室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、公厕等临时设施等按实际发生乙方支付（不能超出临时设施费）

六、规费按照省、市建设行政主管部门核定的承包方规费标准计取未经核定的不得计取

七、税金按省、市相应结算文件规定执行以上没有提到的费率均不计取

八、设计变更、现场签证设计变更计价按主体工程的取费进行计算对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方现场代表、监理工程师不予确认，并不予结算

九、定额中没有的项目，而实际工程发生的项目执行省、市造价管理部门认定的补充定额，无补充定额的，该项目开工前报甲方协商定价，未经甲方定价的，不予结算

十、其它费用约定:

1、乙方“水费、电费”结算办法水费、电费由甲方向供排水、供电部门缴纳，费用由乙方塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算，否则不予结算塔吊基础可以按本条标准计取费用，越冬维护只计取安全生产措施费、规费和税金第三条工程款的支付与程序

一、本工程不支付预付工程款

二、基础及主体工程按形象进度的%拨付，主体封闭后付主体的%,装饰按形象付%,装饰完成后付%0工程竣工，经过三方（建设单位、监理单位、施工单位）验收合格后，工程款支付至乙方承建工程实际完成总价的%,竣工验收合格后一个月进行竣工结算，竣工结算完成后，并经过质检站验收合格，除质检站预留%的质量保证金外，工程款累计支付乙方承建工程竣工结算总价的%o拨款阶段地下阶段第一次土方施工完;第二次桩基础施工完;第三次施工至主体正负零主体结构正负零施工至主体结构封顶、安装工程、装饰工程阶段按月进行结算

三、质量保证金返回时间为年，质量保证期限依据《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，质量保证金在质量保证期满年且无质量问题时无息返回%,在质量保证期满2年且无质量问题时无息返回%,在质量保证期满5年且无质量问题时无息返回%o

四、每月日前，由乙方向甲方经济部报送甲方工程师、监理工程师签字盖章确认的月形象进度申报表（上月日至本月日），经济部提供统一格式

五、如处于冬季施工期，乙方于冬季施工开始和结束后3日内向甲方经济部报送冬季施工期形象进度申报表

六、每月日前，由乙方向甲方经济部报送经甲方现场代表、监理工程师确认的合格工程的月施工进度结算报表一式贰份甲方经济部造价工程师于10日内审核完签字盖章，并于10日内向乙方支付审核后的当月工程月进度结算款第四条材料设备供应

一、甲、乙双方供应的材料和设备均必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量保证文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证

二、所有与乙方施工工程有关的材料设备（包括甲供材料设备）到货后，乙方应按相关规定及《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定进行详细验收并对该产品的质量问题负责

三、乙方采购的材料、设备未经甲方及监理同意，或者与甲方认定的样品、品牌不符或以次充好，以假充真，乙方应立即运出施工现场；已经运用到工程上去的，应当推倒或拆除，发生的费用和损失由乙方负责，并且要求乙方重新订货安装，工期不予顺延，并承担由此给甲方造成的各种直接和间接的经济损失和法律责任第五条甲方责任

一、甲方负责就设计问题与设计方及监理的协调联络，审批乙方的施工组织设计

二、甲方负责审批乙方的项目施工进度计划，并检查落实执行情况随时检查工程质量，对工程质量进行全过程控制;组织生产例会，协调安排整个工程生产;组织对工程的实施验收

三、工程施工前，甲方应监督、检查乙方对所承包的工程项目进行技术、质量、安全交底甲方乙方建筑工程合同补充协议书范本「篇四」发包方（以下称甲方）承包方（以下称乙方）甲方为加快新农村建设，提供本村品味和方便村民生活，经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程，为确保工程质量，经供电部门推荐，村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工，经双方协商一致，特签订本合同

