二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》彩蛋押题2128

二建建设工程法规及相关知识-二级建造师《建设工程法规及相关知识》彩蛋押题2128单选题共60题,共60分

1.某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则OoA.应自事故发生江南博哥之日起15日内补报B.应自事故发生之日起30日内补报C.应自事故发生之日起10日内补报D.应自事故发生之日起7日内补报正确答案D参考解析本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报道路交通事故、火灾事故，自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

2.关于建设工程质量保修书，说法正确的是0A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年正确答案B参考解析A错误，提交竣工报告同时提交保修书；C错误，约定高于法定按约定，约定低于法定按法定；D错误，房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为设计文件规定的合理使用年限⑶关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加正确答案D参考解析节能分部工程验收应由总监理工程师建设单位项目负责人主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加

4.关于表见代理的说法，正确的是A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可正确答案B参考解析A错误，见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责；C错误，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任B正确、D错误，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字

33.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是A.设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标B.不得任意压缩合理工期C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明D.设计单位应当将施工图设计文件报有关部门审查正确答案A

34.发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形不包括A.提供的设计有缺陷B.向承包人推荐分包人分包专业工程C.提供的建筑材料不符合强制性标准D.指定购买的设备不符合强制性标准正确答案B参考解析《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任1提供的设计有缺陷；2提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；3直接指定分包人分包专业工程

35.根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉D.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决正确答案D参考解析B项错误，当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请C项错误，仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉

36.以下关于代理的说法中正确的是A.代理人实施代理行为时不得独立进行意思表示B.数人为同一代理事项的代理人的，应当推选牵头人C.代理行为的法律后果归属于代理人D.法定代理是指根据法律的规定而发生的代理正确答案D参考解析A选项错误，代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利B选项错误，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权C选项错误，代理行为的法律后果归属于被代理人

37.根据《民法典》的规定，下列合同中，应当采用书面形式的是A.买卖合同B.借款合同C.运输合同D.工程总承包合同正确答案D参考解析《民法典》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同建设工程合同包括工程总承包合同、工程勘察合同、工程设计合同、施工合同等

38.甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料丙丁均及时发货至施工现场经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职关于本案，说法正确的是A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务正确答案D参考解析丙不知乙离职，构成表见代理但丁明知乙离职，还与乙实施民事行为给甲造成损害，则由丁与乙向甲负连带责任A选项，甲不当拒绝丙，合同有效；B选项，丁的合同不是表见代理；C选项，丙的合同有效、丁的合同无效；D选项，甲应对丙承担付款义务

39.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是A.不良信用信息公告期限一般为3年B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明正确答案D参考解析A项错误，不良信用信息公告期限为6个月至3年B项错误，对招标投标违法行为记录公告期限为6个月C项错误，行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告

40.根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》，下列行为正确的是时，噪声为65dB A时，噪声为75dB A时，噪声为60dB A时艮，噪声为65dB A正确答案A参考解析《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定，建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB A,夜间55dB A夜间噪声最大声级超过限值的幅度不o得高于15dB A“昼间”是指600至2200之间的时段；“夜间”是指2200至次日600之间的时段

41.下列属于诉讼时效中止的情形的是A.权利人对同一债权中的部分债权主张权利B.当事人一方向法院提交起诉状或者口头起诉的C.义务人作出分期履行、部分履行等承诺或者行为的D.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的正确答案D

42.某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至A.12月5日B.12月10日C.12月20日D.12月30日正确答案A参考解析A正确，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件买受人11月20日修改招标文件内容，至少推迟15日，为12月5日

43.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是CD.120A.O83310ooOooo oA.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证正确答案B参考解析A项错误，城镇排水主管部门实施排水许可不得收费C项错误，排水许可证的有效期，由建设主管部门根据排水状况确定D项错误，施工作业时，建设单位应当申请领取排水许可证

44.关于工程建设国家标准的说法，正确的是A.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责B.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定C.工程建设强制性标准包括地方标准D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布正确答案A参考解析本题考查的是工程建设国家标准国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定国家标准分为强制性标准、推荐性标准国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查

45.《建设工程质量管理条例》规定，关于建设工程在超过合理使用年限后的说法，正确的是A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除B.应当委托原勘察、设计单位鉴定C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施正确答案C参考解析建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期；如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负

