建筑工程屋顶防水合同

建筑工程屋顶防水合同建筑工程屋顶防水合同篇1甲方乙方按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点武汉鑫民宾馆

3、施工方案及材料说明第二条工期第三条工程质量要求及工作范围

1、保证材料质量及工程质量

2、第四条第五条安全施工乙方要按有关规定，采取安全防护措施承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用甲方负责提供工人保险甲方向乙方提供水电供应及施工方便第六条验收及付款方式乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场工程保质期五年,五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复第七条付款方式工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表（签字）乙方代表（签字）建筑工程屋顶防水合同篇2合同编号甲方（发包人）法人执照号码法定代表人地址委托代理人身份证号联系电话乙方（承包人）营业执照号码法定代表人地址委托代理人身份证号联系电话行业准入证号码工程设计师身份证号施工负责人身份证号丙方社团登记证号码地址法定代表人联系电话委托代理人身份证号合同签订地址根据《中华人民共和国民法典》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议第一条工程概况

1.1施工地点

1.2工程装饰装修面积

1.3工程户型（以房管局登记备案为准）

1.4施工内容及做法（见附件1《—省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2《—省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3《—省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）o

1.5工程承包方式，经商定采取下列第种方式

（1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4《省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》）;

（2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件4及附件5《—省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》）;

（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件5）o

1.6工程期限开工日期年—月―0;竣工日期年月日

1.7工程款本合同工程造价为人民币元，金额大写—（见附件6《—省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》）若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计第二条工程质量标准

2.1本工程质量执行国家标准GB50096-1999《住宅设计规范》、GB50327-20《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-20《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准

2.2装修室内环境污染控制应严格执行GB50325-20《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准

2.3其它约定标准（在;是;或；否；对应的；匚I；中打；J；或填写其它标准）（DGB18883-20《室内空气质量标准》□是□否执行；

（2）o第三条丙方的责任

3.1根据甲方的需要，负责组织不少于家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价，供甲方择优选择；若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时，丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽在甲方与设计施工单位接洽过程中，丙方可向甲方提供中立的咨询服务，以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的情况下,争取设计施工单位的设计甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案由甲方与设计单位签订《—省室内装饰装修工程委托设计合同》，约定具体事宜

3.2根据甲方的需要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行验收，确保达到相关国家标准的要求甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收材料验收单位为，具体可参见《—省室内装饰装修工程材料委托验收合同》（合同编号）

3.3根据甲方的需要，组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务由监理单位与甲方签订《—省室内装饰装修工程委托监理合同》，约定具体事宜工程监理单位为建筑工程屋顶防水合同篇3甲方刘乙方周经甲乙双方协商相互同意，甲方自愿将—省火电公司所承包的铁塔组立工程转让给乙方

一、工程名称500思通线新建工程n—4铁塔组立工程

二、甲方承诺lo基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过14万元的质保金（此款将来由佟付清）外其它账务已经全部结清2o基础施工中的所有工人工资款已经全部结清3o甲方和佟之间的利润分配已经结清，合作关系已经解除

三、乙方承诺甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方，今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联

四、铁塔组立工程款结算方式全权由周领取进帐，从双方签定本协议起，既生成法律效应

五、此协议共一页一式两份，甲乙双方各持一份，甲乙双方签字画押后立刻生效，立即具备法律效应未尽事宜，经甲乙双方协商后的,补充条款与此协议一样生效甲方签字乙方签字日期日期。