一、工程名称—县扶困项目新—镇竹砌村路灯工程施工地点竹园村

二、承包方式包工包料，自负盈亏，自担风险

三、工程造价按乙方实际施工工程量结算单价参照相关定额及市场信息价

四、工程支付工程款在工程完工后经验收合格审核结果认定后—日内付清

五、工程质量要求材料由—市供电所指定的经销单位购买，安装标准，要求以供电部门验收为准

六、施工期限35,开工时间为年—月—日，竣工时间为年—月—日在施工期间遇天气等特殊原因造成工程不能按时竣工的，工期可相应顺延

七、施工安全责任乙方在施工中应做好安全施工防护措施，杜绝安全事故发生在施工中发生一切共事故的，由乙方自负，费用由乙方支付

八、工程验收乙方施工竣工后，应通知甲方组织相关人员对工程进行验收，甲方应该—日内对工程进行验收验收不合格的乙方无条件返工

九、其他未尽事宜双方可另行协商，订立补充协议

十、违约责任甲方违约，未按期支付工程款的，按逾期付款额日2%支付滞纳金乙方违约，未按时竣工的按逾期日期支付甲方日违约金200元

十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇五」租第号出租单位（以下称甲方）租用单位（以下称乙方）乙方因承建金威环保科技有限公司工程施工需要，向甲方租赁建筑施工机械为了更好履行双方的权利与义务，依据《经济合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同

一、乙方向甲方租用QTZ40塔吊机械，数量义1台，安装高度W32米时租赁费为200元/台/天，如安装高度＞32米时标准节按8元/节/天，附墙8元/道/天（标准），超高部分附墙按3000元/道（含安拆、场内外运输费）最终结算按现场实际使用台数计算

二、收费方式

1、进退场费（含安拆、场内外运输费、检测报验费）万元/台，拿到合格证后付进退场费伍仟元/台；甲方负责装拆，装拆采用25吨汽车吊如因场地问题采用大型汽车吊，其吊车费用差价由乙方承担

2、租赁费用及付款方式租赁费从安装调试好次日计算，六个月后10日内付清租金一半，退场后三个月内付清所有费用，否则甲方有权停机，停机所造成的全部损失由乙方自负

3、合同所有价格不含税金

三、甲方的职责及权利

1、甲方必须提供完好的机械设备，符合有关部门的检验标准，并提供机械基础图

2、设备如不是人为损坏，甲方在接到乙方书面通知后维修人员必须在一小时之内到位，及时负责提供维修服务

3、由于设备故障导致安全事故，一切责任由甲方全权负责

4、甲方负责所租机械报验和检测

四、乙方的职责及权利

1、乙方必须满足甲方机械进退场及安装，拆卸条件，并做好现场的安全防护工作

2、设备进场后，乙方做好机械日常维护保养工作的同时做好保卫工作，如因乙方工作不力而引起的设备零件损坏或被盗，乙方按价赔偿

3、机械安装验收合格后，乙方方可使用，由乙方对所租赁的设备进行统一管理，机械使用过程中，由项目部指定专人检查，并对使用过程中的安全负责

4、机械正常使用时，乙方必须派专人指挥，指挥人员必须持证上岗（如无专人指挥协调，交叉施工过程中造成的矛盾，机械操作人员有权拒绝操作，否则发生的一切安全事故甲方概不负责）

5、因乙方建筑物及脚手架等影响造成拆（装）延误，损失由乙方承担，同时租期顺延

五、本合同一经签订，双方必须遵照执行，如一方违约，另一方有权要求对方支付未履行租金部分的30%违约金，若出现纠纷，向扬州人民法院提起诉讼

六、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，合同未经事宜，双方共同协商解决

七、附则

1、春节一个月租赁费不计（或按停机、开机时间确定）

2、塔吊浮动基础费用为6000元整

八、本合同一式两份，甲乙各执一分甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇六」甲方_____________乙方_____________经甲乙双方协商，甲方将小区基础工程及附属工程承包给乙方施工，为明确双方责任，做出如下条款，双方共同遵守

