建筑安装工程承包合同拖欠工程款起诉书标准版

（标准合同模板）甲方***公司或个人.乙方***公司或个人.签订日期****年**月**曰签订地点**省***市***地起诉单位（全称）市县建筑公司企业性质集体经营范围工业与民用建筑.流动资金

169.5万元何时经何部门批准开业年月份经_______________县基建局批准地址县乡电话开户银行工区历下办理处帐号法定代表人姓名职务被告单位（全称）市职工教育培训中心地址市-路号事由建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由_________________年月日,县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方）同市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢承包方式是“议标形式，也工包材料:承包额为

495125.74元开工日期定为年月日；竣工日期定为年月日合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到年月日乙方才正式开工在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达

8059.73元甲方虽然承担了

25611.43元的误工费，但尚有

57979.30元到今有承担赔偿损失的责任两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后,于年月日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）教学楼工程于年月日完工三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用工程结算书经甲、乙双方审定后，交市建设银行校准定这杂，双方无任何争议甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款

21793.06元从年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程但价值

174551.87元的工租款至今不与乙方结算因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于年月底撤离甲方工地此致_____________人民法院上诉人____________上诉日期」_____________。