一建工程法规-一级建造师《建设工程法规》高分模拟卷264

一建工程法规-一级建造师《建设工程法规》高分模拟卷264单选题共70题,共70分

1.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，应oA.撤销该信息B.缩短信息公布期限江南博哥C.缩小信息公布范围D.由发布该信息的建设行政主管部门进行修正正确答案D参考解析《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正，根据被曝光单位对不良行为的整改情况，调整其信息公布期限，保证信息的准确和有效

2.在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该A.及时判决B.强制执行C.留置送达D.重新调节正确答案A参考解析A正确，解书经双方当事人签收后，即具有法律效力调解不成的，如调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，法院应当及时判决

3.某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为年11月20日年12月20日年1月20日年2月20日正确答案C参考解析建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

4.甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料丙丁均及时发货至施工现场经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职关于本案，说法正确的是0A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理修期限为设计文件规定的合理使用年限A.RCD.22IXoooO223441X1XIX3（

30.）行政法规可以规定的行政强制措施包括（）A.限制人身自由B.冻结存款、汇款C.查封场所、设施D.代履行正确答案C参考解析AB错误，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施D选项属于行政强制执行（

31.）根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）oA.专利中的财产权B.可以转让的基金C.可以转让的股权D.房屋所有权正确答案D参考解析可以质押的权利包括

（1）汇票、本票、支票；

（2）债券、存款单；

（3）仓单、提单；

（4）可以转让的基金份额、股权；

（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；

（6）现有的以及将有的应收账款；

（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利（

32.）关于物权的说法，错误的是（）A.所有民事主体都能够成为物权权利人B.物权的客体一般是物，包括不动产和动产C.物权的权利人可以对抗一切不特定的人D.物权不具有排他性，存在一物多权的情形正确答案D参考解析物权具有排他性物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉而且同一物上不许有内容不相容的物权并存，即“一物一权”故选项D错误（

33.）有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（）oA.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗正确答案C参考解析A选项，建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训；B选项，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训；D选项，至少2个月（

34.）关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）oA.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档正确答案D参考解析A错误，建设单位自竣工验收合格之日起15日内办理备案；B错误，竣工验收备案提供公安消防部门出具的工程正式验收合格证明文件；C错误，工程竣工验收完成后，工程质量监督机构应向备案机关提交工程质量监督报告

35.根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目需要申请施工许可证的是A.部队导弹发射塔B.长江汛期抢险工程C.农民自建低层住宅D.投资额为35万元的工程正确答案D参考解析不需要办理施工许可证的建设工程

①限额以下的小型工程按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300nl2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案

②抢险救灾等工程《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法另行规定的建设工程《建筑法》规定，军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定BC选项，不需要办理施工许可证A选项，属于另行规定的建设工程，不适用

36.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的其应当承担0责任A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权正确答案D参考解析侵权，是指公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或者人身权利的行为

37.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限则该代理行为A.有效B.无效C.可撤销D.可变更正确答案A参考解析本题考核的是表见代理《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效题干中，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，并不知道甲超出公司章程的规定权限，而甲作为公司的施工企业法定代表人，使乙有理由相信甲具有代理权，即相对人为善意这是构成表见代理的主观要件如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理

38.关于商标专用权的说法，正确的是0A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算正确答案C参考解析A错误，知识产权商标权又称为无形财产权B错误，注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请C正确，D错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

39.下列不当得利，应当予以返还的有oA.为履行道德义务进行的给付B.债务到期之前的清偿C.明知无给付义务而进行的债务清偿D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的正确答案D参考解析得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外1为履行道德义务进行的给付；2债务到期之前的清偿；3明知无给付义务而进行的债务清偿

40.必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币0万元以上的，必须进行招标A.30B.50C.80D.200正确答案D参考解析本题考核的是建设工程必须招标的规模标准规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标⑴施工单项合同估算价在400万元人民币以上；⑵重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；⑶勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标（

41.）某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有（）A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定了资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件正确答案A参考解析下列属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人