一、承包方式包工包料，按甲方给定的图纸进行施工

二、开竣工时间开工年月日竣工年月日施工合同补充协议

三、工程内容及造价基础工程及地下室元阁楼元平房车库元化粪池元（包括池外管道项目）合计人民币（元）

四、工程质量等级合格

五、付款方式甲方签定协议后付30%作为预付款，其余部分楼房竣工后一次付清

六、承包范围、土建、电气、水暖

七、水电费由乙方承担，税金由甲方负责支付

八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责

九、未尽事宜，双方协商解决此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效甲方负责人乙方负责人年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇七」甲方有限公司乙方有限公司丙方:甲乙双方于年月日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议

一、原合同第八条的施工计划与工期变更为自年月______________________日至年月日，共计天

二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的

2、工程付款方式变更为乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%,剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项（无利息）如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30%向乙方支付逾期付款的违约金

三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米（宽4米总长324米）每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整

四、乙方向丙方借款万元（大写万元）用期六十五天，月利率乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用

五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地施工合同补充协议使用权抵偿给丙方，归丙方所有另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续10用棉毡覆盖洒水养护，前3天必须不停的养护，放平面控制线时可暂停,以后可适当减少浇水次数，但必须保持顶板湿度

3、碎工程不得出现蜂窝、麻面、漏筋、孔洞、夹渣、疏松、裂缝以及外形缺陷等质量问题

4、混凝土泵车到场时、施工人员、机械、工具及洒水湿润等准备工作必须到位，否则罚款200元1000元〜

5、浇筑过程中振捣、抹面等应按要求施工，否则发现人一次罚款50元

6、施工完毕、必须做到工完场清，否则罚款500元

7、严禁将剩余的混凝土随意处理如就地掩埋等，否则罚款500元20xx〜7L o

8、养护不及时，发现一次罚款1000元

9、混凝土应振捣密实，每个检查件蜂窝面积大于400mm,罚款100元;孔洞面积大于100m m2罚款200元;露筋每处罚款200元;外形缺陷每处罚款300元

10、应安全、文明施工，所有进入施工现场的人员必须戴安全帽、不得穿拖鞋、否则每人每次罚款5元，经处罚不改者罚工队负责人10000元并清除出场

11、施工中严禁嬉笑、打闹、严禁酒后作业，否则罚款500元20xx元〜甲方负责人乙方负责人乙方班组代表日期年月日日期年月日

六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准

七、本补充协议一式三份，三份各持一份，自三方签字或盖章起生效甲方乙方丙方年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇八」甲方乙方应甲方要求，在原甲方与乙方年月日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议

一、工程范围年月日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装

二、工期要求年月日至年月______________________________________日

三、新增工程量详见附表《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

四、质量要求按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准

五、付款方式按原合同执行

六、其它施工合同补充协议

1、本协议其它内容仍按原合同执行

2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份

3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人法定代表人签约日期年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇九」发包人承包人双方于年月日签订了丰泽苑三期临时围墙工程的《建设工程施工合同》（合同编号FZ-KQ-前期011）（以下简称原合同）现因工程需要，将环湖路地段七部分破砌围墙变更成钢结构围墙，根据本工程的实际情况，经双方协商，特制订本补充协议本补充协议与原合同具有同等的法律效力当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准，本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行

一、工程概况工程名称丰泽苑三期临时钢结构围墙工程工程地点武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期用地范围内工程内容武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期临时钢结构围墙工程的施工及保修资金来源自筹

二、工程承包范围施工合同补充协议丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装，包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部内容

三、合同工期施工工期合同签订后25个日历日

四、质量标准工程质量标准工程质量标准合格

五、合同价款

1、合同暂定总价¥239880元（大写人民币贰拾叁万玖仟捌佰捌拾元整）

2、本工程采用按施工图示及综合单价包干的方式承包按附件的设计图纸进行施工，钢构围墙工程综合单价按每延米

399.8元/延长米包干，工程量按实结算，施工长度约为600米本综合单价为包干价，费用内容与定额解释范围一致，包括但不限于人工、材料、机械、包装运输、施工技术、采取的措施、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、文明安全施工费用、利润、规费、税金、风险因素，并已考虑垃圾排放、材料二次搬运、冬雨季气候条件、政府规定需交纳的费用等因素，除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调整