46.以下关于建筑节能验收的说法中正确的是0A.节能工程的检验批验收应由质量检查员主持B.节能分项工程验收应由项目负责人主持C.隐蔽工程验收应由监理工程师主持D.节能分部工程验收应由监理工程师主持正确答案c参考解析建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求，并符合下列规定1节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；2节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；3节能分部工程验收应由总监理工程师建设单位项目负责人主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加

47.关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销B.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改正确答案C参考解析A正确，转让安全生产许可证，没收违法所得，处以罚款，并吊销安全生产许可证B正确，有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款C错误，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，1年内不得再次申请D正确，取得后发生重大安全事故的或领取证件后不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证

48.关于大气污染防治，下列说法正确的是A.建设单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案B.施工单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价C.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖D.工程渣土、建筑垃圾应当采用密闭式防尘网遮盖正确答案c参考解析A项错误，施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案B项错误，建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任D项错误，工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理

49.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标正确答案B参考解析国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标

50.下列关于债的表述，正确的是A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任正确答案B

51.以下关于施工现场临时设施安全卫生要求的说法中正确的是A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位应当将施工现场的办公区与生活区分开设置，并保持安全距离C.施工单位不宜在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.施工现场不得临时搭建建筑物正确答案A参考解析B选项错误，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离C选项错误，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍【彩蛋】压卷，，，D选项错误，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求

52.下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班正确答案c参考解析C错误，对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

53.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题关于该质量责任承担的说法，正确的是A.承包人没有义务进行修复或返修B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持正确答案B参考解析建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

54.关于专利权和商标权期限的说法，正确的是A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为10年C.商标权的期限为10年D.专利权有效期届满可以续期正确答案c参考解析专利权分为发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权发明专利权的保护期限为20年，实用新型专利权的保护期限为10年，外观设计专利权的保护期限为15年专利权到期后不得续期商标专用权的保护期限为10年，自核准注册之日开始起算商标权到期可以续期

55.在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该A.及时判决B.强制执行C.留置送达D.重新调节正确答案A参考解析A正确，解书经双方当事人签收后，即具有法律效力调解不成的，如调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，法院应当及时判决

56.以下关于企业资质证书变更的说法中正确的是A.企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后2个月内办理资质证书变更手续B.建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息C.省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起5日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门D.变更结果应当在资质证书变更后30日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案正确答案B参考解析A选项错误，企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续C选项错误，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理变更申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门D选项错误，变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案

57.下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建正确答案D参考解析A错误，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构B错误，对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修C错误，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修

58.下列关于仲裁开庭的说法，正确的是0A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开正确答案A参考解析A正确、B错误，仲裁审理方式为开庭或书面，仲裁应当开庭进行，这是仲裁审理的主要方式，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理；CD错误，仲裁具有保密性，仲裁不公开进行，当事人协议公开，可以公开进行

59.根据《生产安全事故应急条例》，下列哪项不属于生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形A.应急指挥机构及其职责发生调整的B.安全生产面临的风险发生重大变化的C.重要应急资源发生重大变化的D.在应急演练或事故应急救援中发现问题需要修订的正确答案D参考解析有下列情形之一的，应当及时修订应急预案1制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；2应急组织机构及其职责发生调整；3安全生产面临的风险发生重大变化；4重大应急资源发生重大变化；5在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；6其他应当修订的情形

60.根据《劳动合同法》规定，劳动合同的订立，下列说法正确的是A.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同B.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自劳动合同订立之日起建立C.劳动者与单位初次订立劳动合同不能订立无固定期限劳动合同D.劳动合同应当自用工之日起三个月内订立正确答案A参考解析B错误，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立C错误，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同D错误，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同多选题共20题,共20分

61.根据《标准化法》，下列标准中不能制定为强制性标准的有A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准正确答案A、、、B C D参考解析国家标准分为强制性标准、推荐性标准团体标准、企业标准、行业标准、地方标准是推荐性标准