（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；

（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；

（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；

（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；

（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人（

42.）2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工验收合格按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将该住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款，而这些住宅是作为贷款的抵押物于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权以下的表述正确的是（）A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B.建筑公司享有优先权，期限为1年，可以自己对小区进行拍卖C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D.2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权正确答案D参考解析承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持A选项错发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算B选项错，不能自己对小区进行拍卖D选项正确，合同约定于2014年4月1日支付全部剩余工程款，承包人行使建设工程价款优先受偿权从2014年4月1日起算，在2014年12月3日已超过了6个月的期限，故无权享有优先受偿权【彩蛋】压卷，，建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持C选项错（

43.）《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》（建办质函

（2020）489号）规定，（）是工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项A.施工总承包单位B.监理单位C.建设单位D.分包单位正确答案参考解析住房和城乡建设部办公厅《房屋建筑和市政C基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》（建办质函

（2020）489号）规定，建设单位是工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项（

44.）某工程项目施工现场突发生产安全事故，造成5人死亡，20人受伤，直接经济损失5000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级应定为（）A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故正确答案B参考解析《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级⑴特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同，或者1亿元以上直接经济损失的事故；⑵重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；⑶较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；⑷一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数采用就高原则

45.省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同部门划定并公布A.环保行政B.城乡规划C.建设行政D.工商行政正确答案B参考解析省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布

46.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全技术措施或者专项施工方案的审查的是oA.是否达到工程使用功能要素B.是否适用施工要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标正确答案C参考解析《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

47.某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是A.需申请人在官网发布信息B.先由申请人告知资质许可机关C.需申请人缴纳罚款后补办D.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办正确答案B参考解析建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息注报告、声明作废、补办

48.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生内及时补报A.60日B.50日C.40日D.30日正确答案D参考解析自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

49.下列关于工程质量检测单位的说法，错误的是A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账C.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构正确答案A参考解析2022教材P303/2021教材P302本题考察的是工程质量检测单位的资质和检测规定质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

50.重点工程的施工现场多为消防安全重点单位，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行的消防安全职责不包括A.确定消防安全管理人，组织实施本单位消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每月防火巡查，建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练正确答案C参考解析重点工程的施工现场多定为消防安全重点单位，按照《消防法》的规定，除应当履行所有单位都应当履行的职责外，还应当履行下列消防安全职责⑴确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；⑵建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；⑶实行每日防火巡查，并建立巡查记录；⑷对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练C选项，应为每日防火巡查

51.施工单位在施工过程中，如发现设计文件和图纸差错，其正确做法是A.进行修改B.按照规范施工C.提出意见和建议D.拒绝施工正确答案c参考解析本题考核的是施工单位的质量责任和义务《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议

52.下列不属于仲裁特点的是A.自愿性B.专业性C.公开性D.快捷性正确答案C参考解析仲裁具有保密性，不公开审理，仲裁及仲裁基本特点1自愿性；2专业性；3独立性；4保密性；5快捷性；6域外执行力

53.合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的A.快捷性B.灵活性C.独立性D.强制性正确答案C参考解析本题考核的是仲裁协议的独立性仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力

54.根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是A.律师代理意见B.书证C.视听资料D.勘验笔录正确答案A参考解析本题考核的是证据的种类根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同民事证据有以下8种，分别是当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录

55.施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解D.执行中的和解是在发生法律效力的民事判决、裁定前正确答案C参考解析和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序A选项错需要注意的是，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任B选项错当事人申请仲裁后，可以自行和解达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请C选项正确执行中的和解是在【发生法律效力的民事判决、裁定后】，法院在执行中，当事人互相协商，达成协议，解决双方的争执一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D选项错故本题最符合题意的答案为C选项

56.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向基层人民法院申请司法确认调解协议A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地正确答案D参考解析经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议

57.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理0A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续正确答案A参考解析在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证

58.当事人有权申请财产保全和证据保全，申请人在人民法院采取保全措施后日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全A.12B.24C.30D.72正确答案C参考解析为保证仲裁程序顺利进行、仲裁案件公正审理以及仲裁裁决有效执行，当事人有权申请财产保全和证据保全申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全

59.关于施工企业资质序列的说法，不正确的是A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级B.专业承包序列设有60个类别C.建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列D.施工劳务资质不分类别与等级正确答案B参考解析施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级A选项正确专业承包序列设有36个类别B选项错误建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列C选项正确施工劳务资质不分类别与等级D选项正确