3、工程结算时按实际完成的工程量乘以综合单价得出工程总造价

4、其它按原合同（合同编号FZ-KQ-前期011）相关条款执行

六、付款方式

1、乙方完成本合同范围内的所有工程项目后，向甲方提出付款申请，甲方确认无误后七个工作日内支付至合同总价款的80%

2、完成工程验收，且验收合格后，乙方向甲方提交决算报告及决算资料，甲方完成决算审核后，十个工作日内向乙方支付至决算总价的90%o

3、余款作为工程保修金，本工程保修期为一年，自甲方正式验收合格签订之日开始计算;保修期满后七个工作日内甲方一次性向乙方支付，保修金不计利息

4、每次付款前承包人应提供可供发包人财务入账的工程建安发票

七、其他未约定的事项均按双方于年月日签定的原合同（合同编号FZ-KQ-前期011）约定内容执行

八、本补充协议一式肆份，双方各执贰份

九、附件钢结构围墙设施图纸发包人（公章）承包人（公章）法定代表人法定代表人法人代理人法人代理人年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇十」发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称甲方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市金鸡大厦项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行

一、工程概况

1、工程名称_______市______大厦住宅续建工程

2、工程地点市区

3、工程承包范围从第四层开始及以上部分住宅施工

4、工程造价约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准）

5、工程内容土建、水电、装修等工程施工

6、工程承包方式包工包料

7、甲方指派为工程现场负责人乙方指派为工程现场负责人

二、工程质量等级按国家GB503000一《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准

三、工程施工工期

1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起；

2、工程开工日期年月份（如有延期开工须经双方协商顺延）

3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用

四、竣工验收大厦第一层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过

五、决算依据

1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量

2、本工程结算计价套用定额本工程所有施工项目均按省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整

3、材料价格按地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整

4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算（详见附件，本工程预算取费计算标准）

5、劳保费用按承包施工公司类别计取（详见附件劳保核定卡计取）

6、工程结算总价款不下浮

7、因工程的地理环境特殊，故费用增加，双方约定人工费在最新政策性调整后再增加50%作为工程结算

8、由于本工程地理位置处于市中心繁华商业区和居民区应加强外墙钢管架安全防护，在施工前，乙方做好专项施工组织设计方案报建设单位及监理公司审核，建设单位应依据乙方所报的施工方案签证外墙钢管架价格认证作为结算依据

9、有关政策性调整的时间以本工程竣工验收时有关部门发布的最新政策性调整为准

10、钢材、水泥、地材按实时价格确认钢材、水泥、地材市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整并按实际到场价格加价10%计算

六、工程款支付方式

1、乙方进场开工20天内甲方必须支付乙方备料款5%10虹进度款按每月25日上〜报工程量，甲方收到乙方上报的工程量进度单后10天内应支付给乙方85%工程进度款若甲方未按期限付款或付款不足，乙方有权停工待款，甲方应赔偿乙方由此造成的所有损失，逾期支付达30个日历天，乙方有权按建筑成本价对本工程项目的续建及房产进行单方处理

2、本工程施工完经甲方及有关部门验收后一个月内，甲方应付给乙方已完成工程量97%工程款

3、甲方收到乙方竣工结算书（乙方仅提供金鸡大厦第四层以上的内业资料）之日起45天内完成工程决算审核，如甲方在60个日历天内仍未审核完毕，甲方应按乙方上报的工程结算价款为准付给乙方工程结算余下3%保修金，待期满一年后十天内付清

七、工程履约保证金本工程的合同履约保证金（人民币）壹佰万元整，于合同签定后七日内支付到甲方指定的帐户，甲方以本项目工程的整个续建权对保证金进行担保，保证金在合同生效后三十个日历天内全额退还到乙方指定的帐户，若逾期退还必须向乙方支付日千分之一的违约金，逾期退还超过六十个日历天，乙方有权单方对本工程续建权进行处理