62.书面委托代理的授权委托书应载明的事项包括A.当事人的姓名和名称B.代理人的姓名或名称C.代理事项、权限和期间D.委托人的签名或盖章E.其他有关事项正确答案、、B C D参考解析该题是对委托代理知识点的考核委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称，代理事项、权限和时间，并由被代理人签名或者盖章不包括AE选项

63.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有0A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的正确答案B、C、D、E参考解析A属于注册建造师不良行为记录的认定标准BC属于资质不良、D属于承揽不良、E属于安全不良

64.和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼下列选项中属于和解的类型是A.诉讼前的和解B.诉讼中的和解C.执行中的和解D.仲裁中的和解E.判决中的和解正确答案A、B、C、D参考解析ABCD正确，和解类型

1.诉讼前和解

2.诉讼中和解

3.执行中和解

4.仲裁中和解6域外执行力

65.下列关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，正确的是A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止正确答案B、D、E参考解析A错误，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月B正确，中止施工要报告发证机关，恢复施工前要报告发证机关中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证C错误，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D正确，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E正确，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

66.关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有0A.缺陷责任期一般为1年，最多不超过2年，由发承包双方约定B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计正确答案c参考解析本题考查的是表见代理表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务本人不能以无权代理为抗辩本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

5.根据《招标投标法》，中标通知书自发生法律效力A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日正确答案A参考解析A正确，根据《招标投标法》规定，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人中标通知书对招标人和中标人具有与法律效力

6.甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失乙起诉后，法院最多支持赔偿0万元A.1万B.5万C.6万D.7万正确答案B参考解析B正确，赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少

7.混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督正确答案D参考解析D正确，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构属于政府的质量监督

8.承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在支付报酬C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计正确答案、、A CE参考解析缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣交工验收的，在承包人提交竣交工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

67.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案A.施工单位资质等级证明B.建筑施工企业安全生产许可证申请表C.拆除施工组织方案D.堆放、清除废弃物的措施E.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明正确答案A、、、CDE参考解析建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案、施工单位资质等级证明；、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；、拆除施工组织方案；、堆放、清除废弃物的措施

68.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日正确答案、、A BE参考解析当事人对付款时间有约定的，按照约定；没有约定的，按照以下顺序确定

①工程已实际交付的，为交付之日

②工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

③工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日（

69.）下列技术要求中，可以制定行业标准的是（）A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求B.工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法C.工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法D.工程建设行业专用的信息技术要求E.工程建设通用的信息技术要求正确答案、CD参考解析《工程建设行业标准管理办法》规定，下列技术要求，可以制定行业标准

（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业专用的质量要求；

（2）工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求；

（3）工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法；

（4）工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法；

（5）工程建设行业专用的信息技术要求；

（6）其他工程建设行业专用的技术要求（

70.）关于建设单位及相关单位质量责任的说法，正确的有（）A.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料B.建设单位不得压缩合同工期C.国家重点、大中型公用事业工程必须委托监理D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系E.建设单位就审查合格的施工图纸向施工单位进行交底正确答案A、C参考解析A正确，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全B错误，建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C正确，必须实施监理的工程

（1）国家重点建设工程；

（2）大中型公用事业工程；

（3）成片开发建设的住宅小区工程；

（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；

（5）国家规定必须实行监理的其他工程（学校、影剧院、体育场馆）D错误，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该建设工程的监理业务E错误，设计单位就审查合格的施工图纸向施工单位进行详细说明（

71.）下列事项只能制定法律的有（）A.基本民事制度B.历史文化保护C.环境保护D.城乡建设与管理E.诉讼和仲裁制度正确答案、A E参考解析下列事项只能制定法律

（1）国家主权的事项；

（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；

（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；

（4）犯罪和刑罚；

（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；

（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；

（7）对非国有财产的征收；

（8）民事基本制度；

（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；

（10）诉讼和仲裁制度；

（11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项（

72.）关于投标人的说法，正确的有（）A.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效E.两个以上法人可以组成一个联合体投标正确答案、、B DE参考解析A项错误，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效C项错误，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标违反以上规定的，相关投标均无效（

73.）某施工单位需要和劳动者签订劳动合同，下列情形中，应当订立无固定期限劳动合同的有（）A.孙某在施工单位连续工作H年，一直从事保洁员的工作B.李某在单位工作两年，目前是项目经理C.张某之前已经和单位连续订立两次固定期限劳动合同D.赵某在单位累计工作10年，期间曾离开过该企业E.王某是行业专家，跳槽至该企业工作正确答案A、C参考解析有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同

