建筑装修材料购销协议（17篇）

建筑装修材料购销协议（17篇）建筑装修材料购销协议（精选17篇）建筑装修材料购销协议篇1甲方乙方甲方因建设或经营等需要，向乙方购买相关规定，2双方平等友好协商，特定以下条款第一条产品名称、规格、数量、单价第二条质量要求、技术标准按国家或行业相关标准执行第三条提货方式、提货地点、运输方式等

1、提货日期______________________________

2、提货地点______________________________

3、提货方式按以下第种方式提取:甲方到乙方营业地自提，运输费用由甲方承担:由乙方代办托运，由甲方按每立方米承担元运输费用,元装卸费在甲方支付货款时一并结清第七条；质量验收

1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准

2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认

3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续第八条；工程变更

1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期

2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案第九条;工程保修

1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书工程（保修一年）第十条;违约责任

1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金

2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%o

3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿

4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失

5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任

6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责

7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十一条;争议解决

1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份

2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉发包方（盖章）承包方（盖章）发包方电话承包方电话年—月―日年—月―日签订地点签订地点建筑装修材料购销协议篇4甲方______________乙方_____________经甲、乙双方协商同意将工程的内装饰材料委托乙方供应，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保材料质量、工程进芳、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行

一、总则

1、工程名称

2、工程地点______________

3、供应内容甲乙与乙方确定的材料品种及单价表内的装饰材料，按照甲方提供的清单供货

二、承包方式乙方包材料送到施工现场、确保材料质量、包运输安全、确保材料合格、提供材料合格证、检测资料

三、结算方式各种材料规格尺寸的价格按双方协商的价格表计价价格见附表，以甲方材料员签收的单据进行结算材料数量

四、质量标准乙方供应的、装饰材料要满足国标要求，均为合格产品

五、双方责任

1、甲方责任1应提前提出做材料计划，并将订单交给乙方或者电话通知2甲方指定材料存放地点

2、乙方责任1按照甲方订单和通知及时供货2按照甲方指定的地点卸货，摆放好

（3）乙方接到甲方供应材料通知后，应及时供货，如因乙方在约定的时间内未能将材料送至工地现场所产生的误工费及由乙方全部承担

（4）如乙方提供的材料达不到合同清单的国标标准，甲方有权按半价支付乙方材料款

（5）甲乙双方协商决定在年底前材料单价无论涨跌都按清单价格结算

六、付款方式每个星期结算一次（以甲乙双方签收的收据数量为准），按每星期总货款的90%支付，余款待工程竣工后付清

七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方共同协商解决甲方（盖章）乙方（盖章）—年—月—日—年—月—日建筑装修材料购销协议篇5供方（甲方）合同签订地需方（乙方）签订时间本合同由科技有限公司（以下简称甲方）与（以下称乙方），就乙方采购甲方的达成以下协议

一、产品采购乙方同意向甲方采购产品O

二、产品质量甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格

三、数量_____________台

四、产品价格乙方向甲方采购的价格为每台元乙方不得将作为对外零售之用上述价格中含产品的售后服务费用及运费

五、货款支付乙方在收到甲方全部货物后，以电汇形式向甲方支付%的货款总额并出具发票，并于全部产品安装完毕后支付其%的.货款总额收款单位科技有限公司开户行___________________________账号___________________________

六、交货时间年—月—日前

七、交货地点

八、包装甲方必须提供适合产品运输和存储要求的有效包装甲方必须在所有外包装上标识产品必需的有关标记

九、售后服务

1、甲方售后服务期限年

2、甲方在出售扫描仪时应向用户明示自己为售后服务承担者并提供相关咨询电话等信息

3、甲方在服务期内为用户提供服务（保修范围:非人为损坏）

十、保密双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况H、信息交流:双方在执行本合同时，对合同事项应积极协商及时交流，以有利于合同的顺利进行，双方定以下人员为本合同联系人甲方乙方电话电话

十二、违约解决

1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决

2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决仲裁结果是终局的，对双方都有约束力

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效

十四、本合同用中文书就，并受中国法律约束本合同一式四份，双方各执二份甲方科技有限公司乙方代表人代表人年月日年月日建筑装修材料购销协议篇6合同编号签订地点:卖方买方买方因建设或经营等需要，向卖方购买建筑装修材料，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方平等友好协商，特订立以下条款第二条质量要求、技术标准按国家或行业相关标准执行第三条提货方式、提货地点、运输方式等