八、其他事项

1、由于本工程在本合同签订前已施工部分楼层，已施工的内容不包含在本合同承包范围内，本合同的承包范围均不负责其相应的质量与资料实施本合同前，建设单位应保证已施工内容的合格，不得因已施工内容影响本工程合同的实施非乙方原因造成的工程质量和安全责任，乙方不予承担

2、本工程中发生的占道施工、周边居民及有关单位的协调和与之有关的事项均由发包方出面处理，所发生的一切经济费用均由发包方承担

3、甲方应向乙方提供施工所需的一切场所（包括水电道路三通，材料制作及堆放场所，项目部办公及施工和管理人员的住宿及后勤场所等）并承担其费用

4、本项目签订合同后乙方安排进场准备工作，甲方负责办好施工许可证并承担其费用

5、本协议未尽事宜，双方另有补充协议，如本协议与合同范本条款有抵触的，按本协议条款执行

6、本协议在执行中发生纠纷，双方本着友好协商解决，若协商不成时，双方约定有_____________市______区人民法院提起诉讼

7、本协议书与该工程项目的其它合同具同等法律效力

8、施工任务书下达时作三方协议（银行、开发商、施工队）

九、由于该项目地理位置特殊，造成工程材料产生二次三次装运费用，其费用在施工过程中由甲方现场代表签证为准，并入进度款和最后决算中给予补偿

十、甲方应派专人协调公安、交通、城管、环保、建设局、周边居民等一切协调工作，保证工程顺利施工，其相关费用由甲方全部负责

十一、本合同一式肆份，发包方、承包方各执两份，本工程的款项全部结清后，本合同自行终止甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年月日年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇二」甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，商住楼工程，在双方于年月日签订的编号为的《施工合同》中的专用条款之第47条补充条款部分另行签订补充协议

一、合同承包范围

1.1以施工图图示内容和变更内容详见

2.4条款为准进行施工（不含门窗、桩基）

1.2具体承包内容如下

1.

1.1土建工程基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程（不含门窗）

1.

2.3安装工程室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程二合同价款的确定及调整

2.1采用固定合同价工程按固定总价合同一次包死，固定合同总价万元（其中8楼固定合同总价万元，固定合同总价万元，含安全文明施工费等各种税费），钢材采用固定数量调整，8楼钢材总用量为吨，11楼钢材总用量为吨；钢材的市场价与年十一期信息价上下浮动超过5%时可按超出部分给予调整，其余不予调整（包括政策性调整）；

2.2工程变更签证须经甲方、设计、监理等单位签字盖章后生效，增减价款年基础定额，安徽省综合估价表和99装饰定额按（定额基价+材料差价）（1+税金）计算；对门窗暂定价部分须经甲方指定品牌和质量标准，经甲、乙双方询价后，按所询价格计取后由乙方负责施工和管理

2.3甲方有权对下述工程进行分包土建部分桩基工程、门窗安装（包括不锈钢及铁艺栏杆）安装工程消防工程、电视电话网络工程、智能化工程、供配电工程（单元电表箱上端部分）、给水水表前端等对甲方所有分包的工程，乙方不计取肢解索赔费用及配合费用

3.楼标书编制说明

2.

4.1工程量计算依据_______楼是按施工图纸以及国家有关规范、标准图集

2.

4.2采用定额

2.

4.

2.1土建定额套用依据年《安徽省综合估价表》；

2.

4.

2.2装饰定额套用依据年《安徽省建筑装饰综合估价表》；

2.

4.

2.3费用定额套用依据年《安徽省建筑费用定额》；

2.

4.

2.4年《安徽省建设工程工程补充定额估价表》；

2.

4.

2.5（）《安徽省建筑安装工程费用定额》；

2.

4.

2.6《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》造价[]33号；

2.

4.