（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；

（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；

（3）连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同

74.关于规范性文件效力比较及处理的说法,正确的是A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决正确答案A、D参考解析B错误，同一级别的地方性法规的效力高于地方政府规章；C错误，地方性法规在本辖区内的效力低于法律；E错误，部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院提出意见国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决

75.关于工程保修期的说法正确的有A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.双方可以约定屋面防水工程的保修期为10年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后返还质量保证金E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务正确答案A、B、E参考解析C项错误，建设工程保修期的起始日是工程竣工验收合格之日D项错误，缺陷责任期满后返还质量保证金

76.关于租赁合同的说法，正确的是A.租赁必须转移所有权B.租赁期限超过20年的，超过部分无效C.租赁期限6个月以上的，可以采用书面形式D.租赁物在租赁期间所有权发生变动的，租赁合同应当重新签订E.租赁期限届满承租人继续使用租赁物，出租人未提出异议的，属于不定期租赁正确答案B、E参考解析A项错误，租赁合同是转移租赁物使用权收益权的合同，不转移其所有权C项错误，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁

77.《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当在设置明显的安全警示标志A.楼梯口B.基坑底部C.配电箱D.塔吊E.施工现场出口处正确答案A、C、D参考解析施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志安全警示标志必须符合国家标准（

78.）根据《建设工程质量管理条例》规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下列说法正确的有（）A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容C.有工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书正确答案A、D、E参考解析竣工验收应当具备的条件

（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

（2）有完整的技术档案和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（5）有施工单位签署的工程保修书（

79.）关于工程开工日期的说法，正确的有（）A.发包人同意后，监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工通知载明的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以实际开工时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.未发出开工通知，无相关证据证明实际开工日期的，应综合考虑认定开工日期正确答案A、D、E参考解析A正确，经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算B错误，开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C错误，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D正确，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E正确，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期

80.下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的正确答案C、D、EA.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前正确答案B参考解析定作人应当按照约定的期限支付报酬对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付

9.根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合要求A.企业标准B.地方标准C.施工图设计文件D.建筑节能任意性标准正确答案C参考解析按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求

10.关于地役权，说法正确的是A.设立地役权是为了提高供役地的效益B.地役权合同可以采用书面或口头形式C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权正确答案C参考解析A选项，设立地役权是为了提高需役地的效益；B选项，地役权合同应当采用书面形式订立；D选项，未经用益物权人同意，土地所有人不得设立地役权

11.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水正确答案A参考解析处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水

12.关于评标的说法，正确的是A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明理由的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明正确答案D参考解析A错误，评标委员会不得向招标人征询确定中标人的意向；B错误，招标项目设有标底的，不可以投标报价是否接近标底作为中标条件；C错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明理由的，视为同意评标结果

13.行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是OoA.《建设工程质量管理条例》B.《建设工程勘察设计管理条例》C.《建设工程安全生产管理条例》D.《建筑业企业资质管理规定》正确答案D参考解析行政法规包括XX条例，ABC选项都属于行政法规；D选项属于部门规章

14.关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有B,草地的承包期为30年至70年C.承包期限届满的，承包解除D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地正确答案D参考解析A错误，我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制B错误，草地的承包期为30年至50年C错误，承包期限届满，由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包D正确，国家实行土地用途管制制度国家编制土地利用总体规划规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地

15.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力正确答案D参考解析D正确，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力

16.甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照的资质等级许可范围承揽工程A.甲B.乙C.丙D.三家施工单位约定正确答案C参考解析C正确，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

17.关于转包、分包的有关规定，说法错误的是0A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责正确答案D参考解析D错误，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

18.根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件正确答案C参考解析A错误、C正确，提交投标文件的截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分B错误，投标人撤回已提交的投标文件的，招标人应当在收到撤回通知5日内退还投标保证金D错误，投标文件的补充、修改或撤回，书面通知招标人

19.建筑物倒塌造成他人损害的，由承担连带责任A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业正确答案C参考解析《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任

