建设工程质量检测合同

建设工程质量检测合同建设工程质量检测合同篇1委托单位全称（甲方）检测单位全称（乙方）根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测及相关服务事项协商一致，订立本合同

一、工程概况立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号项目名称工程地点工程规模投资金额资金来源建设工期或周期其他

二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围工作内容服务方式检测标准⑴按期完成甲方委托；按期提交检测报告⑵严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确；必要时提供检测方案3协助对甲方的技术进行保密4向甲方提供必要的检测咨询服务

三、基本信息

四、检测程序

1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测

2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天扣除节假日通知乙方

3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意

4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求

五、履行方式及期限本合同的履行期限自年月日开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止

六、合同价款和支付方式

1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服

20._113号、苏环计【20__】24号文件执行，文件未列项目经双方协商认定后收取

2、检测费收取的方法按每3000-5000元结算一次

3、当工程竣工，甲方一次付清所剩余款，乙方将检测报告提供完毕

4、检测费用汇入本合同指定帐号甲方不得开具空头的付款票据，否则赔偿乙方由此产生的经济损失

七、争议解决

1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决如协商解决不成，进行仲裁裁决对双方当事人具有同等约束力

2、检测结果若发生争议，由双方共同认可的检测机构进行复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

八、其他

1、违约责任如有违约，按《中华人民共和国民法典》执行

2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止

3、本合同未尽事宜由双方协商解决

3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力委托方（公章）受托方（公章）代表人代表人经办人经办人开户银行开户银行建设工程质量检测合同篇4工程名称（子项名称）工程地点甲方合同编号乙方合同编号委托人（甲方）受托人（乙方）签订日期年月日甲方委托乙方对项目基桩进行检测根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为了明确双方权力和责任，协作配合，做好本工程质量的检测工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守

一、检测依据（相应规范前打钩）J《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-20_□《建筑桩基技术规范》JGJ94-20_□《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-20_□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS0320_□《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20_□《建筑边坡工程技术规程》GB50330-20_□《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22-20_□《桩承载力自平衡法测试技术规程》DB45/T564-20_□《基桩静载试验自平衡法》JT/T738-20_□《复合地基技术规范》GB/T50783-20_□《港口工程桩基规范》JTS167-4-20_□《港口工程基桩静载荷试验规程》JTJ255-20_□《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01-20_□《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20_V《建筑地基基础设计规范》GB50007-20__□《岩土工程勘察规范》（20_年版）GB50021-20_□《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-20_□《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》DBJ/T45-02-20_□《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-20

二、检测工作范围、数量

2.1工程概况

2.2检测范围J静载试验，口高应变动测，£低应变动测，J声波透射法检测，J钻芯法检测，口锚杆检测，口动力触探检测，口复合地基检测，口岩基载荷试验检测

2.3检测数量

三、甲方向乙方提供下列资料及时间

3.1提供资料一份工程地质勘察报告，基础桩平面布置图以及各检测桩的编号、桩长、桩身直径、施工日期等

3.2提供时间合同签订后，现场检测前

四、乙方向甲方提交下列资料及时间

4.1资料名称基桩检测报告

4.2份数一式六份，超过六份另行计费

4.3时间现场检测（试验）完成后7个工作日

五、取费标准及拨付办法

1.1根据本合同

2.3条约定的检测数量与甲乙双方协商，本工程总检测费为¥元（人民币大写元整）若检测过程中发生二次进退场，进退场费用由甲乙双方协商计取费用；检测数量超出本合同

2.3条约定的检测数量，则超出的检测费用按照超出的检测数量乘以本工程上述单价计取

5.2检测费拨付办法

（1）按单体工程计算，乙方完成该单体静载试验的现场检测工作后5日内，甲方向乙方支付该单体检测费的90%作为工程进度款

（2）乙方提供该单体报告后7日内，甲方向乙方支付该单体工程款余款

六、双方责任

6.1甲方

6.