60.依据《工程建设项目施工招标投标办法》，某施工项目总承包招标，合同结算价为人民币6000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为7L oA.240万B.120万C.80万D.20万正确答案C参考解析《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,且最高不得超过80万

61.关于建设工程招标投标活动中的相关文件，下列说法中错误的是A.招标文件是要约邀请B.招标文件对招标人不具有法律约束力C.投标文件是要约人向受要约人的承诺C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务正确答案D参考解析丙不知乙离职，构成表见代理但丁明知乙离职，还与乙实施民事行为给甲造成损害，则由丁与乙向甲负连带责任A选项，甲不当拒绝丙，合同有效；B选项，丁的合同不是表见代理；C选项，丙的合同有效、丁的合同无效；D选项，甲应对丙承担付款义务

5.下列行为中，属于《招标投标法实施条例》中规定的招标人与投标人串通投标情形的是A.招标人直接或者间接向投标人泄露标底B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异D.不同投标人的投标文件相互混装正确答案A参考解析本题考核的是招标人与投标人串通投标的情形有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标⑴招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；⑵招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；⑶招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；⑷招标人授意投标人撤换、修改投标文件；⑸招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；6招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为BCD选项，是投标人相互串通投标的情形

6.甲公司与乙公司建筑企业于2015年4月签订了一份买卖合同，约定2015年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100吨同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元有关该案的正确表达是A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免予承担赔偿乙公司1万元损失的责任D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任正确答案D参考解析《民法典》规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不D.招标人向投标人发出的中标通知书是承诺正确答案C参考解析招标文件是要约邀请，对招标人不具有法律约束力AB选项正确投标文件是要约，应受自己作出的与他人订立合同的意思表示的约束C选项错招标人向投标人发出的中标通知书是承诺D选项正确

62.关于违约金和定金的表述中，不正确的是0A.违约金有法定违约金和约定违约金两种B.定金合同自实际交付定金时成立C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可请求人民法院或者仲裁机构予以减少D.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额正确答案C参考解析本题考核的是违约金和定金违约金有法定违约金和约定违约金两种由法律规定的违约金为法定违约金；由当事人约定的违约金为约定违约金定金合同自实际交付定金时成立AB选项正确约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金【过分】高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以【适当】减少C选项错实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额D选项正确

63.根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让第三人的A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人正确答案D参考解析债权人转让权利的，应当通知债务人未经通知，该转让对债务人不发生效力

64.甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料材料入库，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质因保管不当而下降对此，下列关于甲、乙双方权利和义务的表述中错误的是oA.仓储合同自成立时生效B.入库时，乙有验收甲交付材料的义务C.甲有权要求乙赔偿相应的损失D.甲和乙应共同分担相应的损失正确答案D参考解析保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收保管人验收后，发生仓储物的品种、数量、质量不符合约定的，保管人应当承担损害赔偿责任BC选项正确仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件A选项正确

65.买卖合同双方约定执行政府指导价，卖方逾期交付标的物时，政府价格调整，根据《民法典》，则该合同的计价原则为A.按照交付标的物时的价格计价B.按照合同签定时的价格计价C.价格上涨时按原价格计价D.价格下降时按原价格计价正确答案c参考解析执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行按照惩罚违约方的原则执行

66.施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是OoA.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误正确答案A参考解析A选项，发生罕见洪灾属于不可抗力在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任我国的《民法典》仅承认不可抗力为法定的免责事由

67.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款的罚款A.1%以上3%以下B.2%以上4%以下C.3%以上5%以下D.5%以上10%以下正确答案B参考解析本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

68.关于建筑意外伤害保险的规定，说法正确的是A.保险费由施工企业支付后向职工进行摊派B.投保应实行记名制C.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收止D.投保人办理建筑意外伤害保险的投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人正确答案D参考解析保险费由施工企业支付，施工企业【不得】向职工摊派A选项错建筑意外伤害保险，投保应实行【不记名和不计人数】的方式B选项错意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至【竣工验收合格】止C选项错投保人办理建筑意外伤害保险的投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人D选项正确