20.陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议关于该争议解决方法，下列选项正确的是A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼C.陈某可直接向法院起诉D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁正确答案D参考解析A错误，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解，也可以直接申请仲裁；B错误，仲裁不服可以提起诉讼；C错误，劳动争议不得直接提起诉讼；D正确，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决

21.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品正确答案A参考解析下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检1用于承重结构的混凝土试块；2用于承重墙体的砌筑砂浆试块；3用于承重结构的钢筋及连接接头试件；4用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；5用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；6用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；7地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；8国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料

22.关于知识产权的说法，不正确的是A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.商标权具有财产权和人身权双重属性C.新颖性是授予专利权的共性条件D.发明专利的保护期限长于外观设计专利正确答案B参考解析A正确，是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B错误，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权由著作权法保护c正确，授予专利权的发明和实用新型、外观设计，均应当具备新颖性D正确，发明专利的保护期限长于实用新型专利发明专利的保护期限是20年，外观设计专利的保护期限是15年

23.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2019年5月10日，并于月30日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同同年7月20日施工企业便将建筑材料运至工地实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为A.2019年5月10日B.2019年7月30日C.2019年7月20日D.2019年8月10日正确答案B参考解析建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生的为准但在任何情况下，保险期限的起始不得超过保险单明细表中列明的保险生效日本题中，材料设备运抵工地日7月20日与工地动工日8月10日比较，7月20日在前，但7月20日材料虽然运至工地时，此时还未与保险公司签合同，若在7月20日与7月30日间发生了不可抗力，保险公司不赔付，故保险责任的起始日自7月30日时起算

24.建设工程施工合同纠纷的管辖属于A.专属管辖B.一般地域管辖C.特殊地域管辖D.协议管辖正确答案A参考解析建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，适用专属管辖

25.某建设工程承包人在工程完工后，于2月1日提交了竣工验收报告，3月1日竣工验收合格，3月15日承包人将工程交付给发包人，4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算，6月1日承包人起诉至人民法院，该工程的应付款时间为A.3月1日B.3月15日C.4月1日D.6月1日正确答案B参考解析利息从应付工程价款之日计付当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间

①建设工程已实际交付的，为交付之日；

②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

26.建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.已经取得规划许可证C.已经取得拆迁许可证D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料正确答案C参考解析不包括C,《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件1已经办理该建筑工程用地批准手续；2依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；3需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；4已经确定建筑施工企业；5有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；6有保证工程质量和安全的具体措施

27.根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是A.发包方与注册建造师已解除承包合同B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的正确答案B参考解析属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形1同一工程相邻分段发包或分期施工的；2合同约定的工程经验收合格的；3因非承包方原因致使工程项目停工超过120天含，经建设单位同意的注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人

①发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

②发包方同意更换项目负责人的；

③因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的

28.某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应作出裁决A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见正确答案C

29.甲以一套自有房产同时向乙丙丁3人各抵押借款100万元，甲和乙丙丁签订抵押合同的时间分别为3月1号，3月2号，3月3号甲和丙于3月5号办理了抵押登记，后甲无力支付债务，将房产进行拍卖，拍得款项为200万元则下列说法中正确的是A.甲和乙签订合同的时间最早，所以乙优于丙和丁受偿B.200万元的房款应当平均分给乙丙丁三人C.200万元的房款应当先偿还丙，剩余的100万平均分给乙和丁D.乙和丁就200万的房款不享有优先受偿权正确答案D参考解析不动产的抵押权不登记不生效，所以乙和丁不享有优先受偿权

30.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜正确答案A参考解析本题考查的是投标文件编制与送达下列情况，“属于”投标人相互串通投标1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；2投标人之间约定中标人；3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动

31.根据《建设工程质量管理条例》，属于设计单位质量责任的是A.将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查B.就审查合格的设计文件向施工单位进行交底C.组织工程质量事故分析D.与本工程的承包商或供应商存在利害关系的，应当回避正确答案B参考解析B正确，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明对设计文件进行设计交底是设计单位的重要义务，对确保工程质量有重要的意义；A选项，建设单位责任；C选项，建设单位责任；D选项，监理单位责任

32.关于建设工程见证取样的说法，正确的是。