1.1负责基桩检测试验场地修整涉及的机械台班及人工，换填平台的砖渣或石块及配电箱、电缆等其它材料，基桩试验场地需满足以下要求

①开挖试验基坑，平整试验场地，确保检测场地道路畅通、静载试验钢梁承台地基平整及硬化处理（视场地情况）、静载试验桩帽处理

②负责声波透射法检测桩声测管的埋设并确保通管，负责试验前开挖桩头并割管灌水

③钻芯法检测场地要求开挖出露桩顶，以桩中心为中心平整并压实4X4米的平面，桩顶面应平齐于或稍低于周边地面标高，进行钻芯的桩临近应有清水水源，准确测量钻芯时的桩顶标高并以书面形式提供给乙方钻芯完成后，由甲方负责钻芯孔的回灌封闭

④以桩中心平整出12mXl2nl的场地，如场地是回填土，则需施工单位配合对桩周边土层进行压实，建议打混凝土垫层，提供足够的上拔反力

⑤保证进场、吊装道路的畅通及现场用电（需安装分级电箱到试验点约3m处），为乙方提供工作方便及各种配合乙方按照国家现行的标准、规范和规程进行现场检测按合同约定支付检测费用

6.2乙方

6.

2.1乙方根据甲方通知后3天后进场，并根据检测方案中工期完成现场静载试验工作（遇雨天等特殊情况则顺延）O

6.

3.2按照国家现行的标准、规范和规程进行检测，按合同的要求和规定的进度，提交检测成果，并对其质量负责

6.

2.3负责机械进退场及现场装卸等费用

七、违约责任

7.1甲方未按合同规定完成进场前应做的工作，因而造成不能按时提交检测成果的责任由甲方负责；从现场检测开始起至现场检测结束并退场止，由于甲方原因造成乙方停工、窝工的，每窝工一天，甲方应支付窝工费人民币/元整/天（¥/元/天）

7.2由于乙方提供的试验成果资料质量的不合格，乙方应负责补充完善使其达到质量合格

7.3甲方未按合同规定的日期拨付检测费，每超过一日，应偿付未支付检测费的千分之一逾期违约金（乙方不请款的除外）；乙方未按合同规定日期提交检测成果，每超过一日，应减收检测费千分之一

7.4本合同在执行过程中如果发生纠纷，双方应及时协商解决若协商不成时，则由当地建设行政主管部门协同调解；调解不成时，双方同意向建设方所在地人民法院提起诉讼第八条本合同约定价款均以人民币为结算单位第九条本合同自双方签订之日起生效，至所有合同条款履行结束后，本合同即行废止本合同正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份甲方单位（盖章）乙方单位（盖章）广西云科岩土工程有限公司法人或委托代理人法人或委托代理人开户名称开户名称开户银行开户银行银行帐号银行帐号合同签订日期年月日建设工程质量检测合同篇5工程名称____________发包方________________________承包方________________________工程名称_________________________本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修

一、保修期限自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算

1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；

2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；

3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；

5.其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定

二、保修项目内容及范围

1.屋面漏雨；

2.烟道、排气孔道、风道不通；

3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；

4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；5,门窗开关不灵或缝隙超过规范规定;

6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水;7•外墙板漏水，阳台积水；

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；

11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；

12.因施工单位造成的其他质量问题

三、保修责任施工单位自接到建设工程质量修理通知书之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位承担

四、保修抵押金

1.保修抵押金计算方法按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金其中承包一般建安工程200万元以内的，按

2.0%计算;200万元至500万元的，按

1.5%计算；500万元以上的，按

1.0%计算单独承包装饰工程，按

1.0%计算

2.本工程保修抵押金为元金额大写o

五、保修抵押金返还工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金L承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金的80%为______________7C o保修期满三年，返还保修抵押金全部尾款

2.单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金

六、争议甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决第一种争议解决方式向仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式向人民法院起诉双方约定按第种争议解决方式解决

七、合同生效与终止L本合同自订立之日起生效

2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金后，本合同即告终止

八、合同份数L本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存

2.本合同副本—份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门

九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内

十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内

十一、双方议定的其他事项承包方地址邮政编码法定代表人委托代理人联系电话开户银行帐号发包方地址邮政编码法定代表人委托代理人联系电话开户银行帐号合同订立时间建设工程质量检测合同篇6发包人（全称）服务要求