2.7（）安徽省建筑节能定额综合单价表；

2.

4.

2.8工程类别土建装饰按综合取费15%、水电按55元/平方计入总价；

2.

4.

2.9材料价格年阜阳工程造价11期阜阳市场价信息

2.

4.3其他说明

2.

4.

3.1—楼1—9轴3—6层厨房间隔墙图纸标注不明，暂未计算

2.

4.

3.2厨房间排气道已计算，暂按35元/M计价

2.

4.

3.3外墙面乳胶漆暂按13元/M2计取税金，外墙面砖22元/M2计算

2.

4.

3.4所有户内门、窗均未计算

2.

4.

3.5层面瓦暂按30元/M2（只计取税金，已包括瓦基层）

2.

4.

3.6三层平面女儿墙面高度未注明，暂按07M高计价

2.

4.

3.7外墙胶粉颗粒保温面砖面层60元/M2（只计取税金），乳胶漆面层保温50元/M2（只计取税金）

2.

4.

3.8外墙面砖，乳胶漆标注不详，1—5层外墙暂按面砖计算，6层以上外墙及阳台栏板，阳台柱暂按乳胶漆计算

2.

4.

3.9所有栏杆按55元/M2计算，均只计税金

2.

4.

3.10—楼10—43轴3—6层墙体为碎空心切块，暂按粘土实心砖计算

2.

4.

3.11图纸层高

2.8米，现改为层高

2.9米，按层高

2.9米计算

2.

4.

3.12—楼二层平面图E轴外栏板无详图未计算

2.

4.

3.13—楼进深变更增加03米，已计算

2.5楼+

0.00相当于绝对标高

31.35米

2.6人工费、机械费及材料价格（钢材除外）按合同签订时的造价文件执行，不随市场及政策进行调整

三、双方的权利和职责

2.

1、甲方代表及职责本工程甲方代表为甲方代表代表甲方行使合同约定的权力，履行合同0约定的职责甲方如另行委托其他人员代行上述全部或部分职责的，以甲方向乙方出具的授权委托文件或书面通知为准

2.

2、乙方驻工地代表及其他人员乙方驻工地负责人为,代表乙方负责行使与甲方所签订的本工程之《施工合同》及《补充协议》的履行乙方项目经理为，项目技术负责人为，其它管理人员名单按乙方的工程投标文件乙方项目部主要管理人员在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，坚守施工现场；如需对人员、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周以书面形式报经甲方同意

四、合同工期

4.1总工期为天，自年月日开工至年月日竣工

4.2该工期共分以下重要节点

4.

2.1一层顶板施工完毕，完成日期__一年—―月——日

4.

2.2四层顶板施工完毕，完成日期—一年——月——日

4.

2.3六层顶板施工完毕，完成日期——年____—月——日

4.

2.4主体结构验收，完成日期年月日

4.

2.5六层以下内粉，完成日期年月日

4.

2.6外墙涂料施工完毕，完成日期年月日

4.

2.7水电暖通等安装工程施工完毕，完成日期_______年月日

4.

2.8竣工验收，完成日期年月日

4.

2.9竣工移交，完成日期年月_________________日

4.3乙方必须严格按监理及甲方核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期若达不到节点工期要求，单栋楼每延误一次罚款3万元；乙方最终确保总工期如约完成，除四层封顶、主体结构验收、竣工移交等三个必保节点外，其余节点如落后，但乙方在下一节点有效弥补后，甲方可退还相应节点罚款；累计罚款金额不超过30万元

4.4在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向监理及甲方提出书面报告（一式三份），经总监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证

4.

4.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误；

4.

4.2按施工承包合同定义的不可抗力（本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑）；

4.

4.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）O

4.

5、工期不顺延情况

4.

5.

1、各种自然因素（如下雨、大风、高低温天气等）；

4.

5.

2、停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响（若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延）；

4.

5.

3、

5.

3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延五乙方责任

5.1甲方对项目经理及技术管理人员的要求。