一、提货日期0

二、提货地点0

三、提货方式按以下第种方式提取:买方到卖方营业地自提，运输费用由买方承担:由卖方代办托运，由买方按每立方米承担元运输费用,元装卸费在买方支付货款时一并结清:由卖方将货物运输至买方指定的位于_的地址，交付给买方指定的收货人验收，验收合格后签字或盖章确认货物到达交货地点后，由买方负责卸车，提供货物堆放场地货物在装卸过程中注意轻拿轻放，严禁抛摔、重压等，防止货物造成损坏第四条买方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的,视为交付符合约定第五条付款方式买方在签订本合同时支付元的定金（所交定金可在履行合同中抵偿价款）；在提（收）货物后天内支付全部货款买方若采取分批购买的，则买方需在收到单次货物后一天内支付该批次货物的全部价款第七条担保条款___________________（单位或自然人名称及基本身份情况）自愿为买方履行本合同提供连带责任担保保证人的担保期限为二年，自本合同约定的最后一次付款到期日起计算第八条质量保证

（一）、卖方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，卖方无条件更换或进行维修

（二）、由于买方或其他原因造成货物损坏的，由买方自行负责第四条乙方在收到货物时应即时验收，发现货物不符合合同约定，应在三天内提出书面议异，超出上述期限内提出书面议异的,视为交付符合约定第五条付款方式甲方在签订本合同时支付元的定金（所交定金可在履行合同中抵偿价款）；在提（收）货物后天内支付全部货款甲方若采取分批购买的，则甲方需在收到单次货物后一天内支付该批次货物的全部价款第六条质量保证

（一）、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产，保证产品的质量产品的保修期为一年，在保修期内，由于产品本身出现的质量问题，乙方无条件更换或进行维修

（二）、由于甲方或其他原因造成货物损坏的，由甲方自行负责

（三）、乙方应提供相关产品合格证明给甲方第七条违约责任

（一）、若甲方在约定的提（收）货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物，由甲方承担合同总价20%的违约金，并承担因此引起的价格升降责任

（二）、延期付款甲方应按合同约定的时间支付货款，如甲方违反合同约定，未即时支付价款，则由甲方乙方支付所欠款项20%的违约金，给乙方造成其它损失的仍需赔偿

（三）、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等第八条合同争议的解决双方在履行合同过程中产生争议应友好协商，协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决第九条本合同的生效条件本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效第十条本合同一式两份，买卖双方各执一份甲方（公章）乙方（公章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）年—月—日年—月—日建筑装修材料购销协议篇2供方（甲方）_______________需方（乙方）_______________本合同由科技有限公司（以下简称甲方）与（以下称乙方），就乙方采购甲方的达成以下协议、产品采购:乙方同意向甲方采购产品O

二、产品质量甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格

三、数量_____________台

四、产品价格乙方向甲方采购的价格为每台元乙方不得将作为对外零售之用上述价格中含产品的售后服务费用及运费

五、货款支付乙方在收到甲方全部货物后，以电汇形式向甲方支付%的货款总额并出具发票，并于全部产品安装完毕后支付其%的货款总额收款单位科技有限公司开户行___________________________账号___________________________

六、交货时间年一月—日前

七、交货地点

八、包装甲方必须提供适合产品运输和存储要求的有效包装甲方必须在所有外包装上标识产品必需的有关标记

九、售后服务

1、甲方售后服务期限年

2、甲方在出售扫描仪时应向用户明示自己为售后服务承担者并提供相关咨询电话等信息

3、甲方在服务期内为用户提供服务（保修范围:非人为损坏）

十、保密双方应对本合同内容及因履行本合同而知悉的对方情况予以保密，未经透露方许可，不得向第三方泄露本合同及透露方的情况H、信息交流双方在执行本合同时，对合同事项应积极协商及时交流，以有利于合同的顺利进行，双方定以下人员为本合同联系人甲方乙方电话电话

十二、违约解决

1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决

2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决仲裁结果是终局的，对双方都有约束力

十三、本合同自双方签字盖章之日起生效

十四、本合同用中文书就，并受中国法律约束本合同一式四份，双方各执二份甲方（盖章）乙方（盖章）代表人代表人—年—月—日—年—月—日建筑装修材料购销协议篇3甲方_____________________________乙方_____________________________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议第一条；工程概况

1、工程地点大连市、开发区、黄海西路1号

2、工程内容总建筑面积750平方米

3、承包范围；装饰装修人工费用；

4、开工日期20一年05月18日；竣工日期20一年06月15日；总工期（包括法定节假日）29个工作日第二条;合同价款

1、装饰装修人工费用总金额（人民币大写）壹拾叁万贰仟元;¥:o

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；¥

396003、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥

528004、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥

330005、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，¥6600第三条；甲方责任

1、指派为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜

2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续

3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项负责协调与周围的邻里关系

4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底

5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条；乙方责任

1、指派为承包人驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务

2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定

3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系

4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护

5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作第五条;材料供应

1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备

2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担

3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用若已使用，对工程造成的损失由承包人负责第六条；安全责任

1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失

2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全

3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。