69.根据《民事诉讼法》，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起日内向上一级人民法院提起上诉A.3B.5C.10D.15正确答案D参考解析当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

70.根据《建设工程质量管理条例》的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为年A.2B.3C.5D.7正确答案C参考解析本题考核的是建设工程质量的最低保修期限《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为⑴基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；⑵屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；⑶供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；⑷电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年其他项目的保修期限由发包方与承包方约定多选题共30题,共30分

71.某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围A.由设计院设计范围错误引起的损失和费用B.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用D.突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸E.盘点时发现的短缺正确答案A、B、C、E参考解析D在保险责任范围内，属于意外事故

72.关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有A.纳税人进口货物,按照组成计税价格和《增值税暂行条例》规定的税率计算应纳税额B.纳税人发生应税销售行为,按照销售额和《增值税暂行条例》规定的税率计算收取的增值税额,为销项税额C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的，由主管税务机关核定其销售额D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额E.纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,应税销售行为的购买方为消费者个人的,也必须开具增值税专用发票正确答案A、B、C、D参考解析2022/2021版教材P47纳税人进口货物，按照组成计税价格和《增值税暂行条例》规定的税率计算应纳税额纳税人发生应税销售行为，按照销售额和《增值税暂行条例》规定的税率计算收取的增值税额，为销项税额纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的，由主管税务机关核定其销售额纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额，为进项税额纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票1应税销售行为的购买方为消费者个人的；2发生应税销售行为适用免税规定的

73.《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定正确答案A C、E、参考解析2022教材P302/2021教材P301本题考察的知识点是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定度《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用

74.《标准化法》按照标准等级不同，把标准分为A.行业标准B.国家标准C.地方标准D.企业标准E.管理标准正确答案A、B、C、D参考解析《标准化法》规定，标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准

75.《水污染防治法》规定，不得新建排污口的地域包括A.生活饮用水源地B.风景名胜区水体C.渔业水体D.城市敏感建筑集中区水体E.有特殊经济文化价值的水体正确答案B、E参考解析在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口提示A选项，属于禁止设置排污口的情形在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口法规需要注意用词，是对重要渔业水体的限制C选项不符合题意D选项，属于干扰迷惑选项（

76.）根据《绿色施工导则》，关于水资源利用的说法，正确的有（）A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%正确答案A、C、E参考解析选项B错误应分别计量管理选项D错误施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水（

77.）根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件正确答案A、B、D参考解析ABD正确，竣工验收应具备的法定条件

（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容

（2）有完整的技术档案和施工管理资料

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

（5）有施工单位签署的工程保修书（

78.）下列关于融资租赁合同的表述，正确的有（）A.融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式B.融资租赁合同涉及出租人、出卖人、买受人和承租人四方主体C.融资租赁合同的法律效力是买卖合同和租赁合同两者效力之和D.在融资租赁合同中，出卖人向出租人履行交付标的物和瑕疵担保义务E.在融资租赁合同中，承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务正确答案A E、参考解析融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式融资租赁合同涉及出租人、出卖人和承租人三方主体选项A正确，选项B错误融资租赁合同是由出卖人与买受人（租赁合同的出租人）之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，但其法律效力又不是买卖和租赁两个合同效力的简单叠加选项C错误在融资租赁合同中，出卖人向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义务故选项D错误在融资租赁合同中，出卖人是向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义务，而不是向买受人（出租人）履行义务，即承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务E选项正确

79.依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位正确答案B、D参考解析A选项，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；C选项，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用；E选项，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

80.在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金正确答案A、B、C参考解析违约金、定金这两个违约责任的承担方式需要当事人约定，其他为法定的承担方式，不需要约定

81.建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限正确答案A B、E、参考解析CD错误，建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的以下规定1当事人应当采取书面形式订立相应的合同使用期限由当事人约定，但不能超过建设用地使用权的剩余期限2应当向登记机构申请变更登记3附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分

82.根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有0A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费E.产生环境噪声污染的建设项目，建设单位需在开工15日前向政府相关部门进行申报正确答案、、A C D参考解析B错误，征收的超标准排污费必须用于污染的防治，E错误，应当由施工单位申报