三、服务期限本合同约定的建设工程质量检测服务自年月日起，至年月日止

四、检测费用及计算方式检测费用¥元（人民币大写）o计算方式口单价包干；口总价包干；口其它具体计算方式内容及检测费用清单详见专用条款、附件

五、合同文件的构成合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第

1.3款赋予的规定一致

六、词语定义本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同

七、合同生效本合同订立时间年月日本合同订立地点合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效

八、合同份数本合同一式份，具有同等法律效力，其中甲方执份，乙方执份委托单位（盖章）检测单位（盖章）地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人承包人（全称）为保证-外墙加装电梯代建安装工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任

一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程具体质量保修内容双方约定如下在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任

二、质量保修期

1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；装修工程为年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；景观绿化工程管养期为年；其他项目保修期限约定如下自本工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期年内电梯使用产生的电费、电梯检测费、电梯维护保养费（除人为原因或自然灾害损坏）质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算

2.质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期

3.其他约定/

三、质量保修保质责任

1.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算2,质量保修责任

2.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担

2.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担

2.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修

2.4质量保修完成后，由发包人组织验收

3.保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担本工程质量保修书作为施工合同附件，本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份,由总承包合同发包人和承包人双方共同签署发包人（公章或合同专用章）业主代表人（签字或盖章）地址日期年月曰承包人（公章或合同专用章）法定代表人（签字或盖章）桂林地址南宁地址日期年月日建设工程质量检测合同篇7承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、钢结构地台，水电改造、乳胶漆涂刷，墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下按《建设工程质量管理条例》第279号令执行

一、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下室内吊顶项目为二年；结构地台为五年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年灯具及卫生洁具为二年；其他项目保修期限约定如下在非人为因素下，本工程所涉及的项目保修二年

二、保修说明

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;有不可抗力因素导致无法及时到达事故现场抢修，责任免责

3、对于涉及结构安全的质量问题，承包人不承担任何责任

三、保修费用

1、在保修期内非人为因素造成的情况下，承包人无条件执行以上保修协议

2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损，承包人不承担保修

3、保修期限满后，承包方可继续为发包方进行工程维护，维护只收取相应的维护成本费用，不存在其他项目收费

四、其他本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,其有效期限至保修期满发包人承包人法定代表人法定代表人年月日年月___________日建设工程质量检测合同篇8甲方____________地址____________乙方____________地址____________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款

一、工程概况工程名称_____________工程地址_____________承包范围和内容

二、合同价款金额（大写）___________

三、双方一般权利和义务甲方责任a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水C.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金

2.乙方责任a.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.b.做好现场文明施工、安全生产C.组织施工管理人员和材料、施工机械进场d.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责e.服从甲方统一安排指挥f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金

四、合同工期本合同工期总日历天数天以合同签订之日起开始计算

2.如遇以下情况，工期相应顺延a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；卜一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；C.甲方原因影响下一道工序施工；d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期；e.不可抗力的因素如恶劣天气（暴雨、高温、地震、台风）无法施工及政府行政行为而延误工期；f.甲方代表同意工期顺延的其它情况

五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督2,乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决

六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币；彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清

七、施工与设计变更

1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改

2.甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商

八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决

九、附则本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止,保修责任仍然保留本合同一式二份，甲乙双方各执一份2•合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同，具有与合同同等的约束力甲方（盖章）乙方（盖章）负责人（签字）负责人（签字）传真传真手机:手机:日期日期电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码电子邮箱电子邮箱建设工程质量检测合同篇2编号__________北京建设工程质量检测行业协会制使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程管理条例》等法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前仔细阅读

二、签订合同前委托人应验看检测机构的《企业法人营业执照》、《资质证书》等相关证明文件

三、查询本市检测机构名单可登录北京市住房和城乡建设委员会网站

四、对合同有关条款，双方需约定更多内容的，可另行附页

五、本合同书中，凡双方约定认为无需填写的条款，应在该条款填写的空白处划（/）表示

六、本合同示范文本自20_年1月1日起试用今后在未制定新的版本前，本版本延续使用合同编号____________甲方（委托人）__________________乙方（检测机构）检测机构编号___________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点L3结构类型

1.4监督单位L5开工日期竣工日期L6其他:第二条检测项目甲方委托乙方的检测项目□见证取样检测口主体结构工程检测口地基基础工程检测□钢结构工程检测口建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其他具体的检测项目、数量及检测参数见附件一第三条检测依据检测依据为现行有效的国家、行业及北京市相关标准第四条检测费用的结算方式本合同收费标准执行北京市物价局京价（收）字［20__］181号文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价（试行）》［见附件二（略）］,以上标准之外的检测项目收费标准委托双方可商议定价

4.1双方同意按照实际发生检测项目及数量计算总检测费

4.2检测费按每月进行结算，并由乙方提供检测费结算单，甲方需在接到结算清单15日内支付检测费逾期支付费用的，每日按支付费用的%向乙方支付滞纳金

1.13本工程的检测费末次结算通知发出后，甲方需在90天内办理最终检测费的结算，逾期支付，则向乙方每日支付检测费的

0.5%作为滞纳金

4.4甲方对检测项目及费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得以各种原因拖欠检测费用

4.5甲乙双方签订好合同后，甲方应给乙方预付款

4.6其他付款方式__________________________________________________O第五条甲方的权利义务

1.1甲方须向乙方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划

1.2甲方应对样品的真实性、代表性负责，同时详细填写检测委托单

1.3委托检测前，甲方应将甲方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知乙方上述人员发生变更时，甲方应及时书面告知乙方

1.4委托“见证”检测前，甲方必须提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”

1.5现场检测项目，甲方应提前日将现场检测日期通知乙方并提供必要的外部工作条件需要时见证人员应到场进行见证

5.6甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据出具虚假检测报告

5.1双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续

5.2甲方应根据合同，及时支付检测试验费

5.3甲方有权对乙方未按标准检测和违法违规的行为向相关执法部门进行举报第六条乙方的权利义务

5.4方应向甲方提供与本工程检测业务有关的证明资料

5.5方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系

5.6方应严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、及时性和有效性

5.7方应在甲方通知的日期（双方约定）内进场开展检测活动

5.8场检测由于抽样的风险性及抽样后工程的开放性及特殊性，乙方只对当时现场检测出的检测数据/结果负责

6.6乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度

6.1对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并及时出具检测报告

6.2检测结果不合格的，乙方应及时通知甲方第七条违约责任

7.1因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失完成检测业务的时限由双方另行约定

7.2乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的%向甲方支付违约金

7.3检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测

7.4其他违约责任_______________________________________________第八条其他约定事项O第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效本合同一式份，甲方执______份，乙方执份甲方（盖章）__________________乙方（盖章）__________________住所__________________________住所__________________________法定代表人____________________法定代表人____________________委托代理人____________________委托代理人____________________开户银行______________________开户银行______________________账号__________________________账号__________________________邮政编码______________________邮政编码______________________单位电话______________________单位电话______________________传真__________________________传真__________________________联系人________________________联系人________________________联系人手机____________________联系人手机____________________合同订立时间______年—月—日合同订立地点__________________附件一委托检测的检测项目、标准及收费一览表第页，共页备注如果填写内容超过表栏的容量，可另附纸作为附页建设工程质量检测合同篇3合同编号工程名称委托方服务方签订日期年月日委托方以下简称甲方服务方以下简称乙方经甲、乙双方友好协商，甲方的工程质量由乙方负责检测，特签订本合同

一、检测范围见证取样类水泥物理力学性能，钢筋连接件性能，砂、石常规，混凝土、砂浆性能，简易土工，混凝土掺加剂专项检测项目主体结构现场检测，钢结构工程检测备案类检测项目室内环境检测，墙体、屋面材料，饰面材料，防水材料，门窗，化学分析，建筑节能检测、建筑水电

二、双方的主要义务

1、甲方的主要义务1按照本合同约定支付费用2指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定，并保证样品的真实性3现场检测时提供必要的协助

2、乙方的主要义务。