83.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，可以对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督的是oA.建设项目规划审查机构B.设计图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构E.标准批准部门正确答案A、E参考解析A正确，建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督BCD错误，施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督E正确，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式

84.2010年3月10日，甲建筑设备生产企业与乙施工单位签订了一份买卖合同，合同约定4月22日交付设备但甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值50万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款3万元下列关于本案中债的性质的表述，错误的有A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收3万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债正确答案、、A D E参考解析本题考核的是债的发生根据甲错发设备给丙，丙应予返还，甲丙之间构成不当得利之债，故A选项错误，B选项正确甲乙之间签订了买卖合同，C选项正确，D选项，所述应为合同之债；《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益丙擅自使用该设备，应当对设备的物权人（甲）承担不当得利之债，和乙无关，故E选项错误注意本题需要选择错误的选项，故本题答案为BC（

85.）外观设计必须具备的条件包括（）A.具有美感B.是对产品的外表所作的设计C.是形状、图案、色彩或者其结合的设计D.是适合于工业上应用的新设计E.对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案正确答案A B、C、D、参考解析2022/2021版教材P25本题考核的是外观设计必须具备的条件外观设计必须具备以下条件

（1）是形状、图案、色彩或者其结合的设计；

（2）是对产品的外表所作的设计；

（3）具有美感；

（4）是适合于工业上应用的新设计（

86.）关于建设工程债的说法中，正确的有0A.建设工程债的产生，最主要的是合同B.因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任C.管理人员没有法定或约定义务，自觉为他人管理事务，与受益人之间产生的债为合同之债D.没有法律上的依据，有损于他人利益，而自身取得利益的行为称为不当得利E.施工噪声对工地附近居民构成侵权时，施工单位是债权人正确答案A、B、D参考解析建设工程债的产生，最主要的也是合同A选项正确因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任B选项正确无因管理，是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行为C选项错，属于无因管理的定义不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为D选项正确在侵权之债中，最常见的是施工单位的施工活动产生的侵权如施工噪声或者废水废弃物排放等扰民，可能对工地附近的居民构成侵权此时，居民是债权人，施工单位或者建设单位是债务人故选项E错误，施工单位为债务人

87.根据《民法典》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有A.交通运输工具B.建筑物C.生产设备、原材料D.正在建造的船舶E.建设用地使用权正确答案B、E参考解析抵押权自登记时设立的有1建筑物和其他土地附着物；2建设用地使用权；3海域使用权；4正在建造的建筑物；

88.下列财产中不得抵押的有A.土地所有权B.海域使用权C.依法被监管的财产D.依法被查封的财产E.所有权、使用权不明正确答案A、C、D、E参考解析本题考核的是不得抵押财产的范同下列财产不得抵押⑴土地所有权⑵宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外⑶学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施⑷所有权、使用权不明或者有争议的财产⑸依法被查封、扣押、监管的财产6法律、行政法规规定不得抵押的其他财产B选项，属于可以抵押的财产

89.保证期间内，下列行为发生时，保证人不再承担保证责任A.债权人依法将主债权转让给第三人B.债权人许可债务人转让债务并取得保证人书面同意C.债权人许可债务人转让债务未取得保证人书面同意D.债权人与债务人协议变更主合同并取得保证人书面同意E.债权人与债务人协议变更主合同未取得保证人书面同意正确答案C、E参考解析在保证期内，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任A选项不符合题意保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任B选项不符合题意C选项符合可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明直接承受不可抗力的一方有义务将发生不可抗力的事实以及对履行的影响及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失不可抗力并不是在任何情况下都免责，甲公司没有履行及时通知的法定义务，因此甲公司应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任，因此选D项

7.全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理A.1B.2C.3D.5正确答案A参考解析2022教材P219/2021教材P218

一、文物保护单位的保护范围全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理

8.关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是A.联合体各方分别与招标人签订合同B.联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方推选出代表人与招标人签订合同D.由联合体中资质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同正确答案B参考解析《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

9.《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施A.省级人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府城乡规划主管部门C.城市、县人民政府建设行政主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门正确答案D参考解析本题考核的是历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状题意债务人与债权人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D选项不符合，E选项符合题意故本题答案为CE

90.下列关于编制招标文件与标底的说法中，正确的是A.国有资金项目，可以设定最高投标限价B.一个招标项目只能有一个标底C.如果编制了标底，则应作为评标定标的依据D.标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制E.招标人不得规定最低投标限价正确答案、、B DE参考解析A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设定最高投标限价；C错误，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件

91.《民法典》规定，有情形之一的，合同的权利义务终止A.债务已经履行B.债务履行期限延长C.债务相互抵销D.合同解除E.债权债务同归于一人正确答案A、、、C DE参考解析《民法典》规定，有下列情形之一的，债权债务终止⑴债务已经履行；⑵债务相互抵销；⑶债务人依法将标的物提存；⑷债权人免除债务；⑸债权债务同归于一人6法律规定或者当事人约定终止的其他情形合同解除的，该合同的权利义务关系终止

92.根据《工程建设国家标准管理办法》的规定，工程建设行业标准的制订、修订程序分为0阶段准备征求送审报批专家正确答案、、、A B CD参考解析本题考核的是工程建设国家标准的制订程序A.BCD.E.工程建设行业标准的制订、修订程序，也可以按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行（

93.）根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（）A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的合同转包或违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑业企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款正确答案A B、D、E、参考解析企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请

（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；

（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；

（3）未取得施工许可证擅自施工的；

（4）将承包的工程转包或违法分包的；

（5）违反国家工程建设强制性标准施工的；

（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；

（7）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

（8）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；

（9）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的；

（10）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的；

（11）发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的；

（12）其他违反法律、法规的行为（

94.）安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有（）情形，可以撤销已经颁发的安全生产许可证A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的正确答案A B、C、D、参考解析安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证

1、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；

2、超越法定职权颁发安全生产许可证的

3、违反法定程序颁发安全生产许可证的

4、对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

5、依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形E选项，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚

95.《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取等形式，对建设工程实施监理A.旁站B.巡视C.重点抽查D.专项检查E.平行检验正确答案A、B、E参考解析:2022/2021教材P316本题考核的是工程监理的形式《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

96.劳动争议仲裁委员会的组成成员应有A.同级工会代表B.律师C.同级人民法院代表D.企业方面代表E.劳动行政部门代表正确答案A、D、E参考解析劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成劳动争议调解委员会主任由工会代表担任劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任故选项A、D、E正确

97.关于承揽合同中解除权的说法，正确的是A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同正确答案E、D参考解析A错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同；B错误，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同；C错误，定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

98.所谓噪声敏感建筑物，是指、住宅等需要保持安静的建筑物A.医院B.学校C.体育馆D.机关E.科研单位正确答案、、、A BDE参考解析2022教材P197/2021教材P196本题考核的是噪声敏感建筑物所谓噪声敏感建筑物，是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物

99.《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，A.给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E.情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任正确答案、、BCD参考解析2022教材P306/2021教材P305《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任《建设工程抗震管理条例》规定，施工单位未对隔震减震装置取样送检或者使用不合格隔震减震装置的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，并处20万元以上50万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书，造成损失的，依法承担赔偿责任

100.下列属于行政处罚的种类是A.没收违法所得B.责令停业整顿C.撤职、、A BDD.警告CE选项属于行政处分警告既是行政处罚又是行政处分E.降级正确答案:参考解析:或者采取其他补救措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款，对个人并处10万元以上20万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任

10.某工程分包单位因施工质量问题导致建设单位经济损失，建设单位要求总承包单位全部赔偿，总承包单位不得以分包单位的过错为由拒绝赔付，这是因为A.总承包单位应该负总责B.总承包单位与建设单位是合同关系C.分包单位对总承包合同没有责任D.总承包单位与分包单位是连带责任正确答案D参考解析总分包连带质量责任总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，即分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿

11.下列合同中，属于实践合同的是A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同正确答案A参考解析2022教材P127/2021教材P126实践合同又称要物合同是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同

12.保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报0备案A.全国人民代表大会B.最人民法院WI JC.文物保护主管部门D.国务院正确答案D参考解析2022教材P220/2021教材P219本题考核的是历史文化名城名镇名村的保护保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报国务院备案

13.下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是0A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班正确答案c参考解析C错误，对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

14.某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2014年10月15日作出生效判决要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币3万元人民币，当事人当庭领取了判决书那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在之前申请人民法院强制执行4月15日年10月15日年年4月25日年10月25日正确答案D参考解析本题考核的是申请强制执行的期间人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的人民法院申请强制执行根据《民事诉讼法》的规定，申请执行的期间为2年这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算本题中，履行日是2014年10月25日，故最迟应当在2016年10月25日之前申请人民法院强制执行

15.投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的A.60%B.75%C.80%D.90%正确答案D参考解析投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%

16.建筑业企业资质证书有效期为年A.1B.2C.3A.B.CD.22oOIXIX55D.5正确答案D参考解析《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年

17.法定代理的成立，是基于A.代理人与被代理人之间的亲属关系B.法律的直接规定C.被代理人的请求D.代理人的请求正确答案B参考解析法定代理是指根据法律的规定而发生的代理例如，《民法典》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

18.甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属，则甲公司最晚应于提出回避申请A.在首次开庭前B.裁决书送达之前C.辩论终结前D.最后一次开庭结束前正确答案D参考解析仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请

①是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；

②与本案有利害关系；

③与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；

④私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼当事人申请回避的，应当说明理由，在首次开庭前提出回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭结束前提出本题是在仲裁过程中发现的，回避事由属于开庭后知道的，在最后一次开庭结束前提出故本题D选项正确

19.某企业与张某签订劳动合同张某工作后，单位发现其严重近视，因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作经企业了解得知张某在录用时隐瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同此劳动合同应认定为A.因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除B.因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同C.该劳动合同不应解除，应变更D.无效劳动合同，自订立时起即无法律效力正确答案D参考解析《劳动合同法》第二十六条规定，下列劳动合同无效或者部分无效⑴以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；⑵用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；⑶违反法律、行政法规强制性规定的题中的劳动合同属于以欺诈手段订立的劳动合同，应认定为无效劳动合同无效合同自订立时起就没有法律效力

20.小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续则下列说法错误的是A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效正确答案B参考解析不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力题中小王虽然与小李签订合同在先，但是并没有办理房屋登记手续，小李并没有获得房屋所有权；而小王、小张之间则进行了登记，小张取得了房屋所有权，小王无权收回房屋，只能向小李承担违约责任小李与小王之间签订的合同有效，虽未办理物权登记的，不影响合同效力，合同自成立时生效题干要求选择错误的选项，故本题答案为B选项

21.仲裁协议的内容不包括A.请求仲裁的意思表示B.仲裁期限C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会正确答案B参考解析根据《仲裁法》的规定，仲裁协议应当具有下列内容

①请求仲裁的意思表示；

②仲裁事项；

③选定的仲裁委员会这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效

22.根据《建设工程质量管理条例》规定，组织竣工验收的应是A.监理单位B.设计单位C.勘察单位D.建设单位正确答案D参考解析《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收

23.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加正确答案D参考解析D正确，节能分部工程验收应由总监理工程师建设单位项目负责人主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加

24.关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是0A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作正确答案D参考解析A选项，女职工的经期、产期、哺乳期，不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动，非经期、产期、哺乳期，不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动B选项，不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动；C选项，用人单位应当对未成年工定期进行健康检查；D选项，不得安排怀孕期7个月女职工从事夜班和加班工作，不得从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动

25.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是0A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员正确答案C参考解析本题考查的是申请安全生产许可证的条件A选项，应为“有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装”；B选项，管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；D选项，设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

26.根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由人民法院管辖A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地正确答案D参考解析因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖

27.总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工后该分包工程出现了施工质量问题建设单位要求乙赔偿下列责任赔偿的说法中，能够成立的是A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50%正确答案B参考解析总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

28.关于建设工程见证取样的说法，正确的是A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可正确答案B参考解析A错误，见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责；C错误，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任B正确、D错误，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字

29.关于建设工程质量保修书，说法正确的是A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年正确答案B参考解析A错误，提交竣工报告同时提交保修书；C选项，约定高于法定按约定，约定低于法定按法定；D选项，房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保。